报价网页截图

安徽交控集团宿州中心2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次)询比采购文件安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心二〇一九年九月使用说明一、本询比采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)并结合本项目特点编制而成.
二、本询比采购文件是由《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)以及本项目询比采购专用文件共同组成.
三、采购人对询比采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书(答疑变更公告)的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布,采购人不再以其他方式通知,报价人应主动上网查询,采购人不承担报价人未及时关注上述信息引发的任何责任.

四、本询比采购文件凡涉及国家法规、技术标准及规范、安徽省相关规定等内容,均以最新文件为准.
五、报价人向采购人提出的澄清或疑问应通过采购人的通讯联系方式书面提交.
六、为节约成本,报价文件建议采用双面打(复)印.
七、报价人自购买询比采购文件之日起,应保证其向采购人提供的通讯方式(电话、传真)一直有效,保持畅通,否则,由此引起的一切后果由报价人负责.
八、采购人对询比采购文件内容有最终解释权.
目录第一章询比采购公告1第二章报价人须知3第三章评审办法(经评审的最低报价法)20第四章合同条款及格式24第五章工程量清单37第六章图纸38第七章技术规范39第八章报价文件格式55第一章询比采购公告安徽交控集团宿州中心2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次)询比采购公告本次询比采购项目"2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次)"已由安徽省交通控股集团有限公司批准,项目资金已落实,采购人为安徽省交通控股集团有限公司.
项目已具备询比采购条件,欢迎符合条件的报价人参加报价.

一、项目名称及内容1.
项目名称:2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次).
2.
工程地点:宿州服务区、君王服务区、谯城服务区.
3.
项目概况:本项目为2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次),项目管理单位为安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心.
2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次)主要包括监控系统、供配电系统、公共广播等.

4.
项目控制价上限:289.
146万元.
5.
项目类别:工程类.
6.
标段划分:1个标段.
7.
计划工期:3个月.
计划开始时间为2019年9月.
具体日期以合同规定为准.
8.
项目执行单位:安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心.
二、报价人资格要求1.
本次询比采购要求报价人须具备的资质、财务、业绩、信誉、人员、设备等要求报价人须知附录.
2.
本次询比采购不接受联合体报价,严禁转包及分包.
3.
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与报价.
违反规定的,相关报价均无效.
三、询比采购文件的获取方式和时间1.
询比采购文件获取方式:凡有意向参加本项目的报价人,可至安徽省交通控股集团有限公司网站(网址:https://www.
ahjkjt.
com)自行下载询比采购文件.
2.
询比采购文件获取时间:自本公告发布至报价文件递交的截止时间.
四、报价文件的递交及相关事宜1.
报价文件递交的截止时间:2019年9月19日上午10时20分.
逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件,采购人不予受理.
2.
报价文件递交的地点:安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处三楼中控室3.
定于在报价文件递交截止的同一时间、同一地点对报价文件进行公开开启,并对报价人报价进行比选并推荐成交候选人,成交候选人将在安徽省交通控股集团有限公司网站(https://www.
ahjkjt.
com/)公示.

4.
至报价文件递交的截止时间递交报价文件的报价人不足3家,采购人将取消本次询比,退还所有报价文件.
5.
报价人的报价不得超过设定的项目限价,否则作无效报价处理.
五、联系方式询价人:安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心地址:安徽省宿州市北十里宿州高速公路管理中心电话:0557-2800038联系人:吴工安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心2019年9月12日第二章报价人须知报价人须知前附表条款号条款名称编列内容1.
1.
2采购人名称:安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心地址:安徽省宿州市北十里宿州高速公路管理中心联系人:吴工电话:0557-28000381.
1.
4项目名称2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次)1.
1.
5项目地点宿州服务区、君王服务区、谯城服务区1.
2.
1资金来源及比例采购人自筹1.
2.
2资金落实情况已落实1.
3.
1项目范围工程量清单中所列的全部内容;2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次)共1个标段1.
3.
2计划工期计划工期3个月.
计划开始时间为2019年9月.
1.
3.
3质量要求合格1.
3.
4安全目标无安全责任事故1.
4.
1报价人资质条件、能力和信誉资质条件:见附录1业绩要求:见附录2信誉要求:见附录3人员资格:见附录41.
4.
2是否接受联合体报价不接受1.
4.
3报价人不得存在的其他关联情形与采购人存在利害关系且可能影响询比采购公正性;(2)与本询比采购项目的其他报价人为同一个单位负责人;(3)与本询比采购项目的其他报价人存在控股、管理关系;(4)与本项目的相关采购人存在隶属关系或者其他利害关系;(5)被依法暂停或者取消报价资格;(6)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(7)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;(8)在最近三年内发生发生过重大质量、安全责任事故(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);(9)法律法规规定的其他情形.
1.
4.
4报价人不得存在的其他不良状况或不良信用在交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价中被评为C级或D级;在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后,被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级.

1.
9.
1踏勘现场不组织1.
10.
1报价预备会不召开1.
11分包不允许2.
1构成询比采购文件的其他材料采购人发布的有关本次询比采购的补遗书(澄清与修改)等2.
2.
1报价人要求澄清询比采购文件的截止时间时间:递交报价文件截止之日3天前;形式:书面形式(如邮件、信函、传真等).
2.
2.
2询比采购文件澄清发出的形式询比采购文件澄清将在和安徽省交通控股集团有限公司网站(网址:https://www.
ahjkjt.
com)发出,报价人应自行下载.
2.
2.
3报价人确认收到询比采购文件澄清报价人应关注第2.
2.
2项载明的网站,及时下载询比采购文件澄清.
2.
3.
1询比采购文件修改发出的形式询比采购文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站(网址:https://www.
ahjkjt.
com)发出,报价人应自行下载.
2.
3.
2报价人确认收到询比采购文件修改报价人应关注第2.
3.
1项载明的网站,及时下载询比采购文件修改,无需回复确认.
3.
1.
1报价文件包含的内容单信封3.
1.
1构成报价文件的其他材料无3.
2.
1增值税税金的计算方法报价为含税价3.
2.
1工程量清单的填写方式报价人按照采购人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单.
下载网站:安徽省交通控股集团有限公司网站(网址:https://www.
ahjkjt.
com),报价人自行下载.
3.
2.
3报价方式总价3.
2.
6是否接受调价函否3.
2.
8最高报价限价最高报价限价:289.
146万元3.
2.
9报价的其他要求无3.
3.
1报价有效期自报价人提交报价文件截止之日起计算90天3.
4.
1报价保证金不要求3.
5资格审查资料的特殊要求无3.
5.
2近年财务状况的年份要求无3.
5.
3近年完成的类似项目的年份要求近5年(2014年1月1日至报价截止时间)3.
6.
1是否允许递交备选报价方案不允许3.
7.
4报价文件副本份数副本份数1份是否要求提交电子版文件:是,电子版包含报价文件和已填写的的工程量清单并存入U盘.
3.
7.
4报价文件正本和副本标记正本和副本的封面右上角应清楚地标记"正本"或"副本"的字样3.
7.
5报价文件(纸质版)装订其他要求无4.
1.
2封套上应载明的信息2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次)报价文件在年月日时分(递交截止时间)前不得开启报价人名称:注:封套应加贴封条,并在封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或者委托代理人签字.
4.
2.
2递交报价文件地点见询比采购公告4.
2.
3是否退还报价文件至报价截止时间递交报价文件的供应商不足三家将在开启现场宣布流标,退还所有报价文件.
其他情况将不予退还.
5.
1开启时间和地点开启时间:同报价截止时间开启地点:同递交报价文件地点报价人应派法定代表人或委托代理人参加.
6.
1.
1评审小组的组建评审小组构成:由采购人组建.
6.
3.
2评审小组推荐成交候选人的人数3人,如不足3人,全部推荐.
7.
1确定成交候选人本采购项目采用最低价法,即报价文件满足询比文件实质性要求的前提下,按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人(经评审,如合格的供应商少于3名,采购人根据合格供应商的报价竞争性决定是否推荐成交候选人,如不推荐,采购人重新进行采购)7.
1成交候选人公示媒介及期限公示媒介:安徽省交通控股集团有限公司网站(https://www.
ahjkjt.
com/)公示期限:3日7.
4是否授权评审小组确定成交人否7.
5成交通知书和成交结果通知发出的形式书面形式7.
7.
1履约保证金是否要求成交人提交履约保证金:要求,履约保证金形式:银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式.
履约保证金的金额:10%签约合同价采用银行保函时,出具履约保证金的银行级别:响应人工商注册地所在的地市级银行开具.
履约保证金提交时间:收到成交通知书后7天内;履约保证金退还时间:签发交工验收证书后28天内.
7.
8.
3签约合同价的确定原则签约合同价的确定原则:若报价函报价与报价清单的报价不一致,签订合同时应以两者中报价低者为准.
其中当报价函报价低于报价清单的报价时,还应按比例修正相应子目的单价或合价.
9是否采用电子招标报价方式否附录1资格审查条件(资质最低条件)施工企业资质等级要求1.
具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证;2.
具备下列资质:公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级资质.
附录2资格审查条件(业绩最低要求)业绩要求近五年(2014年1月1日至报价文件递交截止时间),独立承担过1个高速公路机电工程合同项目(含供配电系统),且合同金额不小于500万元人民币业绩,且所有项目已交工验收质量合格.
注:1、业绩时间以交工验收证书或发包人开具的完工证明上载明的时间为准;附录3资格审查条件(信誉最低要求)信誉要求1.
没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的.
2.
没有被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书.
3.
没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形.
4.
没有在国家企业信用信息公示系统(http://www.
gsxt.
gov.
cn)中被列入严重违法失信企业名单.
5.
没有在"信用中国"网站(http://www.
creditchina.
gov.
cn)中被列入失信被执行人名单.
6.
近三年内报价人、报价人法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为.
7.
交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价;如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后,被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价.

