青田县民兵训练基地工程

招标文件招标序号:青建招2019第[53]号招标人(盖章):中国人民解放军浙江省青田县人民武装部法定代表人(签字或盖章)招标代理人(盖章):杭州市建设工程管理有限公司法定代表人(签字或盖章)编制时间:2019年9月6日备案单位(盖章):2019年9月6日备案单位(盖章):2019年9月6日目录目录1招标公告2第一章投标须知3一、投标须知前附表3二、招标活动日程安排表6三、总则7四、投标人资格8五、招标文件9六、投标报价10七、投标文件12八、投标文件的编制及递交12九、开标\]13十、评标14十一、其他16十二、授予合同16十三、工程结算18第二章合同主要条款及21第一部分合同协议书22第二部分通用合同条款(略)25第三部分专用合同条款25第三章技术规范61第四章投标文件(格式)60第五章图纸和技术资料(另附)107第六章工程量清单及招标控制价107第七章评标办法108110招标公告招标序号:青建招2019第[53]号中国人民解放军浙江省青田县人民武装部的建设项目青田县民兵训练基地工程,工程立项批准文号为:青发改审(2019)年123号已经主管部门批准建设.
资金来源财政拨款.
二、杭州市建设工程管理有限公司受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜.
三、工程概况:1.
建设地点:青田县瓯南街道湖边村.
2.
建筑规模:概算总投资为4596.
34万元,总建筑面积为4599.
68㎡.
3.
招标范围:项目概算总投资4596.
34万元,建筑占地面积1422.
10㎡,总建筑面积4599.
68㎡,主要包括场地土石方平整、教学宿舍综合楼、门卫和器材室、地下水泵房和消防水池等、训练场、靶场、挡墙和边坡治理、以及室外道路硬化、综合管线、路灯和绿化等室外附属工程建设.
详见施工图纸及工程量清单.

4.
工期要求:500日历天5.
招标控制价:3900.
4709万元6.
质量要求:合格四、投标人资格要求:1.
投标人资质类别和等级:须同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和地质灾害治理工程施工资质乙级及以上资质;2.
项目经理资质类别和等级:建筑工程专业贰级及以上注册建造师,且无在建或预中标工程;3.
本项目允许联合体投标,联合体投标的必须以建筑工程施工总承包的企业为牵头人.
要求投标人建筑工程施工总承包的企业是2018年度丽水市国有投资工程建设项目房建市政类施工企业名单中注册地在丽水行政区域范围内的企业.

五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人.
六、招标文件索取途径:1.
本项目招标文件和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放.

2.
2019年09月06日起潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录"丽水市公共资源电子交易系统(http://www.
lssggzy.
com/)",登录系统下载.

3.
未取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人,应先办理交易主体注册手续,取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书,具体登记办法请登录"丽水市公共资源交易网→办事指南"栏目进行查看.
主体库注册及CA锁办理咨询电话:0578-2292759.

4.
潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容,招标人不再一一通知.
如有答疑澄清文件,投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具,否则制作的电子投标文件将无法开标.
投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负.

5.
如需图纸等相关资料请与招标代理机构联系.
联系人:许莺飞联系电话0578-6769386、13867092386.
七、其他规定1.
联合体牵头人负责本招标项目的投标、投标文件编制、提交投标保证金、参加开标会议等招投标活动,并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作.

2.
本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标;投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为的,或项目班子未缴纳养老保险的,或项目经理是公务员或事业单位(投标单位是事业单位的除外)工作人员的,或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执(从)业资格的,或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理,并在公示期间或投诉有效期内的,谢绝参加本项目投标;投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定.

3.
投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的,将不退还投标保证金.

八、联系人招标人:中国人民解放军浙江省青田县人民武装部招标代理机构:杭州市建设工程管理有限公司地址:中国人民解放军浙江省青田县人民武装部地址:青田县石郭滨江国际9幢3-302室联系人:叶灵联系人:许莺飞电话:13666557669联系电话:0578-6769386、13867092386本公告发布时间:2019年09月06日第一章投标须知一、投标须知前附表前附表1工程名称青田县民兵训练基地工程建设地点青田县瓯南街道湖边村招标联系人许莺飞电话0578-6769386招标方式*邀请√公开组织方式*自行√委托代理招标范围主要包括场地土石方平整、教学宿舍综合楼、门卫和器材室、地下水泵房和消防水池等、训练场、靶场、挡墙和边坡治理、以及室外道路硬化、综合管线、路灯和绿化等室外附属工程建设.
详见施工图纸及工程量清单.

标段划分一个标段允许分包内容按国家有关规定投标人主要条件1.
投标人资质类别和等级:须同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和地质灾害治理工程施工资质乙级及以上资质;2.
项目经理资质类别和等级:建筑工程专业贰级及以上注册建造师,且无在建或预中标工程;3.
本项目允许联合体投标,联合体投标的必须以建筑工程施工总承包的企业为牵头人.
要求投标人建筑工程施工总承包的企业是2018年度丽水市国有投资工程建设项目房建市政类施工企业名单中注册地在丽水行政区域范围内的企业.

承包方式施工总承包规模见工程概况招标工期要求500日历天质量要求合格招标控制价3900.
4709万元其中暂估价0万元;暂估价(包括税金)0万元;投标保证金金额:人民币柒拾捌万元.
评标基准价范围招标控制价下浮5.
0%-9.
9%投标有效期投标截止日后90日历天投标文件份数上传交易平台的加密电子投标文件一份,与上传交易平台一致的纸质标书一份,并随身携带与加密电子标书一致的无加密标书备用.

投标文件递交电子投标文件采用网上递交的方式,上传至丽水市公共资源电子交易系统(http://www.
lssggzy.
com/),纸质投标文件采用现场递交方式.
超过投标截止时间未完成上传的电子投标文件或未提交纸质投标文件的,投标文件将被拒收.

纸质投标文件递交至:青田县政府采购招投标交易中心六楼开标大厅地址:青田县鹤城镇塔山路101号接收人:中国人民解放军浙江省青田县人民武装部(招标人名称)投标截止时间:2019年09月27日上午9时00分(北京时间)开标时间:2019年09月27日上午9时00分(北京时间)地点:青田县政府采购招投标交易中心六楼开标大厅评标办法详见招标文件第七章前附表2序号项目内容招标文件要求备注1中标人履约保证金金额签约合同价的5%合同签订前缴纳.
其中质量未达一次性验收合格违约金履约保证金的30%未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺保证金金额履约保证金的20%未履行工期承诺保证金金额履约保证金的30%未履行安全文明施工承诺保证金金额履约保证金的20%2民工工资支付担保按丽水市、青田县有关规定执行3报告开工时间收到开工通知后5天内4工期提前、延误(1)工期提前奖励标准/元/天(2)工期提前奖励限额履约保证金的/%(3)工期延误赔偿标准2000元/天(4)工期延误赔偿限额履约保证金的30%5工程质量保修金工程结算价的2.
5%6优质工程奖无7标化工地奖无8安全文明施工费详见招标文件9重新招标推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人将根据有关规定重新组织招标,重新招标的开标时间为重新招标的招标文件发出之日起3日.

前附表3序号事项解释说明或注意事项备注1资格后审开标时根据招标文件要求审查投标人资格.
详见招标文件2开标时必须到场的人员a、法定代表人参加开标会议的持法定代表人资格证明书和有效身份证原件;法定代表人授权委托代理人参加的,委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证等原件参加开标会议,资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的,可不提交养老保险缴纳凭证.

b、投标书中拟定的项目经理持项目经理证书原件和有效身份证原件参加.

详见招标文件3开标时应提交的证件原件a、企业营业执照副本;b、企业资质证书副本;c、企业安全生产许可证;d、投标文件中拟定项目经理的项目经理注册证书和安全生产考核证书(B类证);e、专职安全员的安全生产考核证书(C类证);f、项目班子养老保险缴纳证明(或复印件加盖公章并确保能进行二维码扫描);g、联合体协议书(如为联合体投标的);牵头人提供以上资料,成员方提供企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、投标文件中拟定项目经理的项目经理注册证书和安全生产考核证书(B类证)、专职安全员的安全生产考核证书(C类证)、项目班子养老保险缴纳证明(或复印件加盖公章并确保能进行二维码扫描);h、投标人资格审查要求提交相关证明材料及评标时要求提交的证明材料原件(如有).

注:1.
企业资质证书副本可提供复印件加盖单位公章且复印件上二维码能扫描;2.
企业安全生产许可证、建造师证、B类证、C类证可在"浙江政务网"上打印,并加盖单位公章,且在打印件上能扫描二维码.

丽建发[2005]268号文件4投标保证金的缴纳交纳事项:1、金额:柒拾捌万元整2、交纳方式:1)投标保函方式,保函必须由企业注册地或工程所在地地级市行政区域内商业银行出具,且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构,或由丽水市融资担保公司经营非融资担保业务创新试点单位(丽水市政策性融资担保有限公司、莲都区政策性融资担保有限公司)出具;保函格式投标人自拟,必须明确以下内容:①保函开具对象为中国人民解放军浙江省青田县人民武装部;②保函有效期不少于90日历天.
③在保函担保有效期内,投标人被确定为中标候选人后放弃中标,或被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形,不符合中标条件的,担保方在收到中国人民解放军浙江省青田县人民武装部以书面形式提出的赔偿要求后,在7天内无条件支付.

④担保人应对出具的工程保函的真实性、合法性、有效性负责,如违规担保或出具虚假保函的,由保函出具人承担相关责任.

2)其他方式:银行汇票开户银行:浙江青田农村商业银行股份有限公司塔山支行账户:青田县政府采购招投标交易中心招投标专户开户行行号:402343200258账号:201000013802556银行汇票必须由投标人基本帐户银行开具.
3、提交:1)投标保证金应当在投标截止时间前随投标文件一同提交给招标人或其委托的招标代理;2)采用银行汇票的,银行汇票票面无需手写,由投标人代表在递交投标文件的同时将票据递交至招标人或其委托的招标代理人员,由银行派驻人员现场检查汇票有效性,检查有效的,投标人代表在"保证金收退联系单"上签字确认,领取汇票收讫单;检查无效的,现场告知理由并当场拒收投标文件及保证金.

4、退还:按交易中心有关规定执行.
5、联合体投标的,投标保证金由牵头人缴纳.
5投标文件编制注意事项按招标文件中投标文件的格式编制投标文件,内容齐全,要求签字、盖章的地方,必须按要求签字、盖章.

详见招标文件二、招标活动日程安排表序号工作内容时间安排地点1发布招标公告2019年09月06日丽水市公共资源交易网http://www.
lssggzy.
com/2发放招标文件同发布招标公告时间网络下载:丽水市公共资源交易网http://www.
lssggzy.
com/3现场踏勘和答疑自行前往项目所在地4投标人对招标文件提交异议时间投标截止时间前10天提交方式:书面向招标人提出,同时登录丽水市公共资源交易网提出异议(交易主体登录→业务管理→异议)5招标文件的澄清或实质性修改时间投标截止时间15日前网络下载:丽水市公共资源交易网http://www.
lssggzy.
com/6招标人发布紧急公告时间和媒介投标截止时间前7工程招标控制价投诉时间招标控制价公布后5日内向招投标监管部门投诉8投标文件截止时间同前附表一投标文件递交至:青田县政府采购招投标交易中心六楼9交纳投标保证金投标截止时间前青田县政府采购招投标交易中心六楼10开标时间同前附表一青田县政府采购招投标交易中心六楼11预中标公示公示3日丽水市公共资源交易网12招标人决标,发中标通知书公示结束或投诉处理结束后在丽水市公共资源交易网上公告招标结果.
13签订合同中标通知书发出之日起15日内中国人民解放军浙江省青田县人民武装部14投标保证金的退还按青田县政府采购招投标交易中心规定退还.
注:后面与本表有矛盾的以本表为准.
三、总则(一)工程概况1、工程名称:青田县民兵训练基地工程2、招标人:中国人民解放军浙江省青田县人民武装部3、工程地点:青田县瓯南街道湖边村.
4、工程立项批准文号:青发改审(2019)年123号5、工程投资性质及资金落实情况:财政拨款,资金已落实.

6、工程招标范围:项目概算总投资4596.
34万元,建筑占地面积1422.
10㎡,总建筑面积4599.
68㎡,主要包括场地土石方平整、教学宿舍综合楼、门卫和器材室、地下水泵房和消防水池等、训练场、靶场、挡墙和边坡治理、以及室外道路硬化、综合管线、路灯和绿化等室外附属工程建设.
详见施工图纸及工程量清单.