8.
没有法律法规规定的其他情形.
附录4资格审查条件(项目经理最低要求)人员数量资格要求项目经理11)注册一级建造师(机电工程专业);2)持有有效安全生产考核合格证B证;3)近5年(2014年1月1日至报价文件递交截止时间,以交工或完工时间为准)担任高速公路机电工程或高速公路服务区机电工程项目经理的项目业绩:1个.
项目总工11)高级工程师;2)持有有效安全生产考核合格证B证;3)近5年(2014年1月1日至报价文件递交截止时间,以交工或完工时间为准)担任高速公路机电工程或高速公路服务区机电工程项目总工的项目业绩:1个.
注:1.
以上人员必须是报价人本单位在职人员,报价人应提供社保机构出具的以上人员社保缴费信息(缴费截止时间应在报价截止时间前3个月以内,连续缴费期不低于6个月)并加盖社保机构章.
报价人须知正文1.
总则1.
1项目概况1.
1.
1根据《中华人民共和国招标报价法》《中华人民共和国招标报价法实施条例》《公路工程建设项目招标报价管理办法》等有关法律、法规和规章的规定,本项目已具备询比采购条件,现对本项目进行询比采购.

1.
1.
2本询比采购项目采购人:见报价人须知前附表.
1.
1.
4本询比采购项目名称:见报价人须知前附表.
1.
1.
5本项目地点:见报价人须知前附表.
1.
2询比采购项目的资金来源和落实情况1.
2.
1资金来源及比例:见报价人须知前附表.
1.
2.
2资金落实情况:见报价人须知前附表.
1.
3询比采购范围、计划工期、质量要求和安全目标1.
3.
1询比采购范围:见报价人须知前附表.
1.
3.
2计划工期:见报价人须知前附表.
1.
3.
3质量要求:见报价人须知前附表.
1.
3.
4安全目标:见报价人须知前附表.
1.
4报价人资格要求1.
4.
1报价人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉.
(1)资质要求:见报价人须知前附表;(2)业绩要求:见报价人须知前附表;(3)信誉要求:见报价人须知前附表;(4)人员要求:见报价人须知前附表;需要提交的相关证明材料见本章第3.
5款的规定.
1.
4.
4报价人不得存在下列不良状况或不良信用记录:(1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的报价资格且处于有效期内;(2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;(3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;(4)在国家企业信用信息公示系统(http://www.
gsxt.
gov.
cn/)中被列入严重违法失信企业名单;(5)在"信用中国"网站(http://www.
creditchina.
gov.
cn/)中被列入失信被执行人名单;(6)报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的;(7)法律法规或报价人须知前附表规定的其他情形.
1.
5费用承担报价人准备和参加报价活动发生的费用自理.
1.
6保密参与询比采购报价活动的各方应对询比采购文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任.
1.
7语言文字询比采购报价文件使用的语言文字为中文.
专用术语使用外文的,应附有中文注释.
1.
8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位.
1.
9踏勘现场1.
9.
1采购人不组织勘察现场.
1.
9.
2报价人踏勘现场发生的费用自理.
1.
9.
3除采购人的原因外,报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失.
1.
9.
4采购人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料,并不构成合同文件的组成部分,报价人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责,采购人不对报价人据此做出的判断和决策承担任何责任.

1.
12报价和偏离1.
报价文件偏离询比采购文件某些要求的,实为报价文件存在偏差.
偏差分重大偏差和细微偏差.
2.
报价文件应对询比采购文件的实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的报价,否则,视为报价文件存在重大偏差,报价人的报价文件将被否决.
报价文件存在第四章"评审办法"中所列任一否决报价情形的,均属于存在重大偏差.
2.
询比采购文件2.
1询比采购文件的组成本询比采购文件包括:(1)询比采购公告;(2)报价人须知;(3)评审办法;(4)合同条款及格式;(5)工程量清单;(6)图纸;(7)技术要求;(8)报价文件格式;(9)报价人须知前附表规定的其他资料.
根据本章第1.
10款、第2.
2款和第2.
3款对询比采购文件所作的澄清、修改,构成询比采购文件的组成部分.
当询比采购文件、询比采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准.
2.
2询比采购文件的澄清2.
2.
1报价人应仔细阅读和检查询比采购文件的全部内容.
如发现缺页或不全,应及时向采购人提出,以便补齐.
如有疑问,应按报价人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人,要求采购人对询比采购文件予以澄清.

2.
2.
2询比采购文件的澄清以报价人须知前附表规定的形式澄清,但不指明澄清问题的来源.
澄清发出的时间距本章第4.
2.
1项规定的报价截止时间不足3日,且澄清内容可能影响询比采购文件编制的,将相应延长报价截止时间.
2.
2.
3报价人在收到澄清后,应按报价人须知前附表规定的时间和形式进行确认.
2.
2.
4除非采购人认为确有必要答复,否则,采购人有权拒绝回复报价人在本章第2.
2.
1项规定的时间后提出的任何澄清要求.
2.
3询比采购文件的修改2.
3.
1在询比采购截止日期前,无论出于何种原因,报价人均可以补充文件的形式对询比采购文件进行修改.
2.
3.
2询比采购文件的修改将报价人须知前附表规定的形式通知所有报价人,并对报价人具有约束力.
报价人收到修改文件后,应于4小时内回复报价人,逾期不回的,视同已收.
2.
3.
3报价人发出的所有补充、修改和变更文件均作为询比采购文件的组成部分,与询比采购文件具有同等法律效力.
3.
报价文件3.
1报价文件的组成3.
1.
1报价文件应包括下列内容:(1)报价函及报价函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)资格审查资料;(4)已标价工程量清单;(5)报价人须知前附表规定的其他材料.
报价人在评审过程中作出的符合法律法规和询比采购文件规定的澄清确认,构成报价文件的组成部分.
3.
2报价3.
2.
1报价人应按第七章"报价文件格式"的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格.
报价人应按报价人须知前附表规定的方式填写工程量清单.
(1)本项目询比采购采用工程量固化清单,工程量固化清单电子文件上传至报价人须知前附表载明的网站供报价人自行下载.
报价人填写工程量清单中各子目的单价及总额价,即可完成报价工程量清单的编制,确定报价,并打印出报价工程量清单,编入报价文件.
报价人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目,将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中,采购人将不予支付.

严禁报价人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义.
报价人根据采购人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的报价工程量清单中的报价和报价函大写金额报价应一致,如果报价金额出现差异,其报价将被否决.
3.
2.
2报价人应充分了解本项目的总体情况以及影响报价报价的其他要素.
一旦评审结束最终成交,报价不予调整.
如发生漏、缺、少项,都将被认为是成交人的报价让利行为,损失自负.
3.
2.
8采购人设有最高限价的,报价人的报价不得超过最高限价,最高限价在报价人须知前附表中载明.
3.
2.
9报价的其他要求见报价人须知前附表.
3.
3报价有效期3.
3.
1报价有效期:见报价人须知前附表.
3.
3.
2在报价有效期内,报价人撤销报价文件的,应承担询比采购文件和法律规定的责任.
3.
3.
3出现特殊情况需要延长报价有效期的,采购人以书面形式通知所有报价人延长报价有效期.
报价人应予以书面答复,同意延长的,应相应延长其报价保证金的有效期,但不得要求或被允许修改其报价文件;报价人拒绝延长的,其报价失效.

3.
5资格审查资料除报价人须知前附表另有规定外,报价人应按下列规定提供资格审查资料,以证明其满足本章第1.
4款规定的资质、业绩、信誉等要求.
3.
5.
1"报价人基本情况表"应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件.
3.
5.
2采购人未要求进行财务能力审查的,报价人无需提供上述财务状况表及其.
3.
5.
3"近年完成的类似项目"是与本项目范围内容类似的业绩,具体时间要求见报价人须知前附表.
3.
5.
4"正在施工和新承接的项目情况表"应附成交(成交)通知书和(或)合同协议书复印件.
每张表格只填写一个项目,并标明序号.
"近年完成的类似项目情况表"应附以下第(1)~(2)项资料,缺一不可.
(1)合同协议书复印件;(2)业主出具的工程交工验收证书或业主出具的完工证明材料复印件;3.
5.
4"报价人的信誉情况"应附报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单,在"信用中国"网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件,以及近三年内报价人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为承诺函原件.

3.
5.
5"拟委任的人员资历表"应附人员的身份证、安全生产考核合格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、职称资格证书等)的复印件,报价人所属社保机构出具的拟委任的人员的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的人员和参加社保的有效证明材料复印件.
社保缴费证明或其他有效证明材料应能反映人员最近一期社保缴费时间在报价截止时间前3个月以内,且连续缴费期不低于6个月.

如报价人未提供上述资料或提供的上述资料无法证实报价人满足询比采购文件规定的资格审查条件,则该资料可以不予认定.
3.
5.
10报价人在报价文件中填报的资质、业绩、履约信誉、项目经理等信息,应与实际情况一致.
报价人应对相关信息的真实性、完整性和准确性负责.
3.
5.
11采购人有权核查报价人在报价文件中提供的材料,若在评审期间发现报价人提供了虚假资料,其报价将被否决;若在签订合同前发现作为成交候选人的报价人提供了虚假资料,采购人有权取消其成交资格.
同时采购人将报价人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门,作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统.

3.
7报价文件的编制3.
7.
1报价文件应按第八章"报价文件格式"进行编写,如有必要,可以增加附页,作为报价文件的组成部分.
其中,报价函附录在满足询比采购文件实质性要求的基础上,可以提出比询比采购文件要求更有利于采购人的承诺.

3.
7.
2报价文件应对报价文件有关工期、报价有效期、质量要求、安全目标、项目范围等实质性内容作出报价.
3.
7.
3报价文件应用不褪色的材料书写或打印.
报价文件格式中明确要求报价人法定代表人或其委托代理人签字之处,必须由相关人员亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替;明确要求报价人加盖单位章之处,必须加盖单位章.
其中,报价函及对报价文件的澄清和说明应加盖报价人单位章,或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字.

如果报价文件由委托代理人签署,则报价人须提交授权委托书,授权委托书应按第七章"报价文件格式"的要求出具,并由法定代表人和委托代理人亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替.

如果由报价人的法定代表人亲自签署报价文件,则报价人须提交法定代表人身份证明,身份证明应符合第七章"报价文件格式"的要求.
报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除.
如果出现上述情况,改动之处应由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章.
3.
7.
4报价文件正本一份,副本份数见报价人须知前附表.
正本和副本的封面右上角上应清楚地标记"正本"或"副本"字样.
3.
7.
5报价文件的正本与副本应分别装订成册(A4纸幅),编制目录并逐页标注连续页码.
报价文件不得采用活页夹装订,否则,采购人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任.
装订的其他要求见报价人须知前附表.

4.
报价4.
1报价文件的密封和标记4.
1.
1报价文件的正本与副本应分开包装,加贴封条,并在封套的封口处加盖报价人单位章.
4.
1.
2报价文件的封套上应清楚地标记"正本"或"副本"字样.
4.
1.
3未按本章第4.
1.
1项或第4.
1.
2项要求密封和加写标记的报价文件,采购人不予受理.
4.
2报价文件的递交4.
2.
1报价人应在第一章"询比采购公告"规定的报价截止时间前递交报价文件.
4.
2.
2报价人递交报价文件的地点:见第一章"询比采购公告".
4.
2.
3除报价人须知前附表另有规定外,报价人所递交的报价文件不予退还.
报价人少于3个的,报价文件当场退还给报价人.
4.
2.
4采购人收到报价文件后,向报价人出具签收凭证.
4.
2.
5逾期送达的或未送达指定地点的报价文件,采购人将予以拒收.
4.
3报价文件的修改与撤回4.
3.
1在本章第4.
2.
1项规定的报价截止时间前,报价人可以修改或撤回已递交的报价文件,但应以书面形式通知采购人.
4.
3.
2报价人修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照本章第3.
7.
3项的要求签字或盖章.
采购人收到书面通知后,向报价人出具签收凭证.
4.
3.
3修改的内容为报价文件的组成部分.
修改的报价文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交,并标明"修改"字样.
5.
开启5.
1开启时间和地点采购人在本章第4.
2.
1项规定的报价截止时间(开启时间)和报价人须知前附表规定的地点对收到的报价文件公开开启,并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加.
报价人若未派法定代表人或委托代理人出席开启活动,视为该报价人默认开启结果.
5.
2开启程序5.
2.
1主持人按下列程序进行开启:(1)宣布开启纪律;(2)公布在报价截止时间前递交报价文件的报价人名称,并点名确认报价人是否派人到场;(3)宣布开启人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;(4)按照报价人须知前附表规定检查报价文件的密封情况;(5)按照报价人须知前附表的规定确定并宣布报价文件开启顺序;(6)设有标底的,公布标底;(7)按照宣布的开启顺序当众开启,公布报价人名称、报价报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;(8)报价人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开启记录上签字确认;(9)开启结束.
5.
3开启异议报价人对开启有异议的,应在开启现场提出,采购人当场作出答复,并制作记录,有异议的报价人代表、采购人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认.
6.
评审6.
1评审小组6.
1.
1评审由采购人依法组建的评审小组负责.
6.
1.
2评审小组成员有下列情形之一的,应主动提出回避:(1)与报价人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系;(2)为报价人的工作人员或退休人员;(3)与报价人有其他利害关系,可能影响评审活动公正性;(4)曾因在招标、评审以及其他与招标报价有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的.
(5)项目主管部门或者行政监督部门的人员;6.
2评审原则评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则.
6.
3评审6.
3.
1评审小组按照第三章"评审办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审.
第三章"评审办法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评审依据.
6.
3.
2评审完成后,评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单.
评审小组推荐成交候选人的人数见报价人须知前附表.
7.
合同授予7.
1成交候选人公示按照报价人须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选人,公示期3日.
7.
8签订合同7.
8.
1采购人和成交人应在成交通知书发出之日起7日内,根据询比采购文件和成交人的报价文件订立书面合同.
成交人无正当理由拒签合同,在签订合同时向采购人提出附加条件,招标人取消其成交资格;给采购人造成的损失,成交人予以赔偿.
7.
8.
5采购人和成交人在签订合同协议书的同时,须按照本报价文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同,明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任.
8.
纪律和监督8.
1对采购人的纪律要求采购人不得泄露询比采购报价活动中应保密的情况和资料,不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益.
8.
2对报价人的纪律要求报价人不得相互串通报价或与采购人串通报价,不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交,不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交;报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作.
8.
3对评审小组成员的纪律要求评审小组成员不得收受他人的财物或其他好处,不得向他人透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况.
在评审活动中,评审小组成员应客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评审程序正常进行,不得使用第三章"评审办法"没有规定的评审因素和标准进行评审.