7、工程规模:概算总投资为4596.
34万元,总建筑面积为4599.
68㎡.
8、现场条件:(1)土地征用及补偿情况:可以满足施工要求;(2)三通一平情况:可以满足施工要求;(3)现场交通条件:可以满足施工要求;9、工期要求:招标工期为500日历天.
10、工程质量目标:合格11、文明施工、安全防护要求:本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)标准,施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013、J375-2013).

12、其他:(1)、中标单位进场施工后,必须严格按施工组织设计的要求组织施工,保证按期完成工程任务,不得有任何理由拖延施工工期,因施工单位原因造成工期拖延的,招标人有权进行警告、罚款、直至解除施工合同.

(2)、工程量清单中以暂估价报价的项目,中标人应和招标人共同确定材料品牌、厂家、价格等,若单项材料合价超过100万元的,业主有权依法进行货物招标.

(3)、本工程部分材料及设备详见第三章技术规范,施工时必须选择招标人提供的推荐品牌或同档次及以上品牌,且须经业主同意方可采用,否则业主有权终止合同.

(4)、建筑工程招投标后,应按专业内容分别在青田县住房和城乡建设局、青田县自然资源和规划局办理施工许可,质量安全监督等手续,并由两个部门分别监督管理.

(5)、本工程招标人为中国人民解放军浙江省青田县人民武装部,代建单位为青田县城市发展投资有限公司.

(二)投标费用1、投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用.
不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任.

2、投标货币:为人民币.
(三)本工程招标允许投标人组织联合体投标.
(四)工程管理要求如有专业工程需要分包的,中标人应按规定进行分包,中标人对专业工程质量、进度和安全文明施工全面负责,并承担总承包的一切义务和责任.
中标人收取总承包服务费后不得再向专业工程单位或发包单位收取其他费用,并承诺按招标人要求提供办公场所、现场加工场地和材料堆放地、脚手架、垂直运输、临时设施、用水用电设施(水、电费按实际用量向专业工程单位收取)、临时场地、安全文明设施、施工所需的工作面、现场指定垃圾堆场、一次结构打凿后的修补、工程资料的统一编印归档、各工种的配合协调管理、现场文明施工的统一管理等一切与专业工程施工、配合、管理有关的服务内容,以及在总包配合协调管理范围内的一切应尽的义务和责任.

四、投标人资格(五)投标人资格条件1.
投标人资质类别和等级:须同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和地质灾害治理工程施工资质乙级及以上资质;2.
项目经理资质类别和等级:建筑工程专业贰级及以上注册建造师,且无在建或预中标工程;3.
本项目允许联合体投标,联合体投标的必须以建筑工程施工总承包的企业为牵头人.
要求投标人建筑工程施工总承包的企业是2018年度丽水市国有投资工程建设项目房建市政类施工企业名单中注册地在丽水行政区域范围内的企业.

4、投标人不得存在下列情形之一:(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;(3)为本项目的监理人;(4)为本项目的代建人;(5)为本项目提供招标代理服务的;(6)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;(7)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;(8)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;(9)被责令停业的;(10)被暂停或取消投标资格的;(11)财产被接管或冻结的;(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的.
(六)资格审查时投标人须提交的资料资格审查在开标时进行,投标人必须提交前附表规定所需提交的原件,否则评标委员会将否决其投标.

(七)资格评审方式本次投标采用资格后审的方式确定合格投标人.
五、招标文件(八)招标文件的组成1、招标文件包括以下内容:(1)招标公告;(2)投标人须知;(3)本招标文件及评标办法;(4)合同条款及格式;(5)招标控制价及工程量清单;(6)图纸;(7)技术标准和要求;(8)投标文件格式;(9)投标人须知前附表规定的其他材料.
(10)根据本章第(十)条、第(十一)条对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分.

2、招标文件及其必须经青田县住房和城乡建设局、青田县自然资源和规划局备案后有效.

3、投标人应认真审阅招标文件所有的内容,如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件要求的,评标委员会将否决其投标,责任由投标人承担.

(九)工程招标控制价及招标工程量清单1、本工程√设立不设立工程招标控制价.
2、工程招标控制价是指具有编制招标文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管部门颁发相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构,根据招标项目施工图纸、现场条件及有关资料,根据国家或浙江省和丽水市行业建设主管部门颁发的有关现行工程造价计价依据和办法编制后,经青田县财政项目预算审核中心审定得出的工程最高限价,投标人投标报价高于工程招标控制价的,评标委员会将否决其投标.
工程招标控制价须建设行政主管部门所属造价管理机构备案后有效.

3、本工程适用一般计税方法.
工程招标控制价及工程量清单参考下列计价依据和政策性文件编制:①单种规格税前材料的合价占工程税前合同造价的比例在1%及以上,且该材料合同前80%工期月份的税前信息价平均值与清单编制期对应的税前信息价之比上涨或者下降幅度在10%以上时;都市论坛|_o(`%P②单种规格税前材料的合价占工程税前合同造价的比例在1%以下,但合同前80%工期月份的税前信息价平均值与清单编制期对应的税前信息价之比上涨或者下降幅度在20%以上时.

③调整方法:都市论坛_E4T4v_^_mVP1).
凡符合人工费的调整范围,人工费上涨的价差由招标方承担,下降的价差由招标方受益.

_@6U_X_}_h(H___L9~0计算式A=∑(B÷C-1.
15)*C*E当B≥1.
15C时;都市论坛k4I5U5b_u_r__4z8@_MA=∑(B÷C-0.
85)*C*E当B≤0.
85C时;_t_f"i.
)_B_Zme_C0其中:A为人工费差价合计,都市论坛+k_i1a*ea$c_cB为结算期合同前80%工期月份的信息价平均值,都市论坛2__E+I_qh_xC为投标报价文件编制期对应的人工信息价,都市论坛_R0B_l+f_O;G_q}E为一、二、三类定额人工用工量.
_XT_[!
xV02).
凡符合调整范围的材料,当税前材料费上涨或者下降之和占工程税前合同造价的比例在3%及以下时不予调整;大于3%时可以抽料补差,材料费上涨的价差由招标方承担,下降的价差由招标方受益.

_ao"t_S8D_E[_th_f_0计算式A=[∑(B-C)*E+F]-0.
03G当[∑(B-C)*E+F]≥0.
03G时;都市论坛_L!
l/|X&d6Ii+SA=[∑(B-C)*E+F]+0.
03G当[∑(B-C)*E+F]≤-0.
03G时0d6^_l9J$a0其中:A为税前材料差价合计,3Z_X4LV's$R_e)D0B为结算期税前材料市场价或合同前80%工期月份的税前材料信息价平均值,_]D_n_GX_a_S_C为清单编制期对应的税前材料市场价或税前材料信息价,都市论坛_z_o%O+]G&CE为单种规格材料定额用量,都市论坛_`;\__F0s_i$V_F为材料税前差价合计对应的税金,都市论坛.
dt%{_Cq_B7I'CG为工程税前合同造价.
BK_M_b__*k'Q"U-SJ_C,T03).
因发包人原因造成工期延误的,延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担;反之,因价格下降造成的价差则由承包人受益.
因承包人原因造成工期延误的,延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担;反之,因价格下降造成的价差则由发包人受益.

4).
都市论坛5g_l&k/_;uu_p;D/O(4)发承包双方根据人工、材料要素价格上涨、下降幅度的比例作为调价的参考依据,在工程实施过程中要及时签订补充合同或协议.
都市论坛;Y#f$G_x_D价差只计取税金,不计取其他费用.

④施工期信息价按照《丽水建设工程造价信息》,《丽水建设工程造价信息》没有的参照《浙江造价信息》或《价格信息》.
《丽水建设工程造价信息》和《浙江造价信息》、《价格信息》没有的,由业主、监理根据市场实际价格签证确定.

⑤施工过程中,因工程变更引起的工程款增(或减)按照工程款支付比例支付(或扣除).

⑥本工程项目变更程序还应符合《青田县政府投资项目工程变更和概算调整审批实施办法》(青政发[2019]2号)相关条款规定,经审批后,方可拨付变更后款项.

4、暂定项目的调整:本工程暂定项目的暂定材料或暂定品牌,如由承包商采购的,需经业主认可,否则不予结算.
暂定价材料单价按业主签证单价结算,不上、下浮动.
暂定品牌价格在招标人不变更约定品牌时按中标人报价结算,招标人变更暂定品牌的,价格按业主签证价结算.
符合公开招标有关规定的项目必须进行公开招标.

政府投资建设工程设立工程暂定项目按照《丽水市政府投资建设工程材料设备采购招标投标管理暂行规定》(丽招管办[2011]05号)规定执行,并按照文件规定确定为甲供材料或设备.

非政府投资建设工程,暂定项目的暂定材料或暂定品牌,如由承包商采购的,需经业主认可,否则不予结算.
暂定价材料单价按业主签证单价结算,不上、下浮动.
暂定品牌价格在招标人不变更约定品牌时按中标人报价结算,招标人变更暂定品牌的,价格按业主签证价结算.
符合招标投标有关规定的项目必须进行招标.

业主签证单价时需注明此单价是税前单价还是税后单价.
5、暂列金额的计取:暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项.
用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用.
暂列金额由招标人自行确定设立的,承包人无权使用此笔费用.
此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用.
暂列金额不计入工程款付款的基数.
发生时,招标人按青田县财政项目预算审核中心审核后,按照招标文件规定的工程进度款支付比例支付.

6、甲供材料的价格:甲供材料是业主采购的材料,其供应方式、供货地点、供货时间在专用条款中明确,并按下列条件约定:1、甲供材料的数量按招标文件甲供材料清单中甲供数量;2、业主按甲供材料数量提供给承包商,承包商负责验收;3、双方不得要求对方少供或多供甲供材料的数量,除非另有协议;4、因设计变更、工程条件变化或者招标人要求变动的内容引起甲供材料数量变化,双方协商解决.

7、本项目工程量清单根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)及浙江省建设工程计价规则(2018版)计算,项目工程预算价格根据浙江省预算定额2018版进行计算,项目结算时不因政策原因进行任何调整.

第二章合同主要条款及(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人招标人(全称):代建人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.
工程名称:.
2.
工程地点:.
3.
工程立项批准文号:.
4.
资金来源:.
5.
工程内容:.
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(1).
6.
工程承包范围:.
二、合同工期计划开工日期:年月日.
计划竣工日期:年月日.
工期总日历天数:天.
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准.

三、质量标准工程质量符合标准.
四、签约合同价与合同价格形式1.
签约合同价为:人民币(大写)元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)元);(4)暂列金额:人民币(大写)元).
2.
合同价格形式:.
五、项目经理承包人项目经理:.
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件.
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分.

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.
专用合同条款及其须经合同当事人签字或盖章.

七、承诺1.
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续.
2.
代建人筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款.

3.
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.

4.
招标人、代建人和承包人通过招投标形式签订合同的,三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议.

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同.
九、签订时间本合同于年月日签订.
十、签订地点本合同在签订.
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分.

十二、合同生效本合同自生效.
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,招标人执份,代建人执份,承包人执份.
招标人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:代建人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)组织机构代码:地址:邮政编码:法定代表人:委托代理人:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:第二部分通用合同条款(略)按照《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201)规定执行第三部分专用合同条款1.
一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
10其他合同文件包括:.
1.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
1.
2.
4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
2.
5设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
3工程和设备1.
1.
3.
7作为施工现场组成部分的其他场所包括:/.
1.
1.
3.
9永久占地包括:见规划红线图.
1.
1.
3.
10临时占地包括:.
1.
3法律适用于合同的其他规范性文件:现行法律法规及国家、浙江省、丽水市的相关规范文件.

1.
4标准和规范1.
4.
1适用于工程的标准规范包括:现行法律法规及国家、浙江省、丽水市的相关规范文件.
1.
4.
2发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:发包人提供国外标准、规范的名称:1.
4.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求/.
1.
5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:按通用条款1.
5规定的解释顺序.
1.
6图纸和承包人文件1.
6.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前三天向承包人提供图纸;发包人向承包人提供图纸的数量:发包人向承包人提供完整施工图叁套,承包人需要多套施工图,自费复印;发包人向承包人提供图纸的内容:本合同发包内容中的全部图纸.
1.
6.
4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:合同签订后14天内,但至迟不得晚于第6.
1项〔开工通知〕载明的开工日期前7天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案,每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:视发包人、代建人需求;承包人提供的文件的形式为:书面形式;发包人审批承包人文件的期限:收到文件后7天内.
1.
6.
5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用.

1.
7联络1.
7.
1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.