8.
4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处,不得向他人透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况.
在评审活动中,与评审活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评审程序正常进行.

8.
5投诉8.
5.
1报价人和其他利害关系人认为本次询比采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉.
9.
重新询比采购和不再询比采购9.
1重新询比采购9.
1.
1有下列情形之一的,招标人将重新询比采购:(1)报价截止时间止,报价人少于3个的;(2)经评审小组评审后否决所有报价的.
(3)评审小组推荐的成交候选人均未能与采购人签订合同协议书的.
9.
2不再招标9.
2.
1重新询比采购后报价人仍少于3个或者所有报价被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行询比采购.
附表一:开启记录表(项目名称)开启记录表开启时间:年月日时分序号报价人密封情况报价(元)是否超过最高报价限价备注报价人代表签名记录:监督人:年月日二:询标函询标函项目名称:询比采购编号:评审时间:年月日询标内容:报价人解答并签字:单位名称:法人代表人或授权代表签字:身份证号码:评审小组意见:全体评委签字:监督员签字:附表三:成交通知书成交通知书(成交人名称):你方于(报价日期)所递交的(项目名称)报价文件已被我方接受,被确定为成交人.
成交价:元.
工期:.
工程质量:.
工程安全目标:.
项目经理:.
请你方在接到本通知书后的7日内到安徽省宿州市北十里宿州高速公路管理中心(指定地点)与我方签订承包合同.
特此通知.
采购人:(盖单位章)年月日第三章评审办法(经评审的最低报价法)评审办法前附表条款号评审因素评审标准1评审方法成交候选人排序方法经评审的报价相等时,按照以下优先顺序推荐成交候选人:(1)响应文件提供的业绩数量多的报价人优先;(2)响应文件提供的累计合同金额大的报价人优先.
2.
1.
12.
1.
3形式评审与响应性评审标准(1)报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辩;a.
报价函按采购文件规定填报了报价;b.
已标价报价清单及承诺函文字与采购文件规定一致,未进行修改和删减;c.
报价文件组成齐全完整,内容均按规定填写.
(2)报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全,符合采购文件规定:报价函已标价报价清单应由报价人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名(本页正文内容已由报价人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署)并逐页加盖报价人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外).

(3)开标评审时,报价人资格没有实质性下降:a.
法人名称变更时,应提供相关部门的合法批文及企业法人营业执照的副本变更记录复印件;b.
资格没有实质性下降,指报价人仍然满足采购文件的最低要求(营业执照).
(4)报价人法定代表人的授权代理人,需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书,并符合下列要求:a.
授权人和被授权人均在授权书上签名,务必手工签字,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名;(5)报价人法定代表人若亲自签署报价文件的,提供了法定代表人身份证明,并符合下列要求:a.
法定代表人在法定代表人身份证明上签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名;(6)一份报价文件应只有一个报价,在采购文件没有规定的情况下,未提交选择性报价.
(7)报价文件未附有询价人不能接受的条件.
2.
1.
2资格评审标准(1)报价人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证;(2)报价人的资质等级符合采购文件规定;(3)报价人的业绩符合采购文件规定;(4)报价人的信誉符合采购文件规定;(5)报价人的其他要求符合招标文件规定;3.
1评审方法本次评审采用经评审的最低报价法.
评审委员会对低于报价控制价上限且满足采购文件实质要求的报价文件进行价格折算,按照经评审的报价由低到高的顺序推荐合同授予候选人,经评审的报价相等时按评审办法前附表规定的方法确定合同授予候选人.

3.
2评审标准1、形式评审标准:见评审办法前附表.
2、响应性评审标准:见评审办法前附表.
3、资格评审标准:见评审办法前附表.
3.
3评审程序3.
3.
1初步评审1、评审委员会可以要求报价人提交有关证明和证件的原件,以便核验.
有一项不符合评审标准的,作废标处理.
2、报价人有以下情形之一的,其报价作废标处理,(1)为询价人不具有独立法人资格;(2)被责令停业的;(3)财产被接管或冻结的;(4)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大项目质量问题的;(5)涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响;(6)串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的;(7)不按评审委员会要求澄清、说明或补正的.
3、报价有算术错误的,评审委员会按以下原则对报价进行修正,修正的价格经报价人书面确认后具有约束力.
报价人不接受修正价格的,其报价作废标处理.
(1)报价文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外;(3)当单价与数量相乘不等于合价时,以单价计算为准,如果单价有明显的小数点位置差错,应以标出的合价为准,同时对单价予以修正;(4)当各子目的合价累计不等于总价时,应以各子目合价累计数为准,修正总价.
4、报价清单中的报价有其他错误的,评审委员会按以下原则对报价进行修正,修正的价格经报价人书面确认后具有约束力.
报价人不接受修正价格的,其报价作废标处理.
(1)在询价人给定的报价清单中漏报了某个子目的单价、合价或总额价,或所报单价、合价或总额价减少了报价范围,则漏报的子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中.

(2)在询价人给定的报价清单中多报了某个子目的单价、合价或总额价,或所报单价、合价或总额价增加了报价范围,则从报价中扣除多报的子目报价或子目报价中增加了报价范围的部分报价.
(3)当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致,但报价人修改了该子目的数量,则其合价按询价人给定的数量乘以报价人所报单价予以修正.
5、修正后的最终报价若超过报价控制价上限(如有),报价人的报价文件作废标处理.
3.
3.
2报价文件的澄清和补正1、在评审过程中,评审委员会可以书面形式要求报价人对所提交的报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正.
评审委员会不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正.
2、澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容(算术性错误修正的除外).
报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分.
3、评审委员会对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求报价人进一步澄清、说明或补正,直至满足评审委员会的要求.
4、凡超出采购文件规定的或给询价人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑.
3.
3.
3评审结果1、评审委员会按照经评审的报价由低到高的顺序推荐合同授予候选人.
2、评审委员会完成评审后,应当提交书面评审报告.
第四章合同条款及格式第一节通用合同条款采用《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)的通用合同条款.
第二节专用合同条款说明:专用合同条款是对通用条款的补充或修改,阅读和理解时应与通用条款的编号相互对照.
如果专用合同条款与通用条款间有不同之处,以专用合同条款为准.
详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)项目专用合同条款数据表说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示,是项目专用合同条款的组成部分.
序号条目号信息或数据11.
1.
2.
6监理人:另行通知.
21.
1.
4.
5缺陷责任期:自实际交工日期起计算2年.
36.
2业主是否提供施工设备和临时设施:否416.
1合同期内不调价517.
2.
1开工预付款金额:0%617.
2.
1材料、设备预付款比例:0%717.
3.
2承包人向业主提交进度付款申请单的份数:1份817.
3.
3(1)进度付款证书最低限额:无917.
3.
3(2)逾期付款违约金的利率:不计1017.
4.
1保证金:10%签约合同价1118.
2竣工资料的份数:2份,以及电子文档1套1218.
6.
1本工程及工程设备是否进行试运行:否1320.
1建筑工程一切险的保险费含在所报的单价或总额价中,不单独报价.
1420.
3承包人职工的人身意外伤害险投保金额为(最低赔付限额为不少于)50万元/人1520.
4.
2第三者责任险的最低投保金额:100万元,事故次数不限(不计免赔额),保险费含在所报的单价或总额价中,不单独报价.
1624.
1争议的最终解决方式:仲裁仲裁委员会名称:宿州市仲裁委员会1一般约定增加1.
1.
1.
10条:本项目采购工程量清单数量仅为暂定工程量,不作为实际计量工程量的依据,实际计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算.
1.
1.
2.
2细化为:本项目的采购人为安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心,负责签订合同及合同管理.
1.
1.
4.
3细化为本次项目计划合同工期3个月;如承包人在合同执行期间出现以下情况之一,发包人有权提前终止合同,由此造成的一切损失由承包人承担:1、承包人在投标和签订合同阶段提供虚假资料.
2、承包人在合同履行过程中拒绝实施合同内容或者部分养护内容达不到时效性和质量要求.
3、因为承包人原因发生过一次(或多次)安全生产较大(及以上)事故或重大(及以上)道路交通责任事故.
4、承包人在合同执行期间出现22.
1条终止合同的违约行为.
4.
1.
承包人的一般义务4.
1.
10(4)细化为:(4)承包人应由专职人员负责处理地方关系.
当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时,首先应主动与地方政府取得联系,以求问题解决.
4.
3分包原文细化为:本项目不允许分包.
4.
8保障承包人人员的合法权益增加4.
8.
74.
8.
7农民工工资的支付:(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定,不得拖欠农民工工资,发包人有权不定期对上述情况进行检查,发现有关问题将责令承包人限期改正,否则将终止支付,直至承包人改正为止;(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同,并在下达开工令后的14天内向发包人提供.
发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单,并加盖公章和法定代表人或其授权人签字,发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资;5.
1承包人提供的材料和工程设备5.
1.
2文末增加为:材料均由承包人自行采购、运输、贮存,其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求,承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品,同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目.
任何材料的使用,均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任.

7.
交通运输7.
1道路通行权和场外设施细化为:承包人所有施工车辆道路通行费自行承担,其费用已包含在相关工程项目的费率和报价中,不再另行支付;投标人报价时充分考虑.
如集团公司收费管理政策有所调整,发包人将按调整后的政策执行.

增加7.
3.
37.
3.
3承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划,采取有效措施保证施工安全,并在必要时疏导现有交通流;凡是合同段内与其它施工发生相互干扰,承包人应做好与其它单位的协调工作.
承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中,发包人将不另行支付.
如因承包人采取的措施不力,影响高速公路正常安全运营,由此给发包人、其他单位或个人造成损失,或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加,均由该承包人负责.

9.
2承包人的施工安全责任第9.
2.
5项细化为:安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的维护和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用.
结算时由承包人提供相关安全生产投入票据,据实结算不超过签约合同价部分.
承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时,在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(2007年第1号令)、《公路养护安全作业规程》(JTGH30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范等相关制度.
在整个施工过程中,对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施,发包人有权向承包人提出整改要求.
如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责,如导致发包人因此承担法律责任,则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回.

在工程实施期间,高速公路必须保持正常运行,承包人在施工过程中必须确保现有交通安全、工程安全,保护现有工程,保护环境,做到:a.
按照现行《公路养护安全作业规程》(JTGH30-2015)及《道路交通标志和标线》(GB_5768.
4-2017)要求配置、摆放和管理相关安全设施.
b.
采取交通控制措施之前须报路政、交警部门审批备案.
c.
文明施工,树立良好的企业形象,有关的标牌、标语等的设立应在确定设计方案报发包人批准后执行.
10.
1合同进度计划承包人应在签订合同协议书后7天之内,向发包人提交2份根据工程内容编制的施工组织设计,其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、计划安排、资源(劳工、机械设备、原材料)供应计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施等,经发包人批准后实施,同时还应提交紧急抢修预案.
如承包人提交的施工方案、组织计划等不符合发包人要求,应退回承包人修改完善,至符合要求为止.

12.
1承包人暂停施工的责任本款第(6)项细化为:(6)由于承包人未履行合同条款规定的职责引起的暂停施工.
15.
3变更程序本项细化为:有关工程变更申报程序及审批权限按照安徽省交通控股集团有限公司相关规定执行.
15.
4变更的估价原则本项细化为:有关变更估价的原则按照安徽省交通控股集团有限公司相关规定执行.
17.
1.
2计量方法本项细化为:本项目为机电专项工程,工程量清单中所列工程量为暂定工程量,不作为实施和最终计量的依据,工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及安徽省交通控股集团有限公司相关规定执行.
17.
1.
3计量周期专用合同条款约定为:进度付款证书最低限额:/万元,工程验收合格后一次性计量,为计量周期.
17.
2预付款17.
2.
1预付款本项补充:本工程不支付预付款.
17.
3工程进度付款17.
3.
3进度付款证书和支付时间17.
3.
3(2)增加:逾期付款违约金的利率:不计.
17.
4质量保证金17.
4.
1质量保证金的退还本项细化为:质量保证金的退还应符合以下条件:(1)安徽省交通控股集团有限公司组织年度审计完成;(2)缺陷责任期满管理中心签发《缺陷责任期终止证书》后.
20.
3人身意外伤害险文末增加20.
3款20.
3承包人应负责其雇员的人身安全,并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险,最高保险赔额每人不低于人民币50万元.
办理本款保险的一切费用均由承包人承担,并包括在工程量清单的单价及总额价中,发包人不单独支付.

22.
1承包人违约22.
1.
1(10)细化为:a.
承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料;b.
未经发包人批准,项目经理、项目总工擅自离开工地现场;c.
在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假;d.
对高速公路设施造成损坏或污染;e.
一贯或公然忽视履行其合同规定的义务,无视发包人事先的书面警告;f.
工程的实施不能满足发包人时效性要求;g.
在施工过程及缺陷期内,由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题;h.
在合同执行期间,承包人在计量、变更中弄虚作假.
22.
1.
2当承包人发生第22.
1.
1项约定的违约情况时,发包人有权向承包人课以违约金,具体约定如下:条款号违约行为违约责任22.
1.
1(1)承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人发包人将终止合同,并没收承包人的履约担保22.
1.
1(2)承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求发包人有权解除合同,并没收承包人的履约担保22.
1.
1(3)承包人在合同期内,承包人严重违反发包人相关管理规定,经发包人书面告之3内仍无改正发包人有权解除合同,并没收承包人的履约担保22.
1.
1(4)承包人未经发包人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地发包人将课以承包人5万元/次的违约金,若承包人未在限期内改正,发包人将课以承包人1万元/次·天的违约金22.
1.
1(5)承包人在施工中使用了不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,施工现场管理混乱发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金,发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场,其费用由承包人负担22.
1.
1(7)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同发包人将终止合同,没收承包人的履约担保,并按有关法律处理22.
1.
1(8)承包人违反第4.
6款或6.
3款的规定,未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备未经发包人同意擅自更换承诺的项目经理或技术负责人,发包人将终止合同,并没收承包人的履约担保;承包人投标承诺进场项目经理或技术负责人不能满足本养护项目需要,发包人将要求其更换项目经理或技术负责人,并将课以承包人2万元/人的违约金.
项目经理、技术负责人未按发包人要求及时进场,课以承包人2000元/人·天的违约金;关键施工设备未按发包人要求及时进场,课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金22.
1.
1(9)经发包人检查,发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况视违约程度,课以承包人5万元/次以内的违约金22.
1.
1(10)a.
承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料发包人有权取消承包人中标资格或终止合同,并没收承包人投标保证金或履约保证金,同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门,作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统.
b.
未经发包人批准,项目经理、技术负责人擅自离开工地现场课以承包人2000元/人·天的违约金c.
在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假课以承包人5000元/次的违约金,并追究当事人责任直至清除出场d.
对高速公路设施造成损坏或污染;承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失,并视违约程度,课以承包人1~2万元/次的违约金e.
一贯或公然忽视履行其合同规定的义务,无视发包人事先的书面警告视情节轻重,进行警告或处违约金,违约金金额为1~5万元人民币f.
养护工程的实施不能满足发包人时效性要求发包人每次课以承包人1万元/次以内的违约金g.
在施工过程及缺陷内,由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题视其情节轻重,每次课以承包人人民币5~10万元的违约金h.
在合同执行期间,承包人在计量、变更中弄虚作假扣回虚报工程量计量,对承包人课以虚报工程量5倍金额的违约金,同时追究相关责任人的责任,情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任i.
在施工过程中,未按监理工程师或发包人要求做好与其它养护施工单位的协调、配合工作.
发包人将委托其它单位完成,由此产生的费用直接从承包人计量款中代扣给实施单位,并对承包人课以当期实施金额相等的违约金新增第25.
1款:25.
1安全生产管理承包人须依法建立安全机构,按规定配备专兼职安全管理人员,相关负责人、专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书.
承包人应针对项目的具体情况,建立相应的安全管理和安全保障体系,建立健全各级各类人员的安全生产责任制,制定有针对性的安全生产应急救援预案,同时加强和完善安全生产经费、内业资料的管理.
同时,承包人应严格遵守发包人、监理人及有关安全生产规定.