1.
7.
2发包人接收文件的地点:签订合同时确定;发包人、代建人指定的接收人为:签订合同时确定.
承包人接收文件的地点:签订合同时确定;承包人指定的接收人为:签订合同时确定.
监理人接收文件的地点:签订合同时确定;监理人指定的接收人为:签订合同时确定.
1.
10交通运输1.
10.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用.
1.
10.
3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以建筑红线为边界.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:不提供,由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施.
发包人和监理人可以使用承包人修建的场内临时道路和交通设施.
1.
10.
4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担.
1.
11知识产权1.
11.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按通用条款执行.
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行.
1.
11.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款执行.
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行.
1.
11.
4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:以包含在合同价内.
1.
13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:按招标文件执行.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:按招标文件执行.
2.
发包人2.
2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
发包人对发包人代表的授权范围如下:.
2.
4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
4.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前三天.
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:(1)接水、接电、场地平整;(2)公共道路开工前开通,施工便道由承包人负责修建,费用自理;(3)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的相应防护措施及费用由承包人负责,同时承包人承担因施工不当而造成对保护项目的损失.
因保护项目需迁移或补偿等政策处理类的费用由发包人负责.
2.
5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:/.
发包人是否提供支付担保:不提供.
发包人提供支付担保的形式:.
3.
承包人3.
1承包人的一般义务3.
1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档.

承包人需要提交的竣工资料套数:三套.
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担.
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后1个月内.
承包人提交的竣工资料形式要求:按书面及电子文档.
(10)承包人应履行的其他义务:1)强化安全意识,抓好安全生产,杜绝事故发生,施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理,并承担全部费用.

2)在未交付给项目发包人之前,承包人必须负责场地内的日常维护(费用自理).

3)承包人开工前必须做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护.

4)承包人若需搭建临时办公用房必须向相关部门办理审批手续,在工程交工验收前施工时临时占用的场地(含硬化层)及临时搭建的办公房、工棚、围墙等,在工程验收合格后20天内必须拆除并清理干净(费用自理).
否则,发包人将安排其他单位拆除清理,相关费用从承包人计量款或履约保证中扣除,且按工期延误处罚.

3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:关于项目经理每月在施工现场的时间要求:同投标文件承诺时间.
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:违约金为30万元人民币,发包人可上报相关行政主管部门,将其列入不良行为企业名单.

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:按照丽建发〔2010〕150号(关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知)执行.
3.
2.
3承包人擅自更换项目经理的违约责任:发包人不予退还相应的合同履约担保(从工程款中扣除或进行担保索赔),并有权根据丽水市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》(丽建发〔2009〕53号)的规定实行登记管理,直至终止合同.
更换的违约金为10万元人民币,发包人可上报相关行政主管部门,将其列入不良行为企业名单.
3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前七天.
3.
3.
3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:根据丽水市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》(丽建发〔2009〕53号)的规定实行登记管理,直至终止合同.

3.
3.
4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:应通知监理人,并征得发包人书面同意.
主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责,该人员应具备履行相应职责的资格和能力,且应征得监理人或代建人的同意.

3.
3.
5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:根据丽水市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》(丽建发〔2009〕53号)的规定实行登记管理,直至终止合同.
每更换一个违约金为5万元人民币,代建人可上报相关行政主管部门,将其列入不良行为企业名单.
违约金在工程进度款中扣除.

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:按照丽建发〔2010〕150号(关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知)执行,承包方在投标书中确定的工程项目负责人及项目管理班子人员,应如实到位,项目负责人每月出勤不少于22日历天,否则每缺勤一天按2000元处罚;其他管理人员每月出勤不少于22日历天,否则每缺勤一天按1000元处罚.
情节严重的,业主有权要求更换项目班子成员,承包方应无偿响应,且拟调入的项目负责人资质不能低于原项目负责人.
3.
5分包3.
5.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:按国家及有关规定执行.
主体结构、关键性工作的范围:/3.
5.
2分包的确定允许分包的专业工程包括:按国家及有关规定执行.
其他关于分包的约定:若承包人对招标范围内的部分内容无专业承包资质的允许分包给具有相应专业承包资质的单位,但必须在分包前报经发包人批准备案,否则代建人不予以认同.

3.
5.
4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:.
3.
6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修,无其它特殊要求的,费用由承包人承担.

3.
7履约担保承包人是否提供履约担保:提供.
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:中标人在签订施工合同前须向代建人缴纳合同价的5%作为履约保证金,形式不限.
可采用现金、履约保函或建设工程综合保险保函的形式.
在承包人完成全部工程内容且交工验收合格,代建人予以退还履约保证金(无息),期间发生的资料入档费用由承包人承担.
(1、履约保函必须由企业注册地或工程所在地地级市行政区域内商业银行出具,且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构,或由丽水市融资担保公司经营非融资担保业务创新试点单位(丽水市政策性融资担保有限公司、莲都区政策性融资担保有限公司)出具.
2、建设工程综合保险保函的出具机构必须是《关于推行建设工程综合保险试点工作的通知》丽建发(2018)100号文件规定的保险联合体(共保体),不接受专业担保等机构出具的保险保函.
)4.
监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:见监理合同.
关于监理人的监理权限:见监理合同.
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:承包人无偿提供发包人及监理人员办公用房及设施.

4.
2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:.
4.
4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)(2)(3)5.
工程质量5.
1质量要求5.
1.
1特殊质量标准和要求:关于工程奖项的约定:5.
3隐蔽工程检查5.
3.
2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前48小时书面通知监理人.
监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
6.
安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:要求达到《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》(2012最新版)的标准,并另行签订"安全生产责任合同".

6.
1.
4关于治安保卫的特别约定:按通用条款要求做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用.
关于编制施工场地治安管理计划的约定:按通用条款执行.
6.
1.
5文明施工合同当事人对文明施工的要求:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013、J375-2013).

6.
1.
6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:纳入合同总价支付.
7.
工期和进度7.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按开工条件审查单位的要求.
7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后14天内,但至迟不得晚于〔开工通知〕载明的开工日期前7天.
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到后7天内.
7.
2施工进度计划7.
2.
2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后7天内.
7.
3开工7.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:计划开工日期前7天内.
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:7.
3.
2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工前七天.
7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:/.
7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:工期延迟按2000元/天处罚承包人.

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:总额不超过履约保证金的30%,承包人无故停工20天以上,甲方有权单方面终止合同,并由乙方承担一切责任.

7.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)另行协商;7.
9提前竣工的奖励7.
9.
2提前竣工的奖励:8.
材料与设备8.
4材料与工程设备的保管与使用8.
4.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:8.
6样品8.
6.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按管理部门要求和发包人需求确定.
8.
8施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担.
9.
试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
2试验设备施工现场需要配置的试验场所:按有关规定执行.
施工现场需要配备的试验设备:按有关规定执行.
施工现场需要具备的其他试验条件:按有关规定执行.
9.
4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:10、工程结算10.
1工程量的确定:招标工程量清单所列的工程量是一个预计工程量,结算工程量以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定.
工程实施过程中遇下列情况之一的,按实调整(或增减)工程量清单项目及数量:(1)招标人要求或设计变更引起清单项目工程量增减;(2)招标人要求或设计变更引起增减的工程量清单项目;(3)招标人提供的清单工程量数量有偏差、清单项目列项错误;(4)未按照国家现行计量规范强制性规定计量;(5)招标人要求增加施工图纸之外与该工程有关联的其他工程量清单项目及数量;(6)其他:10.
2综合单价的确定:综合单价按照投标人投标文件中所报的综合单价结算.
没有投标报价的按以下方法确定综合单价:(1)由于清单项目、工程数量的调整,应按照下列方法确定其综合单价:招标人提供的工程量清单数量有误,或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减,执行原投标报价的价格.
凡合价金额占合同总价1%以上(含1%)的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超过本项目工程数量10%(含10%),其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照原综合单价重新组价,经青田县财政项目预算审核中心审核后作为结算的依据.

(2)招标人提供的工程量清单项目漏项,或设计变更引起新增的工程项目,其相应综合单价的确定方法:①合同中有类似工程项目单价的,可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定.

②合同中没有类似工程项目综合单价的,由承包人根据合同中约定的组价原则或参考"计价依据"提出适当的单价,经招标人或其委托的工程造价咨询单位审核后,最后以审计部门审定作为结算的依据.

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的,以原综合单价为基础,仅就变更部分相应定额子目调整综合单价.

(3)以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格,并按中标时工程招标控制价和中标价间的下浮幅度下浮.

(4)其他:未尽事宜,按现行《建设工程工程量清单计价规范》相关条款执行.

10.
3变更的范围关于变更的范围的约定:按通用条款约定.
10.
4变更估价10.
4.
1变更估价原则关于变更估价的约定:①、合同中有类似工程项目单价的,可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定.

②、合同中没有类似工程项目综合单价的,由承包人根据合同中约定的组价原则或参考"计价依据"提出适当的单价,经招标人或其委托的工程造价咨询单位审核后,最后以审计部门审定作为结算的依据.

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的,应以原综合单价为基础,仅就变更部分相应定额子目调整综合单价.

以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格,并按中标时工程造价审定价和中标价间的下浮幅度下浮.
10.
5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:提交后7天内审查完毕.
发包人审批承包人合理化建议的期限:提交后7天内审查完毕.
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:不予奖励.
10.
7暂估价:详见暂估价表.
10.
8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:本项目不设暂列金额.
11.
价格调整11.
1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:按照合同条款执行.
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第3种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整.
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:第2种方式:采用造价信息进行价格调整.
(2)关于基准价格的约定:专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整.
第3种方式:结算时投标报价符合以下条件的可以调整.
①人工费调整范围都市论坛&chwh!
当结算期人工市场价或合同前80%工期月份的人工信息价平均值与投标报价文件编制期对应的市场价或信息价之比上涨或者下降幅度在15%以上时.
(投标报价文件编制期采用的人工单价与对应的信息价相比较,取大值参与调整条件的判别计算.
)②都市论坛,w7~*e_N_E&T2r(2)材料费调整范围8j:kY5F(`6G_V*_0①单种规格税前材料的合价占工程税前合同造价的比例在1%及以上,且该材料合同前80%工期月份的税前信息价平均值与清单编制期对应的税前信息价之比上涨或者下降幅度在10%以上时;都市论坛|_o(`%P②单种规格税前材料的合价占工程税前合同造价的比例在1%以下,但合同前80%工期月份的税前信息价平均值与清单编制期对应的税前信息价之比上涨或者下降幅度在20%以上时.

③调整方法:都市论坛_E4T4v_^_mVP1).
凡符合人工费的调整范围,人工费上涨的价差由招标方承担,下降的价差由招标方受益.

_@6U_X_}_h(H___L9~0计算式A=∑(B÷C-1.
15)*C*E当B≥1.
15C时;都市论坛k4I5U5b_u_r__4z8@_MA=∑(B÷C-0.
85)*C*E当B≤0.
85C时;_t_f"i.
)_B_Zme_C0其中:A为人工费差价合计,都市论坛+k_i1a*ea$c_cB为结算期合同前80%工期月份的信息价平均值,都市论坛2__E+I_qh_xC为投标报价文件编制期对应的人工信息价,都市论坛_R0B_l+f_O;G_q}E为一、二、三类定额人工用工量.
_XT_[!
xV02).
凡符合调整范围的材料,当税前材料费上涨或者下降之和占工程税前合同造价的比例在3%及以下时不予调整;大于3%时可以抽料补差,材料费上涨的价差由招标方承担,下降的价差由招标方受益.

_ao"t_S8D_E[_th_f_0计算式A=[∑(B-C)*E+F]-0.
03G当[∑(B-C)*E+F]≥0.
03G时;都市论坛_L!
l/|X&d6Ii+SA=[∑(B-C)*E+F]+0.
03G当[∑(B-C)*E+F]≤-0.
03G时0d6^_l9J$a0其中:A为税前材料差价合计,3Z_X4LV's$R_e)D0B为结算期税前材料市场价或合同前80%工期月份的税前材料信息价平均值,_]D_n_GX_a_S_C为清单编制期对应的税前材料市场价或税前材料信息价,都市论坛_z_o%O+]G&CE为单种规格材料定额用量,都市论坛_`;\__F0s_i$V_F为材料税前差价合计对应的税金,都市论坛.
dt%{_Cq_B7I'CG为工程税前合同造价.
BK_M_b__*k'Q"U-SJ_C,T03).
因发包人原因造成工期延误的,延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担;反之,因价格下降造成的价差则由承包人受益.
因承包人原因造成工期延误的,延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担;反之,因价格下降造成的价差则由发包人受益.

4).
都市论坛5g_l&k/_;uu_p;D/O(4)发承包双方根据人工、材料要素价格上涨、下降幅度的比例作为调价的参考依据,在工程实施过程中要及时签订补充合同或协议.
都市论坛;Y#f$G_x_D价差只计取税金,不计取其他费用.