合同协议书(本格式编排在询比采购文件中,供报价人参考,报价时不需填写)一:合同协议书合同协议书(以下简称"发包人")为实施,已接受(承包人名称,以下简称"承包人")对该项目的报价.
发包人和承包人共同达成如下协议:1、工作内容等.
2.
本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)成交通知书;(2)报价函及报价函附录;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)项目要求;(6)已标价工程量清单;(7)其他合同文件.
3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准.
4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)元().
5、承包人项目经理:.
6、承包人承诺按合同约定承担维护工程的实施、完成.
7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款.
8、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效.
缺陷责任期满,本协议书终止.
9、本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准.
10、合同未尽事宜,双方经友好协商后另行签订补充协议.
补充协议是合同的组成部分.
发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)单位负责人法定代表人或其委托代理人:(签字)或其委托代理人:(签字)年月日年月日二:廉政合同格式廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心(以下简称"发包人")与该项目施工单位(施工单位名称,以下简称"承包人"),特订立如下合同.

1.
发包人和承包人双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定.
(2)严格执行(项目名称)施工合同文件,自觉按合同办事.
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度.
(4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为.
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务.
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利.
2.
发包人的义务(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等.
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等.
(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等.
(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等.
(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备.
(6)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍.
3.
承包人的义务(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品.
(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用.
(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动.
(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等.
4.
违约责任(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿.
(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚.

5.
双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行.
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见.

6.
本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止.
7.
本合同作为(项目名称)施工合同的,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效.
8.
本合同一式四份,由发包人和承包人各执—份,送交发包人和承包人的监督单位各一份.
发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)单位负责人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日年月日发包人监督单位(盖单位章)承包人监督单位:(盖单位章)三:安全生产合同格式安全生产合同为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人(以下简称"发包人")与承包人(承包人名称,以下简称"承包人")特此签订安全生产合同:1.
发包人职责(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求.
(2)按照"安全第一、预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比.
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用.
(4)定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神.
(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患.
2.
承包人职责(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》、《国家电网运行规程》等有关安全生产的规定.
认真执行工程承包合同中的有关安全要求.

(2)坚持"安全第一、预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动.
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比.

(3)建立健全安全生产责任制.
从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责.
项目经理是安全生产的第一责任人.
现场设置的安全机构,应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生.
安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生.

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为.
(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作.
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗.
施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任.

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为.

(7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品.
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗.
(8)电工应具有相应的电工操作证,电网进网作业许可证以及高空作业操作证.
(9)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用.
(10)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌.
(11)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持"四不放过"的原则,严肃处理相关责任人.

(12)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理.
3.
违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任.
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效.
5.
本合同正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准.
发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)单位负责人法定代表人或其委托代理人:(签字)或其委托代理人:(签字)年月日年月第五章工程量清单工程量固化清单电子文件已在安徽省交通控股集团有限公司网站(网址:https://www.
ahjkjt.
com)公布,报价人可自行下载.
对于工程量固化清单中出现的格式、公式引用等错漏之处,报价人可按询比采购公告和报价人须知前附表中的联系方式及时向采购人反映.
第六章图纸宿州中心2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次)施工图设计文件已在安徽省交通控股集团有限公司网站(网址:https://www.
ahjkjt.
com)公布,报价人可自行下载.
第七章技术规范7.
1监控系统根据服务区场区规模的不同及监控需求,重点针对广场、综合楼内进行监控摄像机增设.
服务区各区域内的监控视频首先由各区域的视频汇聚交换机进行汇聚,后经过光纤传输至服务区控制室;服务区视频存储设备设置服务区控制室内,负责存储和调阅各场区监控图像;汇聚的监控视频通过通信系统上传至驿达公司监控中心.

本项目在宿州服务区和谯城服务区监控室集中设置网络硬盘录像机进行视频存储,高清监控图像存储时采用720P分辨率规格,监控视频存储时间30天.
(1)全景红外室外球机1、主视频(4个图像采集模块输出的视频图像拼接而成)和辅视频图像镜头靶面均为1/1.
8英寸,内置1颗GPU芯片;2、支持抓拍图片分辨率(像素数)主视频:最大为4096*1800;辅视频:最大为1920*1080;辅视频图像:不小于1100TVL;3、主视频图像(拼接后):水平视场角:180°;垂直视场角:80°;4、支持至少1路音频输入,1路音频输出;支持2路报警输入,1路报警输出;5、支持1个RJ45网络接口或1个光纤接口;6、辅视频支持画面水平360°连续旋转;垂直-35-90°自动翻转;7、支持自动白平衡、自动增益控制等功能;8、设备参数须不低于上述要求,或相当于以上技术指标.
(2)网络球型摄像机1.
靶面尺寸不低于1/1.
8英寸,支持至少30倍光学变焦,支持背光补偿;2.
分辨率设置为1920*1080,帧率设置为30帧、码率设置为2Mbps,分辨力不小于1100TVL.
3.
设备水平旋转范围为360°连续旋转,垂直旋转范围为-20°—90°.
4.
支持水平手控速度可调,云台定位精度为±0.
1°5.
支持巡航路径,每条巡航支持添加预置点,支持模式路径,每条路径的记录时间应大于16分钟.
6.
支持H.
265、H.
264和MJPEG设置选项;7.
支持最低照度可达彩色0.
005lx,黑白0.
0011x;8.
支持主流音频编码格式.
9.
支持人体轮廓识别功能;10、设备参数须不低于上述要求,或相当于以上技术指标.
(3)枪式摄像机1、采用200W像素CMOS传感器.
2、采用不低于1/1.
8英寸CMOS传感器3、在1920x1080@50fps下,码率设定为1Mbps,RJ45输出,清晰度不小于1100TVL.
4、最低照度彩色:0.
005lx,黑白:0.
001lx.
5、支持H.
265、H.
264、MJPEG视频编码格式,其中H.
265和H.
264都支持Baseline/Main/HighProfile.
6、照度适应范围不小于120dB7、支持同时多开视频窗口进行画面浏览.
8、具备越界入侵、区域入侵等智能行为分析功能.
9、具有遮挡报警、人脸侦测等功能10、摄像机在非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示11、具有至少2路报警输入接口、1路报警输出接口、2路音频输入接口、1路音频输出接口.
(4)硬盘录像机(32路)1、具备千兆以太网接口、RS232接口、RS485接口、VGA接口、HDMI接口、USB接口、SATA接口、报警输入接口、报警输出接口,电源输入接口等接口;2、接入不少于8块接口为SATA的硬盘,单硬盘容量支持最大支持10TB,可通过eSATA接口接入外置硬盘;3、可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP等协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机;4、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF等网络协议;5、支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.
3M/720PIPC分辨率接入;6、支持2*4K/4*4M/8*1080P/16*720P解码,支持16路视频回放;7、支持不少于32路IPC接入,总码流为256Mbps;最大存储码流为256Mbps;最大转发码流为256Mbps;最大回放码流为128Mbps;8、支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能;支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能;支持客户端与IPC双向语音对讲;9、支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机,CSV格式文件允许用户编辑;10、本地和web端在预览和回放模式下,支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行后矫正功能;11、在特定条件下,可对检测到的车牌、车标、车辆颜色信息进行预览;12、支持客流统计,可统计指定时间段不同区域的客流量大小;统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式进行展示;13、设备参数须不低于上述要求,或相当于以上技术指标;14、须能接入驿达公司现有视频监控平台.
(5)监控交换机(汇聚)1、50寸FHDA+级液晶面板,1920*1080分辨率,NTSC85%高色域,176°可视角度2、存储:3GBDDR3内存,32GBeMMC5.
1闪存;3、内置802.
11acWi-Fi无线网络;4、蓝牙4.
1;支持DolbyAudio音效技术;5、接口:HDMI2.
0*2,USB3.
0*2,AV输入(三合一接口)*1音频输出(耳机/同轴二合一)*1,SPDIF*1,电视接口*1,网络接口*1;6、使用环境:工作环境温度0℃~45℃,工作环境湿度20%~80%;7、安装支架:兼容吊顶安装及壁挂安装;8、设备参数须不低于上述要求,或相当于以上技术指标.
(6)光纤收发器1、单模光纤收发器;2、10M/100M/1000M自适应单模光纤收发器,符合IEEE802.
3国际布线标准.
(7)工作站1、主板:英特尔Q370主板;2、CPU:不低于第八代英特尔酷睿i7处理器I7-8700;3、内存:不少于4GDDR4,最多支持64G内存;4、硬盘:不少于1TSATA硬盘,不低于3个3.
5寸硬盘槽位;5、显卡:带英特尔UHD630显卡;6、声卡:编解码器;7、网卡:主板集成千兆以上网卡;8、键盘鼠标:USB键盘鼠标;9、机箱电源:不低于250W高效电源;10、接口:音频输入端口;音频输出端口;DisplayPort1.
2端口;USB2.
0端口和USB3.
1端口;11、操作系统:出厂自带WindowsOEM版操作系统;12、显示器:同品牌24""宽屏16:9LED背光液晶显示器,1920x1080,可视角度为水平90度/垂直65度.
(8)室外防水设备箱1、壁挂设备箱应可以用于安装光缆终端盒、光纤收发器、电源适配器;2、壁挂设备箱尺寸为不小于高760mm*宽450mm*深350mm;设备箱外壳材料采用钢结构,表面镀锌喷塑,镀锌厚度不下于270g/m2、喷塑厚度不小于76um;3、机箱应采用全天候防风雨型,防护等级应达到IP65等级;4、机箱应配备门锁,以防盗;5、机箱内除设备所需电源外,还应留有一个220VAC插座,以供维修使用;6、机箱内应有防雷电及过电压装置以保护设备安全,雷电安全防护等级符合中华人民共和国公共安全行业标准A类;7、机箱应有良好接地,需接入现有的接地系统;8、设备机箱应满足在本路环境条件使用要求.
7.
2公共广播系统本次设计在服务区设置广播系统,应确保覆盖超市、厕所、餐厅及停车场等场所.
天花喇叭设置于超市、厕所和岗亭内,功放放置在服务区机房机柜内,两台功放通过辅助音频输出接口进行互联.
喇叭的安装一般采用并联,并根据工程实际情况选材对应的音频线.

主要设备技术要求(1)功率放大器五路信号输入(三路话筒、二路线路)自带六分区输出,每分区具有LED通断指示;设有100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出;总音量调节功能,各输入通道音量独立调节;高音、低音独立调节;MIC1自动默音设有调节开关,可调节范围:0到-30dB;五单元LED电平显示,动态明朗;具有完善的输出短路保护和超温保护功能;内置信号静音电路,更好的降低输出底噪;具有一路辅助音频输出接口,便于接下一台功放;输出采用工业栅栏式接线端子,连接更可靠;散热风扇温度控制启动;能满足六分区音量独立控制.
(2)高保真喇叭同轴单元喇叭,全频段范围覆盖;功率:10W/20W;定压输入:70V-100V;频响:100Hz-20KHz;灵敏度:88±3dB;天花板开孔:Φ170mm;安装形式:吸顶式;重量:不大于1.
25kg.
7.
3机房改造机房设备是整个系统的核心部分,应保证机房的温度、湿度、洁净度、防静电等充分满足系统安全可靠的运行要求,延长设备使用寿命,同时在机房给监控管理员创造一个舒适的环境.
本次设计对谯城服务区和宿州服务区机房进行改造,谯城服务区增加服务区主网关、静电地板、隔断等设施,宿州服务区增加静电地板等设施,同时对两处服务区机房线路等进行更换整理.

主要设备技术要求(1)服务区主网关转发性能:10Mpps-25Mpps;防火墙性能(1500字节):5.
5Gbps-15Gbps;固定接口:4*GE+4*GE光+2*GECombo;扩展模块:4个SIC插槽+2个WSIC插槽+2个XSIC插槽+1个EXSIC插槽;网络安全:ACL、防火墙、802.
1x认证、MAC地址认证、Web认证、AAA认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、广播风暴抑制、ARP安全、ICMP反攻击、URPF、IPSourceGuard、DHCPSnooping、CPCAR、黑名单、攻击源追踪;网络管理:升级管理、设备管理、Web网管、GTL、SNMP、RMON、RMON2、NTP、CWMP、Auto-Config;组播功能:IGMPV1/V2/V3,PIMSM,PIMDM,MSDP,MBGP;支持VPN,QoS;可靠性:VRRP,BFD,EFM,接口备份,接口监控组;局域网功能:IEEE802.
1P,IEEE802.
1Q,IEEE802.
3,VLAN管理,MAC管理,MSTP等.
7.
4供配电系统君王服务区原有场区变压器不能满足现场负荷容量要求,需在服务区每侧各新增一组欧式箱式变电站满足现场要求.
君王服务区柴油发电机较为老化、使用年限较久,考虑到场区用电负荷的逐年增加,更换为450KW的柴油发电机,同时设备房低压柜老旧故障频发,保护功能欠缺.
本次改造建议对其进行更换.

通过完备的接地系统,达到防雷、防过电压、防人身触电"三防"目的.
低压配电系统采用TN-C-S接地系统,PE线应保证接地良好.
接地系统采用联合接地,接入场区原有机电专用接地网,接地电阻≤1Ω.
所有电器设备金属外壳支架都要安全接地.
所有接地极、埋地的接地线,要求使用热浸镀锌钢材制作并符合规定的截面和埋设深度.
(1)箱式变电站箱式变电站箱体外壳采用2.
0mm的优质钢板,内带操作走廊,其高压开关柜前应留有不少于900mm的操作空间,低压开关应留有不少于600mm的空间.
箱体骨架分装配式,高压室、低压室和变压器室.
应有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输和安装时不应有变形或损坏;箱体的外观和色彩应美观,并与环境协调.