④施工期信息价按照《丽水建设工程造价信息》,《丽水建设工程造价信息》没有的参照《浙江造价信息》或《价格信息》.
《丽水建设工程造价信息》和《浙江造价信息》、《价格信息》没有的,由业主、监理根据市场实际价格签证确定.

⑤施工过程中,因工程变更引起的工程款增(或减)按照工程款支付比例支付(或扣除).

⑥本工程项目变更程序还应符合《青田县政府投资项目工程变更和概算调整审批实施办法》(青政发[2019]2号)相关条款规定,经审批后,方可拨付变更后款项.

12.
合同价格、计量与支付12.
1合同价格形式1、单价合同.
综合单价包含的风险范围:合同履行期间物价上涨(符合本合同专用条款11.
1条规定的可以调整的除外)、施工机械使用费、管理费、利润等变化及承包人可以或应该预见的风险.

风险费用的计算方法:以上风险费用已在投标报价时考虑,不再另行计取.
风险范围以外合同价格的调整方法:按招标文件第一章第(三十八)条执行.
2、总价合同.
总价包含的风险范围:风险费用的计算方法:风险范围以外合同价格的调整方法:3、其他价格方式:12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额:预付款由代建人预付合同价的10%,其中工资性工程预付款为合同价的1%,并由代建人将工资性工程预付款支付到承包人的农民工工资支付专用账户.

预付款支付期限:施工许可证办理完毕、项目部组建完成、人员、机械到位,正式开工后预付.

预付款扣回的方式:1、工资性工程款在代建人支付工程进度款即开始扣回,第一次工程进度款中的工资性工程进度款不够扣回的,则在下一次工程进度款继续扣回,以此类推.

2、工程进度款支付至30%时开始扣回预付款,按每期预付款50%的比例分两期扣回.
工资性工程款按上款.

注:农民工工资支付专用账户设立、资金使用、管理、账户撤销等按《关于建筑工程推行实名制考勤制度的实施办法》(青建[2018]33号)、《青田县建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》(青建[2018]63号)及其它有关文件规定执行.
"12.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:预付款担保的形式为:12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:建设工程工程量清单计价规范(2013版);浙江省建设工程计价规则(2018版);12.
3.
2计量周期关于计量周期的约定:按月计量.
12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:按通用条款.
12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/.
12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:按12.
4.
2条款规定执行.
12.
4.
2进度付款申请单的编制1、工程进度款按月支付,每月支付实际完成工程量80%的工程进度款,其中工资性工程款为工程进度款的30%,工资性工程预付款由代建人支付到承包人的农民工工资支付专用账户.

2、竣工结算后扣除2.
5%质量保修金,剩余工程价款一次性结清.
3、农民工工资保障金按有关文件规定执行.
4、农民工工资支付专用账户设立、资金使用、管理、账户撤销等按《关于建筑工程推行实名制考勤制度的实施办法》(青建[2018]33号)、《青田县建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》(青建[2018]63号)及其它有关文件规定执行.
"12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按月提交.
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送代建人的期限:收到承包人进度付款申请单以及相关资料(质保资料、报验资料齐全等)后7天内.

代建人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14天内完成审批并签发进度款支付证书.

(2)代建人支付进度款的期限:代建人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后28天内完成支付.

代建人逾期支付进度款的违约金的计算方式:按通用条款.
12.
4.
6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:13.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
13.
2竣工验收13.
2.
2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按通用条款执行.
13.
2.
5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书后7天内.
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:按通用条款执行.
13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:(1)单机无负荷试车费用由承包人承担;(2)无负荷联动试车费用由承包人承担.
13.
3.
3投料试车关于投料试车相关事项的约定:13.
6竣工退场13.
6.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后7天内.
14.
竣工结算14.
1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:工程竣工验收合格后28天内.
竣工付款申请单应包括的内容:见通用条款.
14.
2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:收到竣工付款申请单28天内发包人完成竣工付款的期限:签发竣工付款申请单28天内.
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款.
14.
4最终结清14.
4.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:四份.
承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷期满7天内.
14.
4.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请14天内.
(2)发包人完成支付的期限:申请签发后10天内.
15.
缺陷责任期与保修15.
2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:24个月.
15.
3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留.
在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.
7条提供履约担保的,代建人不得同时预留工程质量保证金.

15.
3.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第1或2种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:2.
5%的工程结算价款;(2)2.
5%的工程款;(3)其他方式:15.
3.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第3种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:工程结算后,一次性扣留质量保证金或以质量保证金保函的形式缴纳.
质量保证金保函必须由企业注册地或工程所在地地级市行政区域内商业银行出具,且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构,或由丽水市融资担保公司经营非融资担保业务创新试点单位(丽水市政策性融资担保有限公司、莲都区政策性融资担保有限公司)出具.

;.
关于质量保证金的补充约定:无.
15.
4保修15.
4.
1保修责任工程保修期为:见工程质量保修书15.
4.
3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:收到通知后24小时内.
16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:双方另行协商.

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方另行协商.
(3)发包人违反变更的范围约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:双方另行协商.
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:双方另行协商.
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:双方另行协商.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:双方另行协商.
(7)其他:16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.

16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:由承包人承担全部费用并承担相关法律责任.

16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:按通用条款执行.
发包人续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:另行协商.
17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:17.
4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付.
18.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:按通用条款执行.
18.
3其他保险关于其他保险的约定:按通用条款执行.
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:18.
7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行.
20.
争议解决20.
3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:20.
3.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:选定争议评审员的期限:争议评审小组成员的报酬承担方式:其他事项的约定:20.
3.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:20.
4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:(1)向/仲裁委员会申请仲裁;(2)向青田县人民法院起诉.
20.
5补充条款1、承包人现场管理班子人员未按承诺到位的处罚:中标后,不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员,否则发包人进行相应的合同履约保证金的担保索赔,并有权根据丽水市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》(丽建发〔2009〕53号)的规定实行登记管理,直至终止合同.
因特殊情况,更换人员须经发包人同意,经发包人同意后承包人更换项目负责人和项目技术负责人(项目负责人和项目技术负责人最多只能更换1人),每更换1人处以10万元罚款,更换其他班子成员每更换1人处以5万元罚款,更换的人员要有同等级及以上资格,且更换人数最多不能超过三人.
若更换人数超过三人的,发包人可上报相关行政主管部分,将其列入不良行为企业名单.
(后附现场管理班子人员配备表)2、本项目施工现场关键岗位人员(指工程项目负责人、工程项目技术负责人、施工员、质量员、安全员)每月出勤不得少于22天,并按《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位人员考核管理制度的通知》(丽建发〔2010〕150号)规定采用面部指纹考勤机实行面部识别考勤管理.
根据考核情况,项目负责人和项目技术负责人到岗情况达不到要求的,按2000元/天进行处罚,项目班子其它成员到岗情况达不到要求的,按1000元/天进行处罚,并根据到岗率情况对企业或个人进行不良行为上报处理.
累计两个月月到位天数均少于15天的按擅自更换处理.

3、签订合同后承包人应及时办理开工安全条件审查相关手续.
合同备案后15个工作日内必须通过工程开工安全生产条件审查及农民工保证金的缴纳并办好施工许可证等开工所有的手续,若发生时间拖延的按工期延误的条款标准处罚.

4、工期延误按2000元/天赔偿给发包人,总额不超过履约保证证金的30%.
5、承包人应做好工地现场的安全文明施工要求,发包人或有关部门对现场安全施工等提出整改意见的,承包人必须及时予以整改,如不及时予以整改的每次罚款2万元.
如发生重大安全事故的一次罚款10万元,总额不超过合同价的2%,违约处罚按月结算,并从每月支付的工程款中扣除.
6、承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工,如需调整需提前25天向发包人提出申请,并经批准后方可实施.
每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等,如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的发包人将予以处罚,具体处罚和奖励措施在中标后签订施工合同时予以明确.

本项目工程款须专款专用,发包人有权对承包人的工程款资金进行监管,承包人必须对每笔工程款流向及散装水泥报表等内容按月向发包人如实汇报,否则承担相应责任,发包人可单方面终止支付工程款并直至终止合同.

7、关于审计费的支付,按现行有关审计规范文件执行.
工程结算按实事求是的原则编制,对结算资料的真实性和完整性负责.
如经审核,超过送审造价的5%核减额、核增额,同意承担追加咨询服务费,计取办法如下:按核减(增)额超过送审造价5%幅度以外的核减(增)额的5%分别计取追加审计费.
审计计算公式如下:D=(B-A*5%)*5%+(C-A*5%)*5%.

(A—送审造价、B—核减额、C—核增额、D—追加审计费)上述审计费用同意在工程应付款中代扣.
8、施工时临时占用的场地及临时搭建的工棚,在工程验收合格后20天内必须拆除并清理干净,否则将按工期延误处罚.

9、中标单位进场施工后,必须严格按施工组织设计的要求组织施工,保证按期完成工程任务,不得有任何理由拖延施工工期,因施工单位原因造成工期拖延的,招标人有权进行警告、罚款、直至解除施工合同.

10、投标人须自行踏勘施工现场以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准.

11、发包人有权要求更换项目班子成员,承包方应无偿响应,且拟调入的项目负责人资质不能低于原项目负责人,项目负责人还应经建设行政主管部门审核同意后准予变更.
12、本工程部分材料及设备详见第三章技术规范,施工时必须选择招标人提供的推荐品牌或同档次及以上品牌,且须经业主同意方可采用,否则业主有权终止合同.

13、建筑工程招投标后,应按专业内容分别在青田县住房和城乡建设局、青田县自然资源和规划局办理施工许可,质量安全监督等手续,并由两个部门分别监督管理.

14、本工程招标人为中国人民解放军浙江省青田县人民武装部,代建单位为青田县城市发展投资有限公司,代建单位对代建项目组织实施、管理全权负责,按规定代理履行招标人权力、责任与义务,如组织办理工程相关审批手续,接受担保,工程施工现场管理、组织验收,工程质保管理,工程款支付、办理结算决算等,工程承包人应无条件接受、配合代建人管理.

15、未尽事宜承发包双方协商解决.
协议书1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款2:发包人供应材料设备一览表3:工程质量保修书4:主要建设工程文件目录5:承包人用于本工程施工的机械设备表6:承包人主要施工管理人员表7:分包人主要施工管理人员表8:履约担保格式9:预付款担保格式10:支付担保格式11:暂估价一览表12:安全生产责任合同13:青田县工程项目建设廉政合同1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期2:发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注3:工程质量保修书发包人招标人(全称):代建人(全称):承包人(全称):发包人、代建人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书.
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任.

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目.
具体保修的内容,双方约定如下:招标范围内所列项目.
除正常使用磨损外,其它属质量缺陷的,一切由承包人承担保修及费用.
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;3.
装修工程为2年;4.
电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5.
供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;6.
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;7.
其他项目保修期限约定如下:均为2年.
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算.
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算.

缺陷责任期终止后,代建人应退还剩余的质量保证金.
四、质量保修责任1.
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.

2.
发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.

3.
对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修.

4.
质量保修完成后,由发包人组织验收.
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
六、三方约定的其他工程质量保修事项:1、工程质量保修金为结算价的2.
5%2、工程质量保修期为2年,保修期内如果工程没有质量问题,期满后代建人退还承包人80%的工程质量保修金,剩余20%满5年后(屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗)如果没有质量问题一次性结清.
工程质量保修金不计息.
工程质量保修书由招标人、代建人和承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.

招标人(公章)承包人(公章)地址:地址:法定代表人(签字)法定代表人(签字)委托代理人(签字)委托代理人(签字)电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:代建人(公章)地址:法定代表人(签字)委托代理人(签字)电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:4:主要建设工程文件目录文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人5:承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注6:承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员7:分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员8:履约担保(代建人名称):鉴于(代建人名称,以下简称"代建人")与(承包人名称)(以下称"承包人")于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》.
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保.

1.
担保金额人民币(大写)元(2.
担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止.

3.
在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付.

4.
你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变.

5.
因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁.
6.
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效.

担保人:盖单位章)法定代表人或其委托代理人:签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日9:预付款担保(代建人名称):根据(承包人名称)(以下称"承包人")与(代建人名称)(以下简称"代建人")于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款.
我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保.

1.
担保金额人民币(大写)元(2.
担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止.

3.
在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付.
但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额.

4.
你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变.

5.
因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁.
6.
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效.

担保人:盖单位章)法定代表人或其委托代理人:签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日10:支付担保(承包人):鉴于你方作为承包人已经与(代建人名称)(以下称"代建人")于年月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称"主合同"),应代建人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额1.
我方的保证范围是主合同约定的工程款.
2.
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款.

3.
我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大写:二、保证的方式及保证期间1.
我方保证的方式为:连带责任保证.
2.
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内.
3.
你方与代建人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整.

三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付.
代建人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付.

四、代偿的安排1.
你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及代建人未支付主合同约定工程款的证明材料.
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号.

2.
在出现你方与代建人因工程质量发生争议,代建人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料.

3.
我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付.
五、保证责任的解除1.
在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除.

2.
代建人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除.

3.
我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除.

4.
按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除.

5.
我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方.
六、免责条款1.
因你方违约致使代建人不能履行义务的,我方不承担保证责任.
2.
依照法律法规的规定或你方与代建人的另行约定,免除代建人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任.

3.
你方与代建人协议变更主合同的,如加重代建人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制.

4.
因不可抗力造成代建人不能履行义务的,我方不承担保证责任.
七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉.
八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效.

担保人:盖章)法定代表人或委托代理人:签字)地址:邮政编码:传真:年月日11:11-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注11-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注11-3:专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计:12安全生产责任合同根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定,为进一步促进工程建设的安全生产工作,落实"安全第一、预防为主"的方针,以下简称甲方)与施工单位(以下简称乙方),特订立安全生产责任合同.
第一条本建设工程的安全生产目标是:1.
消灭重大和一般质量事故;2.
消灭人身重伤和死亡事故.
第二条双方的权利和义务1.
严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定;2.
严格执行施工合同,自觉按合同办事:"谁管生产、谁管安全",做到时时、事事、处处讲安全;3.
双方都必须采取有力措施,维护国家、集体的利益,保障人民生命财产安全,不得违反工程建设管理规章制度;4.
发现对方在施工作业中,有违反安全生产规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务;5.
发现对方严重违反安全生产的行为,有向上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利.

第三条甲方的义务1.
及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示,适时布置任务.
2.
对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查.
3.
帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广.
4.
定期召集乙方有关部门召开安全生产会议,交流情况,剖析问题,布置工作.

第四条乙方的义务1.
项目经理应对本工程的安全及事故负总责,并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理.

2.
认真落实安全生产措施,制订各级安全生产责任制,逐级签订安全生产责任书,建立安全生产保证体系,做到有专人负责安全生产管理工作.
检查督促按规范进行安全操作,确保安全生产.

3.
开展多种形式的安全宣传教育和安全活动,提高员工安全素质,增强安全意识.
做到驻地防火、防盗、安全用电,在施工现场中,要佩戴安全帽等防护用品.

4.
开展经常性安全检查,对查出的隐患必须督促班组及时整改.
5.
发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故,要保护好现场,及时报告.
6.
加强民用爆炸物品的管理,认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定.

7.
对各施工点安全生产经常检查,及时排除不安全隐患,确保安全.
8.
严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容.
第五条违约责任甲乙双方对各自承担的义务负责,如有违反,造成事故者,按管理权限追究责任,给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任.

第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止.
第七条本合同作为本工程施工合同,与工程施工合同具同等的法律效力,经合同双方签字后即生效.

第八条本合同甲乙双方各执一份,送交双方监督单位一份.
甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)法定代表人:法定代表人:签订日期:年月日13:青田县工程项目建设廉政合同工程项目名称:招标单位名称(甲方)承包单位名称(乙方)为加强建设工程项目的廉政建设,规范招标方和承包方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,实现优质工程和廉政工程,经双方商定特订立本廉政合同.

第一条甲方乙方的权利和义务(一)严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规.

(二)严格执行工程项目建设承包招标合同文件,自觉按合同办事.
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当利益,就工程造价(款)、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契,不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假,不得损害国家和集体利益.

(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌.
发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,有及时提醒对方纠正的权利和义务.
情节严重的,应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报.

第二条甲方的责任在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定;(一)甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等.

(二)甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用.

(三)甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便.

(四)甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动.

(五)甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品.

(六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动.

第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往,严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定:(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等.

(二)不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用.
(三)不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品.

(四)不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动.

第四条甲乙双方约定:本合同由青田县纪委(监察局)负责监督执行.
第五条违约责任(一)甲、乙双方如有违反本合同有关条款的,按管理权限,依据有关规定给予党纪政纪处分,涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任.

(二)乙方如有违反本合同行为的,根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿.

(三)乙方如将部分辅助项目分包的,乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容,并严格执行本合同之规定,分包单位如有违反上述责任行为的,乙方将承担连带责任.

第六条本合同作为工程施工合同的,与主合同具有同等法律效力.
甲、乙双方签署后立即生效.

第七条本合同的有效期至主合同履行结束时止.
第八条本合同一式份,由甲、乙方各执一份,送交监督单位一份.
甲方单位(盖章)乙方单位(盖章):法定代表人:法定代表人:地址:地址:电话:电话:签订日期:年月日第三章技术规范一、依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求.

二、各材料(设备)的规格型号、参数及品牌详见下表.
各材料(设备)的规格型号、参数及品牌一览表(一)序号项目名称规格、型号、参数品牌1品牌2品牌31浴霸350*350*1160W欧普飞利浦欧司朗2红外线人体感应灯微波感应18W欧普飞利浦欧司朗3壁装应急灯双头应急照明12W欧普飞利浦欧司朗4LED吸顶灯24W欧普飞利浦欧司朗5防水灯24W欧普飞利浦欧司朗6LED单管荧光灯1*28W欧普飞利浦欧司朗7LED双管荧光灯2*28W欧普飞利浦欧司朗8LED双管自带蓄电池荧光灯2*28W欧普飞利浦欧司朗9LED双管防水荧光灯2*28W欧普飞利浦欧司朗10LED双管格栅灯2*28W欧普飞利浦欧司朗11消火栓系统供水泵Q=15L/SH=50MN=15KW南方中金杭开环境上海熊猫12潜污泵Q=5.
6L/SH=15MN=2.
2KW南方中金杭开环境上海熊猫13APE-XHS(含控制屏、智能巡检装置、消防机械应急启动装置、浪涌保护器等)1700*700*370mm南方中金杭开环境上海熊猫14固定式篮球架伸臂长度为2.
25m,篮圈上沿离地面3.
05m泰山康耐斯金陵157m双头路灯70WLED灯头欧普索恩飞利浦167m单头路灯70WLED灯头欧普索恩飞利浦173m单头庭院灯30WLED欧普索恩飞利浦各材料(设备)的规格型号、参数及品牌一览表(二)序号项目名称规格型号参数品牌1品牌2品牌31防火墙F1000-AK135采用64位多核高性能处理器和高速存储器;配置:千兆电口≥16个,千兆光口≥8个并提供官方网站截图;接口扩展插槽≥2个并提供官方网站截图;支持万兆光接口单板≥4并提供官方网站截图;配置存储介质≥1*1T硬盘并提供官方网站截图;实配双交流电源并提供官方网站截图;整机吞吐量≥3Gbps,最大并发连接数≥400万,每秒新建连接数≥50K;支持虚拟化技术并提供官方网站截图;支持传统防火墙功能,支持病毒防护、深度入侵防御、邮件/网页/应用层过滤;配置IPS特征库升级服务3年,AV防病毒安全License,3年;具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,提供有效证书的复印件;具有中国信息安全认证中心ISCCC颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》,提供微软MAPP以及CVE漏洞组织成员证明;为了防止虚假应标,投标产品参数资料必须提供加盖原厂公章、否则做废标处理;本次配置:1TB硬盘≥1块,IPS特征库升级服务≥3年,应用识别特征库升级服务≥3年,AV防病毒安全≥3年;H3C锐捷网件2三层核心交换机LS-7003E交换容量≥19Tbps,包转发率≥2800Mpps(若存在双指标以最低为准)并提供官方网站截图;业务插槽数≥3;支持40GE以太网光接口单板≥24口并提供官方网站截图;支持横向虚拟化并提供此型号配置指导官方网站截图及链接;支持独立专用的应用控制、负载均衡、SSLVPN等多业务硬件板卡非软件并提供官方网站截图;支持VXLAN技术并提供官网说明截图;支持802.
3atpoe+增强的以太网供电功能并提供官网说明截图;设备可达到99.
999%的电信级可靠性并提供官网说明截图;支持硬件级加密技术Macsec技术(802.
1ae)并提供官网说明截图;单台配置:双主控,双电源,千兆以太网光接口≥24个,千兆以太网电接口≥24个,万兆以太网光接口≥8;设备入网时间≥1年并提供电信设备进网管理官方网站截图及链接;H3C锐捷网件3服务器R7301.
DNS服务器;2.
高度:2U;3.
处理器:1*IntelXeon银牌41108核心2.
1主频;4.
内存:16GB*2RDIMM,2133MT/s;5.
硬盘:3*1200GB10KRPMSAS硬盘;6.
H330阵列卡;7.
光驱:DVDRW;8.
电源:750W*2;9.
导轨:带导轨;10服务:11.
3年24*7专业支持/3年上门服务.
负责安装调试;服务器预装终端防护软件,要求:违规外联支持黑、白名单双模式,白名单模式可配置是否允许访问特定的网站和地址;黑名单模式可自定义恶意IP,支持黑名单告警和阻断.
支持流量画像,支持全网流量可视化、应用级流量可视化;支持威胁横向扩散路径可视化与一键阻断;支持违规外联路径可视化与一键阻断支持域环境下普通账户登录的病毒木马查杀及策略的配置提供专门的勒索风险评估功能.
至少需要包含:弱口令检测、系统漏洞检测、恶意进程检测、高危端口检测等能力.
提供专门的针对已知勒索病毒的防御引擎,并提供功能开关项.
对于已知勒索病毒确保进程无法启动;提供专门的针对未知勒索病毒的防御引擎,并提供功能开关项.
对于未知勒索病毒确保无法加密.
支持白名单设置提供专门的挖矿风险评估工具.
评估项目至少包括:弱口令、系统漏洞、恶意进程、DNS历史查询、违规外联等.
提供专门的挖矿实时防御工具,并提供功能开关自研免疫引擎通过强制访问控制技术免疫WannaMine1.
0/2.
0/3.
0等免杀病毒.
支持对恶意文件进行自动化动静态分析,获取样本行为分析、样本同源性等分析.
支持IP域名文件邮箱的信誉判断,可以对应急响应事件进行处置溯源分析,还可以获取可视化数据形成黑客团伙画像及获取实时的热门威胁情报并提供截图证明,提供本地化3年免费服务,响应时间小于2小时.

DELLHP联想4无线AC控制器WX3510H主机提供:千兆光电复用接口≥8个,1个console口,提供官网截图;电源,可插拔电源,1+1冗余备份,支持交流或直流;最大管理AP数≥256个,提供官网截图;可靠性,无线控制器支持星型堆叠模型,提供官网截图;分层AC,分层AC使用类似大型连锁企业机构类似集中控制分级管理的构架方式,由一个总的核心层管理AC下挂多个本地接入层AC.
其中接入层AC直接下挂AP,主要功能包括AP接入和数据转发;核心层AC主要做网络的管理控制,除汇聚管理接入层AC外,另外一个主要功能是作为一个接入集中认证点,另外的,管理AC也可以直接挂接部分AP做接入和数据转发;带宽控制,必须能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制;无线链路层安全监控防御(WIPS)能够基于SSID发现和抑制非法AP,一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营.
此项功能测试主要考察,合法AP在提供正常接入功能的同时,能够检测周围的非法AP;本台配置:无线授权许可≥176个;H3C锐捷网件524口POE交换机(含光模块)MS4024P-PWR交换容量≥330Gbps,包转发率≥95Mpps,若官网含有双指标,以最低标准为准并提供官网截图;主机提供:千兆以太网电口≥24个,千兆以太网光口≥4个;支持802.
3at/POE+供电标准;MAC地址≥16K并提供官网说明截图;支持ACL/QOS;支持横向虚拟化;单端口同时支持多认证(MAC、802.
1X、portal)并提供官网功能说明截图;支持IPv4/v6静态路由协议、RIP、OSPF;支持内置防雷技术,提供≥10KV业务端口防雷能力;支持SDN并提供官网功能说明截图.
H3C锐捷网件6半球摄像机200W像素DS-2CD2320D-I200万1/2.
7°CMOSICR日夜型半球型网络摄像机;最小照度:0.
01Lux@(F1.
2,AGCON),0LuxwithIR;快门:1/3秒至1/100000秒;镜头2.
8mm,水平视场角:113.
5°°(4mm、6mm可选);镜头接口类型:M12;日夜转换模式:ICR红外滤片式;数字降噪:3D数字降噪;调整角度:水平0°~355°,垂直0°~70°;宽动态范围:120dB;视频压缩标准:H.
265/h.
264/MJPEG;H.
265编码类型MainProfile;帧率50HZ:25fps(1920*1080,1280*960,1280*720);感兴趣区域:ROI支持三码流分别设置1个固定区域;NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);越界侦测,区域入侵侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测;工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应DC12V±25%/PoE(802.
3af);电源接口类型:圆头电源接口;功耗:5WMAX(ICR切换瞬间7WMAX);红外照射距离:10~30米;防护等级IP67;防爆等级IK10海康威视大华宇视7UPS不间断电源3C10KVAS10KVA三进单出在线式UPS主机.
1、UPS生产厂家必须获得ISO9000系列质量认证、1SO14001环境保护认证环保以及职业健康安全管理体系认证;UPS电源具备泰尔认证,节能认证,抗震认证,CE认证并提供相应的检测报告;2、整机输入功率因素大于0.
99,经济模式下整机效率大于98%,降低UPS的电力损耗,节约用户的使用成本.