箱体应设足够的自然通风口、隔热措施及强迫通风措施,以保证在周围空气温度下运行时,所有电器设备的温度不超过其最大允许温度.
箱体内应设驱潮装置,以尽量避免内部元件发生凝露.
开关柜内配置数显智能仪表,其中进线开关柜应选配直流输出、开关量输入等功能模块,与电力监控装置配合,实现系统的"遥测、遥信、遥控、遥调"功能.
(2)油浸式变压器1、使用环境条件·位置:户外;·海拔高度:1000米以下;·周围空气温度:空气温度极端最高温度50℃,极端最低温度-10℃;·室内相对湿度:95%(25℃时).
2、技术参数·容量:见设计文件·额定电压:10/0.
4KV;·频率:50Hz;·相数:3相;·绝缘等级:F·绝缘水平:工频耐压35KV,雷电冲击电压75KV;·分接范围:按5档设计,即-10%、-5%、0、+5%、+10%;·联结方式:D,yn11.
·调压方式:无载调压·变压器应能在GBl094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤.
·局部放电量尽可能不大于5pc.
3、变压器铁芯铁芯采用晶态有取向冷轧硅钢片.
铁芯为卷绕封闭形,无需切割,截面接近圆形,磁路中没有气隙,铁芯经过退火处理.
(3)低压开关柜1、柜型为GCS,包括低压进线柜、低压补偿柜、低压切换柜、低压馈线柜.
2、开关柜内的柜体室与室之间用钢板或高强度阻燃环保塑料功能板相互隔开.
每个功能单元应使用绝缘塑料隔板实现进线与出线之间,相序之间,一次与二次之间的隔离功能.
3、低压开关柜内元器件尺寸、隔室尺寸,均实行模数化,便于互换.
4、抽屉单元应设有运行、试验和分离位置,且有定位机构.
同类型抽屉具有互换性;5、功能单元有可靠的机械联锁,通过操作手柄控制,具有明显的位置指示,并配有相应的符号标志,操作手柄等开关与开关采用同一厂家产品(原装配套);6、为便于电气设备的维修、维护,开关电器的连接方式应满足以下要求:·抽出式低压框架断路器应使装置小室门在关闭状态下抽出断路器(主回路与二次回路均可断开);·抽屉式开关,功能小室内的断路器及其它电器连同抽屉应一同抽出(主回路与二次回路均可断开);·智能监控仪表应能够安装在开关柜内仪表室,各智能采集模块可集中安装或分散安装在开关柜中.
7、电容器装置应有过电压保护,每组电容器回路中应有限制合闸涌流的措施.
电容器的外壳防护等级不低于IP40.
电容器采用固定安装方式;8、防护等级应达到IP40,产品符合IEC-439国际标准;9、低压开关柜的抽屉的金属外壳与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的、相互有效连接以确保保护电路的连续性.
10、柜内母线及绝缘导线敷设低压开关柜内的主母线和配电母线均为五母线,材料应选用铜材料做成,其相对导电率不小于99.
99%.
(4)柴油发电机组1、主要组成部分:·柴油发动机·交流同步发电机·冷却系统·飞轮及其护罩、联轴器、避震器及机组底座·燃油系统·排气系统和排烟系统·日用油箱,储存容量不低于连续投入运行时间6小时·电动起动系统·每台含2组200HA免维护蓄电池,含电瓶架、开关、电瓶线·DC24V直流电源装置和直流起动电动机·空气、燃油、润滑油过滤器·机组控制柜·高精度电子调速器2、机组主要性能①机组符合GB《工频柴油发电机组通用技术条件》和《自动化柴油发电机组通用技术条件》以及国际《250至3200KW柴油发电机通用技术条件》和《自动化柴油发电机组分级要求》的规定.
②当市电中断供电,发电机组应在5秒钟内完成自动起动,10秒钟内电压达到额定值并可向负载供电.
自起动可连续作三次起动尝试,若三次起动失败,机组自动停止操作,并自锁和发出声音信号.
当市电恢复正常,机组经延时后自动停机.

③机组应配套低温启动的辅助装置、发电机设置由恒温器控制的防潮电加热器,以确保任何气候下机组能正常启动、运行.
④发电机组应具备远程监测和控制功能,提供RS485通信接口并提供通信协议.
⑤柴油发电机组及其控制屏、相应的电器设备均应保证在正常使用条件下能正常工作.
⑥机组应配备手操(钥匙)电启动装置及相应仪表,当自动化控制屏发生故障时应能采用手动钥匙的方式启动、运行,并通过设置的机械油压、水温、转速、电流、电压、频率仪表对机组运行情况进行监视.
⑦不论是手动或自动化控制状态,发电机的频率和电压均可预调并在出厂时预调设置完成.
⑧使用条件:机组在下列条件应能可靠工作·海拔高度不超过1000m·环境温度+0~+40℃·空气相对湿度小于95%(20℃时)⑨主要技术指标·发电机额定功率:450KW·电压:3相交流380/220V(满载电压)、400/230V(空载电压),电压波动±0.
5%,电压瞬态调整率≤+15%--15%·频率:50Hz,波动率±1%,频率瞬态调整率≤+10%~-10%.
·功率因数:大于0.
8·电子调整器,稳态电压调整率≤±0.
5%·电子调速器自空载至满载时,稳态频率调整率网页截图复印件(项目经理需提供).
3.
公路交通工程专业承包一级资质(公路机电工程分项)投标人应附:省级交通运输主管部门核发的安全生产考核合格证书(在有效期内)的复印件和在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件.
建筑机电安装工程专业承包一级资质投标人应附:省级建筑行业主管部门核发的安全生产考核合格证书(在有效期内)的复印件和在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件.

4.
投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工社保缴费证明复印件(缴费截止时间应在投标截止时间前3个月以内,连续缴费期不低于6个月),并加盖缴费单位证明专用章.
5.
拟委任的项目经理和项目总工个人业绩必须为已交工或完工的工程业绩.
公路交通工程专业承包一级资质(公路机电工程分项)投标人应附:交通运输部"全国公路建设市场信用信息管理系统"中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件,如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求),则该业绩不予认定.
建筑机电安装工程专业承包一级资质投标人应附:含有人员任职关键内容的供配电业绩合同扫描件或业主出具的人员业绩证明.

6.
如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职,则投标人应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件.
(三)年1月1日至今完成的类似项目情况表项目名称项目所在地业主名称业主地址业主电话合同价格开工日期交工日期承担的工作工程质量项目经理监理单位名称及电话监理工程师及电话项目描述备注注:1.
每张表只填写一个项目,并表明序号;2.
本表后须附近5年(2014年1月1日至报价截止日期)符合报价人须知附录2及报价人须知要求的业绩证明材料.
业绩证明材料包括(1)合同协议书;(2)完工证明或交工证书.
以上两项资料缺一不可,否则该业绩不予认定.

3.
如近年来,报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性;四、已标价工程量清单一、工程量清单说明1.
1本工程量清单是根据询比采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关报价清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制.
约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算.
计量采用中华人民共和国法定计量单位.

1.
2本工程量清单应与询比采购文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解.
1.
3本报价清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量,仅作为报价的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据.
实际支付应按实际完成的工程量,由承包人按技术规范规定的计量方法,按本报价清单的单价和总额价计算支付金额.

1.
4报价清单中所列工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任.
二、报价说明2.
1报价清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价.
2.
2除非合同另有规定,报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等与该项目相关的一切费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险.

2.
3除非合同另有规定,报价清单中有标价的综合单价和总额价均已包括报价清单中报价人没有填入单价或价格的子目,其费用视为己分摊在报价清单中其他相关子目的单价或价格之中.
2.
4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中,未列子目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中.
2.
5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,已包括在报价清单的综合单价与总额价之中.
2.
6报价清单中各项金额均以人民币(元)结算.
三、已标价工程量清单报价人应按照第五章"工程量清单"的要求逐项填报工程量清单.
五、产品资料(一)竞标人应附的产品资料.
主要设备(工程量清单中标的产品)关键技术指标不允许简单地复制询比文件和设计文件的技术规格作为应答,不能简单地以"满足或无偏差"来答复,或提供虚假技术参数,应提供主要设备产品说明书、产品彩页或检测报告等资料.

(二)竞标人认为应附的其他资料六、承诺函致:安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心我方参加了2019年度服务区文明创建机电设施改造(二次)的询比报价,若我方中标,我方在此承诺:一、保证遵循"自愿、诚实、公平"的原则与贵单位签订合同协议书,在履行合同期内认真执行《中华人民共和国合同法》.
二、我方承诺向贵单位提供合法有效的营业执照、税务登记证及生产许可证等必要证件.
我方所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证,符合国家的相关规定;并保证所有证件真实、合法、有效.

三、我方按合同中所要求的供应货物的时间、地点及时供货,保证所供货物的质量,且保证不因我方的任何原因使所供货物在正常使用中产生任何质量问题;同时承诺货物在正确安装、正确使用和保养条件下,在其使用寿命期内,对因我方提供的货物的缺陷、质量问题而产生的故障、损失负责.

四、贵单位有权对货物进行检验和测试,以确定我方所供货物是否符合合同要求,我方将无条件接受询比人提出的到指定检验单位进行检验的要求.
受检验或测试的货物如不符合规格和要求,贵单位将拒绝接受,我方保证将被拒绝货物予以替换或作必要的更改,以使之符合规格要求.
贵单位不承担被拒绝货物所发生的任何费用.