3、根据用户现场电力环境的不同需求,兼容三进三出和三进单出,三相输出和单相输出可灵活切换.

4、UPS电池节数40节5、为提高电池的使用寿命,减少电池维护次数,充电器必须采用三段式充电技术,可定期对电池进行自检,及时发现电池问题.

6、二年原厂质保,二年出现故障免费换机.
山特台达APC8蓄电池12V80AH12V-80AH12V/80AH蓄电池1、单体电池额定容量(10小时率):80AH2、蓄电池符合标准YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》3、须提供泰尔认证和检测报告;4、蓄电池间的连接电压降U≤10mv.
5、蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形.

6、蓄电池按规定方法试验,10h率容量第一次循环不低于0.
95C10,在第三次循环应达到C10;7、大电流放电:电池以30I10(a)放电3min,极柱不应熔断、其外观不得出现异常;8、完全充电后的蓄电池,在25℃±2℃的环境中静置28天后,其容量不低于96%.

9、密封反应效率≥95%.
10、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能,其开阀压应在1KPA—49kpa,闭阀压应时1KPA—49KPA.

山特台达APC9管理电脑I5-6500/4G/1T/19.
5"LCDI5-6500/4G/1T/19.
5"LCD联想DELLHP10抄表管理软件YT-CBMS3.
51.
抄表管理软件,电表管理系统,要求含恶性负载识别的计量模块,实现对房间电表的集中管理.
可预存电费,7*24小时智能化自助购电管理,可免去人工抄表、人工收费等繁琐工作,管理更为方便、轻松.
2.
系统包含但不限于以下要求:系统要求:7*24H自助购电房间类型管理:根据房间类型,自主设置超载和恶性负载识别参数月补电量功能:可根据学校及学生寝室的具体情况设定相关的月补电量,免费使用一定额度的电量.
集中开关断、定时开关断功能:系统具备定时开关控制系统,实现自动定时供断电管理.
为应对突发事件强制送、断电可在电控柜内完成,系统可根据用户的需求手动或自动供、断电.

低电量报警功能:用户的剩余电量达到一定的底限值时,系统以LED显示屏等多种方式提醒用户电量即将用完,应尽快购电.
退房及换房管理功能:本系统在学生集体调换寝室及退房时,通过对电脑控制中心的软件进行操作实现房间数据交换等相关功能.
监控功能:管理员可通过软件的监控界面实时地看到所有房间的用电情况.

用电统计、分析功能:本系统可按用户的不同时间及需求打印日、月等统计报表.

正元智慧新开普柏诚各材料(设备)的规格型号、参数及品牌一览表(三)序号项目名称品牌1型号等品牌2型号等品牌3型号等1厂家成套冷热型沐浴器(含莲蓬喷头、)恒洁136-332惠达2281箭牌AG32012台下式洗脸盆(含感应式冷热水嘴及下水配件)恒洁105+501AC惠达零13箭牌AP406+AGY1703AH+AQS015+AS0223低水箱坐式大便器(含水箱及配件)恒洁零141惠达6151箭牌AB1176+AS0224瓷蹲式大便器(含水箱、存水弯一切配件)恒洁327+613惠达D5箭牌ALD515+AS1125感应挂式小便器(含配件)恒洁407+5114惠达01、感应器3112箭牌AG604+AGY108620P空气源热泵江苏欧贝YJR-RXL-20HP欧麦朗OML-C-20HP赛特奥CRS-72II-V4710厚强化企口复合地板大自然地板超越/LC6713久盛地板巴黎风度/JS7718菲林格尔地板CP/4928卫生间、厨房、食堂防滑地砖500*500美陶瓷砖水泥石W-GN-MF660H2JA002高阳陶瓷仿古砖63273色色瓷砖波西米亚AC551029玻化地砖800*800美陶瓷砖凤凰印象82251高阳陶瓷铂晶85006色色瓷砖大理石C8210楼梯玻化地砖800*800美陶瓷砖凤凰印象82251高阳陶瓷铂晶85006色色瓷砖大理石C8211瓷砖墙裙300*600美陶瓷砖孔雀石117202高阳陶瓷大理石48301色色瓷砖砂岩石CD660812瓷砖踢脚线15cm高美陶瓷砖凤凰印象82251高阳陶瓷铂晶85006色色瓷砖大理石C8213多孔铝扣板600*600*1.
0mm上海万淘国标1.
0深圳宝瑞隆滚涂/大板佛山博森冲孔/大板14有机房乘客电梯(参数另附)奥的斯机电Gen2-MR蒂森克虏伯TE-GL日立牌MCA-1050-CO1055/5/515无负压供水设备南方中金NFWG2DRG20-4杭开环境HKWG20-45-2、HKG5.
5/2上海熊猫SR15-5、Q=20m3/h、H=45、N=4KW备注:1、以上内容中"参数另附"详见后附"【参数另附】内容附表".
2、"【参数另附】内容附表"中xx序号与以上序号对应的为同一项目.
3、本次投标报价时无须指定材料及设备品牌,但在施工时必须在招标文件中指定的推荐品牌或同档次及以上品牌中选择,且须经业主同意方可采用,否则业主有权终止合同.

【参数另附】内容附表序号14:有机房乘客电梯技术参数电梯编号L01台数台1载重量(kg)1050速度(m/min)1.
75米/秒层/站/门5/5/5服务楼层1,2-5基站1驱动方式微机控制交流变频调压调速电源动力电源:380V/50Hz;照明电源:220V/50Hz控制方式单控制作标准GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》井道尺寸(宽*深)(mm)2460*2160以现场实际尺寸为准机房尺寸(宽*深*高)(mm)2460*2160以现场实际尺寸为准井道总高(m)22.
65以现场实际尺寸为准提升高度(m)16.
5以现场实际尺寸为准顶层净高(mm)4500以现场实际尺寸为准底坑净深(mm)1650以现场实际尺寸为准轿内尺寸(宽*深)(mm)1600*1500以现场实际尺寸为准轿厢天花豪华轿顶提供不少于3个方案、供招标人选择轿厢高度(mm)轿内净高2450轿厢前壁发纹不锈钢门灯横梁发纹不锈钢轿厢侧壁发纹不锈钢轿厢后壁发纹不锈钢扶手后壁单排扁扶手挂镜安装位置后中壁镜面不锈钢轿门发纹不锈钢轿厢地面下凹20mm,(大理石装饰由投标单位负责,材料及图案由业主自行选择)预留装饰重量(kg)预留150KG装饰重量开门方向中分门开门尺寸(宽*高)(mm)900*2100轿厢操纵箱要求一体式操纵箱操纵箱按钮带灯光登记圆形按钮轿厢位置指示器点阵数显门套首层小门套、发纹不锈钢,其余层小门套、钢板喷漆(金属漆)层(厅)门首层发纹不锈钢,其余层钢板喷漆(金属漆)厅外召唤指示器单色液晶显示控制方式SA1全集选控制运行功能SA2层高自测定功能SA3轿顶检修操作功能SA4轿内慢速运行功能SA5机房调试操作功能系统保护SB1超速电气保护功能SB2超速机械保护功能SB3电动机空转保护功能SB4电动机过载保护功能SB5故障自动检测功能SB6故障自动存储功能SB7待机定期自检功能SB8抱闸动作双安全检测SB9同步电机磁极码静态测试SB10位置异常自动校正功能SB11故障低速自救运行功能SB12抗电磁干扰功能安全通讯SC1对讲机通讯功能SC2底坑对讲机通讯功能SC3电梯服务支援系统乘梯安全SD1停车在非门区报警功能SD2警铃报警功能SD3门过载保护功能SD4满载直驶运行功能SD5超载保护功能SD6超载报警功能SD7开门异常自动选层功能SD8开关门时间异常保护功能SD9开门时间自动控制功能SD10开门时间自动调整功能SD11运行次数显示功能SD12智能光幕保护功能SD13厅外检修显示功能紧急应对SE1停电应急照明功能SE2消防迫降功能舒适贴心SF1泊梯功能SF2无呼自返基站功能SF3起动补偿功能SF4门停止运行功能SF5无效内指令自动消除功能SF6反向内指令自动消除功能SF7轿内照明自动控制功能SF8轿内通风自动控制功能SF9召唤按钮粘死检出处理功能SF10目的层按钮闪亮功能SF11轿内误指令取消功能SF12高效运行控制(无段速、直接停靠功能)选配功能(价格已含):1五方通话功能2错误指令取消功能3消防员专用功能4视频电缆其他说明:功能说明电梯服务支援系统:保修期及有偿保养期内卖方提供,为确保电梯服务支援系统功能的正常使用,用户需保证电梯安装场所的GPRS信号良好对讲系统:1台梯共用一个对讲主机门保护装置光幕保护功能对讲系统机房(无机房时为控制柜)至监控中心的布线:线材、线管及敷设工程由买方负责电梯运行监视屏三、基本要求1、控制系统均采用32位全电脑集成模块串行通讯网络控制系统;2、提供电梯设备在噪音、振动、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准;3、采购电梯须标注品牌原产地商标;4、主要部件要求,需标明型号、产地及生产厂家、产品出厂合格证、装箱清单等;5、其它(1)调速系统:交流变频变压调速(VVVF),逆速和整流部分均采用IGBT或更好,要求IGBT开关频率≥10KHZ;(2)门机系统:交流变频变压调速(VVVF)或直流数字变频门机;(3)控制系统:32位微电脑控制系统,有故障监控、存储、显示功能;(4)电梯年故障率:在质保期内每台电梯由于产品质量问题导致正常起制动每60000次失效数小于等于3次,如果在质保期内每台电梯由于产品质量问题导致正常起制动每60000次失效数大于3次,则须延长相应的质保期限.

四、功能要求基本功能全集选控制运行功能停电应急照明功能故障自动检测功能超载保护功能轿顶检修操作功能故障自动存储功能超载报警功能轿内慢速运行功能待机定期自检功能超速电气保护功能机房调试操作功能泊梯功能超速机械保护功能无呼自返基站功能层高自测定功能门过载保护功能满载直驶运行功能消防迫降功能开关门时间超常保护功能无效内指令自动消除功能抱闸动作的双安全检测开门异常自动选层功能反向内指令自动消除功能门停止运行功能电动机空转保护功能起动补偿功能底坑对讲机通讯功能电动机过载保护功能开门时间自动调整功能同步电机磁极码静态测试功能对讲机通讯功能轿内误指令取消语音报站功能警铃报警功能开门时间自动控制功能厅外检修显示功能故障低速自救运行功能运行次数显示功能抗电磁干扰停车在非门区报警功能轿内照明自动控制功能轿内通风自动控制功能位置异常自动校正功能安全功能上、下终点开关和上、下极限开关断相和错相保护手动盘车装置超载装置紧急停止按钮层门安全设施轿门安全设施其他功能预留视频电缆(含在随行电缆中)消防员专用功能五方通话投标方还可以提供免费其他更优于的功能注:安全设备:投标人提供的电梯应包括(但不仅限于)以上设备,并应符合有关标准中的规定.

五、制造投标人提供的设备备件应按国家标准制造,并有替换性和精确装配性.
特别对于驱动装置(曳引元件设备)、门机等的装配,所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平.

第四章投标文件(格式)(一)商务投标文件格式工程施工投标文件(商务标部分)投标人(盖章)法定代表人(签字或盖章)日期:年_月_日商务标部分目录1)投标函;2)法定代表人资格证明书;3)法定代表人授权委托书;(委托代理提供)4)企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证(复印件);(如为联合体投标的,各方提供复印件)5)项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证(B类证)(复印件);(如为联合体投标的,各方提供复印件)6)项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证(复印件);(如为联合体投标的,各方提供复印件)7)项目管理班子配备情况表;8)投标人资格自查表;9)承诺书;10)投标保证金;(如为联合体投标的,牵头人缴纳)11)2018年度在丽纳税汇总表(如为联合体投标的,企业纳税加分以牵头人的纳税额打分)12)联合体协议书(联合体投标时提供);13)投标报价书;14)投标人认为需要提交的其他资料;一、投标函招标人:1、根据已收到的招标序号为的工程的招标文件,我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后,我方愿以人民币元(元)的总价(注:报价保留到元),按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修.

2、一旦我方中标,我方保证工程质量达到,并在工期(日历天)内竣工并移交整个工程.
3、我方按招标文件规定将金额为人民币元(元)的投标保证金已递交.
4.
如果我方中标,将派出(项目经理姓名及身份证号码),作为本工程的项目经理,证书编号:该项目经理无在建或预中标工程.

5、我方接受招标文件中的所有条款和条件,并承诺如投标文件不符合招标文件的要求,招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标,责任我单位自负,不向招标人索赔任何经济损失.

6、总承包服务费按招标人确定的专业工程结算价(扣除预留金)为基数计取,取费总承包服务费,费率为/%,(不得高于3%);我方承诺该专业工程纳入我方总承包管理范围,并按照招标文件规定在总承包管理范围内尽一切义务和责任.

7、我方在此承诺,若我方中标,本工程文明施工、安全防护措施达到浙江省《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求;本工程环境保护达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013、J375-2013)的标准.

8.
我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束.

9、除另外达成协议并生效外,你方的本项目招标文件(补充招标文件及)、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同.
`投标人:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)单位地址:邮政编码:电话:传真:开户银行名称:银行帐号:开户行地址:电话:日期:年月日(注:上述帐号必须为投标人基本账号)二、法定代表人资格证明书(格式)投标人:单位性质:地址:成立时间:经营期限:姓名:性别:年龄:职务:系(投标人名称)的法定代表人.
特此证明.
投标人:(盖章)日期:年月日附:法定代表人身份证复印件.
三、法定代表人授权委托书(格式)本授权委托书声明:我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的(姓名、身份证号)为我公司代理人,参加(招标人)的工程的投标活动.
代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认.

代理人无转委托权.
特此委托.
代理人:性别:年龄:单位:部门:职务:投标人:(盖章)被委托代理人(签名):法定代表人:(签名或盖章)日期:年月日附:委托代理人身份证复印件及至投标时在投标企业连续12个月(企业设立不足12个月的,从设立时起)的养老保险交纳凭证复印件.
资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不需提交养老保险缴纳凭证.

注:委托代理提供四、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证(复印件);(如为联合体投标的,各方提供复印件)五、项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证B类证书(复印件);(如为联合体投标的,各方提供复印件)六、项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证(复印件);(如为联合体投标的,各方提供复印件)七、项目管理班子配备情况表联合体牵头人名称姓名职称岗位证书岗位证书编号安全生产考核证编号承诺月到位天数技术标中的编号1、项目经理——2、项目专职安全员——————3、项目技术负责人不作要求——4、项目专职施工员不作要求——5、项目专职质量员不作要求——6、项目专职材料员不作要求——7、项目专职资料员不作要求——公司分管领导姓名职务办公室电话手机联合体成员方名称姓名职称岗位证书岗位证书编号安全生产考核证编号承诺月到位天数技术标中的编号1、项目经理——2、项目专职安全员——————3、项目技术负责人不作要求——4、项目专职施工员不作要求——5、项目专职质量员不作要求——6、项目专职材料员不作要求——7、项目专职资料员不作要求——公司分管领导姓名职务办公室电话手机投标人(公章):法定代表人(签名或盖章):填报日期:年月日注填写说明:1、投标人同时具有建筑工程施工总承包资质和地质灾害治理工程施工资质的只需提供一套班子(按联合体牵头人表格填写).
采用联合体投标的牵头人和成员方按上述两个表格填写.

2、投标人必须如实详细填写,不得少项漏项,相关人员按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质(2008)91号)要求配备的有关规定进行配备,相应表格可自行扩展.
否则评标委员会将否决其投标.

3、现场人员要求月到位天数不少于22天,"承诺月到位天数"要求填写天数.

4、项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书复印件附本表后,且人员必须符合本项目专业要求,否则评标委员会将否决其投标.

5、本表后需附:项目经理、项目专职安全员、项目技术负责人、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员的养老保险交纳凭证复印件(退休人员须提交退休证,年龄不超过60周岁),且人员必须符合本项目专业要求,否则评标委员会将否决其投标.

投标单位资格自查表联合体牵头人序号自查内容招标文件要求自查情况开标必须到场人员见招标文件有关条款投标人资质类别和等级见招标文件有关条款本工程拟派项目经理资质类别和等级见招标文件有关条款本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况无在建工程或预中标项目投标人或项目经理被认定存在丽水市建设市场严重不良行为的或项目经理是公务员或事业单位(投标人是事业单位的除外)工作人员的.

符合有关规定投标人安全生产许可证情况符合有关规定有关人员的安全生产考核证书情况投标文件中所报项目经理(B类证)、专职安全员(C类证)安全生产考核证项目管理班子成员在投标单位的养老保险缴纳情况项目管理班子成员具有在投标单位的养老保险缴纳证明联合体成员方序号自查内容招标文件要求自查情况开标必须到场人员见招标文件有关条款投标人资质类别和等级见招标文件有关条款本工程拟派项目经理资质类别和等级见招标文件有关条款本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况无在建工程或预中标项目投标人或项目经理被认定存在丽水市建设市场严重不良行为的或项目经理是公务员或事业单位(投标人是事业单位的除外)工作人员的.

符合有关规定投标人安全生产许可证情况符合有关规定有关人员的安全生产考核证书情况投标文件中所报项目经理(B类证)、专职安全员(C类证)安全生产考核证项目管理班子成员在投标单位的养老保险缴纳情况项目管理班子成员具有在投标单位的养老保险缴纳证明投标单位(公章):法定代表人(签字或盖章):填报日期:年月日注说明:1、以上各项请投标人逐项填写,投标人应按实际情况具体说明,评审时将按投标人自查表内容核实.
若表格填写不实或有缺项,评标委员会将对其做出最不利处理,责任由其投标人自负.

2、投标人同时具有建筑工程施工总承包资质和地质灾害治理工程施工资质的只需按联合体牵头人表格填写.

3、采用联合体投标的牵头人和成员方按上述两个表格填写.
九、承诺书联合体牵头人我单位承诺:我单位及项目经理没有丽水市建设市场严重不良行为情形.
项目经理无在建或预中标项目(项目经理是其它项目预中标候选人的项目经理,并在公示期间或投诉有效期内的),项目经理不是公务员或事业单位(投标人是事业单位的除外)工作人员,项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执(从)业资格.
在本次投标中,企业和项目经理资质、业绩、在建工程、提交的资料均真实,不存在任何弄虚作假行为.
如有关部门在招投标现场监督及投诉处理或整个招标投标过程中,发现我公司存在以上情形的,同意招标人不予返还投标保证金,若我公司为中标单位的,同意取消中标资格.

联合体成员方我单位承诺:我单位及项目经理没有丽水市建设市场严重不良行为情形.
项目经理无在建或预中标项目(项目经理是其它项目预中标候选人的项目经理,并在公示期间或投诉有效期内的),项目经理不是公务员或事业单位(投标人是事业单位的除外)工作人员,项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执(从)业资格.
在本次投标中,企业和项目经理资质、业绩、在建工程、提交的资料均真实,不存在任何弄虚作假行为.
如有关部门在招投标现场监督及投诉处理或整个招标投标过程中,发现我公司存在以上情形的,同意招标人不予返还投标保证金,若我公司为中标单位的,同意取消中标资格.

投标单位(公章):法定代表人:签名或盖章)日期:年月日注说明:1、投标人同时具有建筑工程施工总承包资质和地质灾害治理工程施工资质的只需按联合体牵头人表格承诺.

2、采用联合体投标的牵头人和成员方按上述两个表格承诺.
十、投标保证(如为联合体投标的,牵头人缴纳)附投标保函复印件十一、2018年度在丽纳税汇总表序号纳税单位名称证明出具单位名称增值税(元)营业税(元)企业所得税(元)城市维护建设税(元)印花税(元)纳税额总计(元)在()县、市、区缴纳备注合计本表后附纳税的相关证明复印件投标单位(公章):法定代表人:签名或盖章)日期:年月日注:纳税的相关证明:由丽水市行政区域内国家税务部门出具并加盖税务部门行政公章,证明必须明确纳税的行政区域,否则不得分.

纳税的相关证明可以从浙江省网上税务局上自行打印后盖纳税部门印章、或按照参考格式出具.

纳税额总计由增值税、营业税、企业所得税、城市维护建设税、印花税5部分组成.

如为联合体投标的,企业纳税加分以牵头人的纳税额打分.
附:证明参考格式(纳税人名称)2018年在(纳税机关名称)缴纳(纳税类别)元,(纳税类别)元.
.
.
.
.
.
共计元.
纳税机关:(盖行政章)日期:年月日十二、联合体协议书投标项目名称:致:招标人、招标代理机构名称)1.
联合体牵头人代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、提交投标保证金参加开标会议进行招投标活动,处理与招标投标活动(包括投诉及处理)有关的一切事务,并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作.

2.
联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任.

3.
联合体牵头人代表联合体签署投标文件,联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员.

4.
联合体各成员单位内部的职责分工如下:投标牵头人(公司名称)承担专业工程的教学宿舍综合楼、门卫、器材室、靶场、训练场、室外附属(道路、给排污水、电力、通信、路灯等)、土石方开挖、回填及场地平整等的施工;联合体成员(公司名称)承担专业工程的人工挖孔桩、挡墙、立柱、锚杆、锚索、泄水孔、格构梁、截水沟、排水沟、边坡绿化、边坡土石方开挖、回填等的施工.

5.
投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊.

6.
本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效.
7.
本协议书一式份,联合体成员和招标人各执一份.
投标牵头人:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)地址:邮政编码:电话/传真:分工内容:联合体成员:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)地址:邮政编码:电话/传真:分工内容:十三、投标报价书【表10.
2.
2-5】工程投标报价投标人:(单位盖章)年月日【表10.
2.
2-6】投标报价招标人:工程名称:投标总价(小写):(大写):投标人:(单位盖章)法定代表人或其授权人:(签字或盖章)编制人:(造价工程师签字盖章)编制日期:【表10.
2.
2-11】编制说明工程名称:第1页共1页【表10.
2.
2-12】投标报价费用表工程名称:第页共页序号工程名称金额(元)其中:(元)备注暂估价安全文明施工基本费规费税金1单项工程1.
1单位工程1.
1.
1专业工程……1.
2单位工程1.
2.
1专业工程……2单项工程2.
1单位工程2.
1.
1专业工程……2.
2单位工程2.
2.
1专业工程……合计【表10.
2.
2-13】单位工程投标报价费用表单位工程名称:标段:第页共页序号费用名称计算公式金额(元)备注1分部分项工程费∑(分部分项工程数量*综合单价)1.
1其中人工费+机械费∑分部分项(人工费+机械费)2措施项目费2.
1施工技术措施项目∑(技术措施工程数量*综合单价)2.
1.
1其中人工费+机械费∑技措项目(人工费+机械费)2.
2施工组织措施项目按实际发生项之和进行计算2.
2.
1其中安全文明施工基本费3其他项目费3.
1暂列金额3.
1.
1+3.
1.
2+3.
1.
33.
1.
1标化工地增加费按招标文件规定额度列计3.
1.
2优质工程增加费按招标文件规定额度列计3.
1.
3其他暂列金额按招标文件规定额度列计3.
2暂估价3.
2.
1+3.
2.
2+3.
2.
33.
2.
1材料(工程设备)暂估价按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)3.
2.
2专业工程暂估价按招标文件规定额度列计3.
2.
3专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计3.
3计日工3.
3.
1+3.
3.
2+3.
3.
33.
4施工总承包服务费3.
4.
1+3.
4.
23.
4.
1专业发包工程管理费∑计算基数*费率3.
4.
2甲供材料设备管理费∑计算基数*费率4规费5增值税投标报价合计1+2+3+4+5【表10.
2.
2-13】专业工程投标报价费用表单位工程名称:标段:第页共页序号费用名称计算公式金额(元)备注1分部分项工程费∑(分部分项工程数量*综合单价)1.
1其中人工费+机械费∑分部分项(人工费+机械费)2措施项目费2.
1施工技术措施项目∑(技术措施工程数量*综合单价)2.
1.
1其中人工费+机械费∑技措项目(人工费+机械费)2.
2施工组织措施项目按实际发生项之和进行计算2.
2.
1其中安全文明施工基本费3其他项目费3.
1暂列金额3.
1.
1+3.
1.
2+3.
1.
33.
1.
1标化工地增加费按招标文件规定额度列计3.
1.
2优质工程增加费按招标文件规定额度列计3.
1.
3其他暂列金额按招标文件规定额度列计3.
2暂估价3.
2.
1+3.
2.
2+3.
2.
33.
2.
1材料(工程设备)暂估价按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)3.
2.
2专业工程暂估价按招标文件规定额度列计3.
2.
3专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计3.
3计日工3.
3.
1+3.
3.
2+3.
3.
33.
4施工总承包服务费3.
4.
1+3.
4.
23.
4.
1专业发包工程管理费∑计算基数*费率3.
4.
2甲供材料设备管理费∑计算基数*费率4规费5增值税投标报价合计1+2+3+4+5【表10.
2.
2-16】分部分项工程清单与计价表专业工程名称:标段:第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价123本页小计合计【表10.
2.
2-16】施工技术措施项目清单与计价表专业工程名称:标段:第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价12345678本页小计合计【表10.
2.
2-17】分部分项工程综合单价计算表单位及专业工程名称:标段:第页共页清单序号项目编码(定额编码)清单(定额)项目名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)人工费材料(设备)费机械费管理费利润小计12合计:【表10.
2.
2-17】施工技术措施项目综合单价计算表单位及专业工程名称:标段:第页共页清单序号项目编码(定额编码)清单(定额)项目名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)人工费材料(设备)费机械费管理费利润小计12合计:【表10.
2.
2-18】分部分项综合单价工料机分析表单位及专业工程名称:标段:第页共页项目编号项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量单价(元)其中合价(元)其中暂估单价(元)暂估合价(元)1人工人工费小计2材料材料小计3机械机械费小计4工料机费用合计(1+2+3)5管理费(计费基数*费率)6利润(计费基数*费率)7综合单价(4+5+6)注:此表无须装订进投标文件中,但电子光盘内必须包含此表.
【表10.
2.
2-18】技术措施综合单价工料机分析表单位及专业工程名称:标段:第页共页项目编号项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量单价(元)其中合价(元)其中暂估单价(元)暂估合价(元)1人工工日人工费小计2材料材料(工程设备)费小计3机械机械费小计4工料机费用合计(1+2+3)5管理费(计费基数*费率)6利润(计费基数*费率)7综合单价(4+5+6)注:此表无须装订进投标文件中,但电子光盘内必须包含此表.
【表10.
2.
2-20】施工组织(总价)措施项目清单与计价表单位及专业工程名称:标段:第页共页序号项目名称计算基础费率(%)金额(元)备注1安全文明施工费定额人工费+定额机械费1.
1安全文明施工基本费定额人工费+定额机械费2提前竣工增加费定额人工费+定额机械费3二次搬运费定额人工费+定额机械费4冬雨季施工增加费定额人工费+定额机械费5行车、行人干扰增加费定额人工费+定额机械费6其他施工组织措施费按相关规定进行计算合计【表10.
2.
2-21】其他项目清单与计价汇总表单位及专业工程名称:标段:第页共页序号项目名称金额(元)备注1暂列金额1.
1标化工地增加费1.
2优质工程增加费1.
3其他暂列金额2暂估价2.
1材料(工程设备)暂估价(结算价)2.
2专业工程暂估价(结算价)2.
3专项技术措施暂估价3计日工4总承包服务费合计【表10.
2.
2-22】暂列金额明细表单位及专业工程名称:标段:第页共页序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注1标化工地增加费元2优质工程增加费元3其他暂列金额3.
13.
23.
3合计【表10.
2.
2-23】材料(工程设备)暂估单价表单位及专业工程名称:标段:第页共页编号材料名称、规格、型号计量单位工程量单价备注【表10.
2.
2-24】专业工程暂估价表单位及专业工程名称:标段:第页共页序号工程名称工程内容暂估金额(元)备注12345合计【表10.
2.
2-25】专项技术措施暂估价表单位及专业工程名称:标段:第页共页序号工程名称工程内容暂估金额(元)备注12345合计【表10.
2.
2-26】计日工表单位及专业工程名称:标段:第1页共1页编号项目名称单位暂定数量综合单价(元)合价(元)一人工1234人工小计二材料1234材料小计三施工机械1234施工机械小计总计【表10.
2.
2-27】总承包服务费计价表单位及专业工程名称:标段:第1页共1页序号项目名称项目价值(元)服务内容费率(%)金额(元)1发包人单独发包专业工程1.
11.
22发包人提供材料(工程设备)2.
12.
2合计【表10.
2.
2-29】主要工日一览表工程名称:标段:第页共页序号工日名称(类别)单位数量单价(元)合价(元)备注1一类人工工日2机械人工工日【表10.
2.
2-31】主要材料和工程设备一览表工程名称:标段:第页共页序号编码名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注1234…【表10.
2.
2-32】主要机械台班一览表工程名称:标段:第页共页序号机械名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注12345678…投标人(盖章):法定代表人(签字或盖章):日期:年月日第五章图纸和技术资料(另附)第六章工程量清单及招标控制价(网址:丽水市公共资源交易网(http://www.
lssggzy.
com/)上下载)第七章、评标办法评标由招标人依法组建的评标委员会负责.
评标委员会由五人及以上单数的评标专家组成.
招标人原则上可以派1名代表参加评标委员会,并采用不少于1:3的比例抽签产生,且招标人代表不得担任评标委员会主任;专家由招标人到青田县政府采购招投标交易中心从评标专家库中随机抽取确定;需要重新评标的,必须依法重新组建评标委员会,原评标委员会成员不得进入重新组建的评标委员会.

一、符合性审查招标人按照招标文件要求在开标现场对所有签收的投标文件进行符合性审查,有第二十条第8款规定的情形之一的,应在开标会上当场宣布、做好记录,提交评标委员会否决其投标,拟否决其投标的,应先向投标人进行询标.
被否决的投标人,其报价不列入计算投标报价算术平均值范围.

二、详细评审(一)分值设置:总分99分,其中企业纳税2分,企业诚信10分,商务标87分.
评审最后得分=企业纳税得分+企业诚信得分+商务标得分(商务标得分=商务报价得分+商务标标书质量分得分)*87%(最后得分结果保留两位小数,第三位小数按四舍五入取舍).

(二)商务标得分(100分),其中商务报价90分,商务标标书质量分10分.
1、商务报价评审(90分)(1)评标基准价确定:由业主代表在下浮率范围5.
0%~9.
9%中随机抽取,先抽取整数部分(即5~9共5个整数位),再抽取小数部分(即0.
0-0.
9共10个小数位),整数位与小数位结合所得下浮率作为评标基准下浮率.
审定工程招标控制价根据评标基准下浮率相应下浮后作为评标基准价(结果按四舍五入取整),其中有暂估价的项目不下浮.

即:评标基准价=【审定工程招标控制价-暂估价项目金额(包括税金)】*(1-评标基准下浮率)+暂估价项目金额(包括税金).

(2)计算单个投标报价得分各有效投标报价每高于基准价1%扣6分,每低于基准价1%的扣3分,不足一个百分点时按直线插入法计算.
以此求出各投标人投标报价的得分(小数点后保留2位,第3位四舍五入).
具体计算公式如下:投标报价得分=90-|投标价/评标基准价-1|*(3或6)*100(小数点后保留2位,第3位四舍五入)2、商务标标书质量评审(实行扣分制,满分10分,扣完为止)(1)投标报价中大小写不符或投标报价书中报价前后矛盾的,每处扣1分;(2)投标报价中发现主要材料的单价分析表与综合单价报价前后明显矛盾的、或综合单价小数点明显错误的,每处扣1分;(3)经评审算术性差错扣分.
修正后算术性差错绝对值累计与评标基准价比占2.
5‰及以上的,超出部分的,每1‰扣1分;(4)评标委员会对报价各项目单价构成和各种费用合计构成是否合理,有无严重不平衡报价进行评审.
工程量清单(包括主材)的报价超过评审项目基准单价(A)在±标准偏离率(含)以内不扣分,差幅在±标准偏离率(不含)至±(标准偏离率+5%)(含)者,每发现一处扣0.
5分;差幅在±(标准偏离率+5%)(不含)以上者,每发现一处扣1分.

(三)不平衡报价评审规则①本项目工程量清单综合单价的标准偏离率为15%.
②工程量清单评审项目:全部项目进入评审.
③计算评审项目基准单价(A)以招标控制价作为基准单价.
④筛选偏离价格.
通过计算机对投标文件进行不平衡报价检测,筛选出与对应子目基准价相比超过标准偏离率的报价.

⑤修正不平衡报价.
评标委员会按以下公式对投标人相对于招标文件的严重不平衡报价进行修正:正偏离修正价格(T)=Ax(1+标准偏离率)负偏离修正价格(P)=Ax(1-标准偏离率)评标委员会对修正后的价格应要求投标人书面确认,投标人不予确认的,评标委员会有权拒绝其投标文件.

⑥对投标人不平衡报价的修正不改变投标总价.
经修正的综合单价适用于工程量清单(包括主材)的数量有误或实施过程中工程变更引起的数量增减.

(四)企业纳税加分(2分)投标企业(含分公司)2018年度在丽纳税额每满3.
5万元得0.
01分,最高不超过2分.

以投标人提供的丽水市行政区域内相关税务部门(含地税、国税)出具的纳税额(纳税额由增值税、营业税、企业所得税、城市维护税、印花税5部分组成)为准,需提供相关证明原件,未提供原件或提供的原件不能证明该税在丽水市行政区域内缴纳的或纳税总额度不足3.
5万元的不得分.

注:1.
纳税的相关证明可以从浙江省网上税务局上自行打印后盖纳税部门印章、或按照参考格式出具.

2.
如为联合体投标的,企业纳税加分以牵头人的纳税额打分.
(五)企业诚信评审(10分)企业诚信得分以评标时"丽水市公共资源交易网"——"诚信信息公示"——"诚信分值"——"施工单位"中页面公布的诚信分值为准获取,参照《丽水市房屋建筑和市政公用工程建筑市场信用评价管理办法(试行)的通知》(丽建发〔2018〕310号)文件执行.

注:如为联合体投标的,企业诚信得分以牵头人的企业诚信分打分.
(六)综合评审1.
投标人评审最后得分按以下公式计算汇总:评审最后得分=企业纳税得分+企业诚信得分+商务标得分(商务标得分=商务报价得分+商务标标书质量分得分)*87%(最后得分结果保留两位小数,第三位小数按四舍五入取舍).

2.
投标人总得分若出现并列的,则以投标人商务报价低者排列在前,投标人商务报价也相同的以投标人抽签决定排列前后.

三、评标时间必须满足保证评标工作质量的要求.
评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的,投标人应在30分钟内(或招标文件规定的时间内)予以书面回复或确认,否则视为不予回复或确认,评标委员会有权拒绝该投标文件.

四、评标委员会应根据评标情况和结果,向招标人提交书面评标报告.
评标报告由评标委员会成员起草,按少数服从多数的原则通过.
评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认,评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明.

评标报告应包括以下内容:1、开标记录;2、评标内容、过程和结果;3、否决投标情况说明及依据;4、询标澄清纪要;5、中标候选人的优劣对比和存在的问题;6、投标人不平衡报价修正表;7、其他建议.
8、招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人,按照招标文件规定的方法确定1名中标候选人.

五、评标保密招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行.
六、评标监督评标过程中,评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理,必须有充分的书面理由.

序号程序和内容地点责任单位1投标文件截止,开标会议开始开标大厅招标人2评标准备工作:导入招标文件、评标办法招标人3公布投标人名单招标人4公布保证金缴纳情况交易中心5电子投标文件解密投标人6宣读标书内容(报价、工期、质量、项目经理)招标人7投标人法定代表人或委托代理人对其投标文件开标结果,在开标记录上签字确认,拒绝签字的视作认同处理.

投标人8按招标文件第20条第8款规定对投标文件进行符合性审查招标人9确定评标基准下浮率(详见评标办法)招标人10符合性审查合格的投标人按报价得分高低进行排序,得分最高的前12名投标人(不足12名的按实际家数,并列第12名的全数入围)必需按招标文件递交证件原件,其余投标人可自愿按招标文件递交证件原件,所有递交过证件原件的投标人进行下列事宜:1、法定代表人提交法定代表人资格证明书、有效身份证在确认书上签印;如委托人参加的须提供授权委托书、养老保险证明、有效身份证在确认书上签印;2、投标人项目经理提交项目经理注册证书和有效身份证在确认书上签印.

其余未递交过证书原件的投标人不再参加后续评审.
开标大厅招标人11取此排名前12的投标人进入后续评审(不足12名或并列第12名的全部进入后续评审),因评标过程出现被否决投标致使接受后续评审的投标人不满12名时,从余下的递交过证件原件的投标人中按报价得分排名从高到低依次替补,直至通过的合格投标人达到12名或所有递交过证件原件的投标人均被评审.