安徽合肥公共资源交易中心

安徽双线服务器  时间:2021-01-08  阅读:()

招标文件www.
hfggzy.
com项目名称:替换项目名称项目编号:替换项目编号年月日(项目名称)施工招标招标文件招标人:盖单位章)年月日目录目录3第一章招标公告(适用于公开招标)4第二章投标人须知13投标人须知前附表131.
总则232.
招标文件263.
投标文件284.
投标345.
开标356.
评标367.
合同授予378.
重新招标389.
纪律和监督3810.
解释权3911.
需要补充的其他内容3912.
电子招标投标39第三章评标办法第一种:有效最低价规范性评审法(简称有效最低价A类)41第三章评标办法第二种:有效最低价部分单位总价中位值法(简称有效最低价B1类)53第三章评标办法第三种:有效最低价全部单位总价中位值法(简称有效最低价B2类)56第三章评标办法第四种:有效最低价抽签总价中位值法(简称有效最低价B3类)59第三章评标办法第五种:有效最低价修正计算总价中位值法(简称有效最低价B4类)63第三章评标办法第六种:有效最低价清单详细评审法(简称有效最低价C类)67第三章评标办法第七种:有效最低价规范性评审法(简称有效最低价D类)79第四章合同条款88第五章工程量清单123第六章图纸124第七章技术标准和要求125第八章投标文件格式126一、资格审查申请文件127二、商务卷148三、技术标投标文件172第一章招标公告(适用于公开招标)替换代理机构名称受替换委托单位名称的委托,现对"替换项目名称"进行公开招标,欢迎具备条件的国内投标人参加投标.

一、项目名称及内容1、项目编号:****2、项目名称:***项目3、项目地点:***4、项目单位:***业主5、项目概况:***6、资金来源:****7、项目概算:***万元8、项目类别:***;9、标段(包别)划分:本项目共***标段二、投标人资格1、投标人:具有***资质;近五年内具备****施工业绩.
2、项目经理:具有***资格;近五年内具备******施工业绩.
3、投标人须符合下列情形之一:1)开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的.

2)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月.

3)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月.

4)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月.

4、本项目不接受联合体投标.
5、本项目投标人须按合建【2014】124号文件要求取得合肥市政府投资建筑工程施工总承包(或市政工程施工总承包预选承包商)资格.
----项目负责人根据项目进行选择三、报名及招标文件发售办法1、报名时间:2016年**月**日上午09:00至2016年**月**日下午17:002、招标文件价格:每套人民币400元整,招标文件售后不退3、报名方式:(1)本项目只接受安徽合肥公共资源电子交易平台中已入库企业报名,未入库的投标人请及时办理入库手续(投标人在办理企业入库手续时,安徽合肥公共资源交易中心不收取任何费用.
入库办理请参见中心网站(www.
hfggzy.
com)右上角"企业专区"栏目中"安徽合肥公共资源交易中心企业注册流程",联系电话:0551-66223841,66223842),因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负;(2)企业报名程序请参见中心网站(www.
hfggzy.
com)右上角"企业专区"栏目中"企业网上报名操作手册";(3)企业报名成功后直接采用网上支付系统支付标书费用,直接下载招标文件及其它资料(含答疑或相关说明).
如无网上银行帐号,请及时前往银行办理(本系统目前支持以下银行网上支付服务:中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、浦发银行、徽商银行);四、开标时间及地点1、开标时间:2016年**月**日10:302、开标地点:合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区(徽州大道与南京路交口)***楼***号开标室五、投标截止时间2016年***月***日10:30六:联系方法(一)项目单位:***地址:***联系人:***电话:0551-****(二)招标代理机构:*****地址:合肥市滨湖新区南京路2588号(徽州大道与南京路交口)六楼联系人:*****电话:0551-传真:0551-*****安徽合肥公共资源交易中心网址:www.
hfggzy.
com七、其它事项说明1、投标人网上报名后,必须在报名截止时间前网银在线支付,否则逾期系统自动关闭,报名不成功.

2、投标人如需开具标书工本费发票,请在报名成功后打印回执码页面并携带至安徽合肥公共资源交易中心二楼服务大厅财务窗口办理.

3、报名中有任何疑问或问题,请在工作时间(周一至周五,上午9:00-12:00,下午1:00-5:00,节假日休息)与项目联系人联系.

4、投标人应合理安排报名及缴费时间,特别是网络速度慢的地区防止在报名结束前网络拥堵无法操作.
如果因计算机及网络故障造成无法报名及缴费,责任自负.

5、自《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)施行之日至2016年06月30日为新资质、原资质过渡期.
过渡期内,按住房城乡建设部原标准取得建筑业企业资质的企业原则上按照新标准(建市[2014]159号)对应的资质类别及等级的承包工程范围承接工程.

6、凡持各级建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》参与我市招投标活动的市外建筑业企业,须已在合肥市建设主管部门办理信息登记手续(或进肥备案证在有效期内).
或注册地在合肥市行政区域以外的园林绿化企业须提供经合肥市林业和园林局认可的外地进肥园林绿化施工企业信用档案管理手续.
----项目负责人根据项目进行选择八、保证金账户(选择一家银行进行缴费):第一章投标邀请书(适用于邀请招标)(项目名称)施工投标邀请书(被邀请单位名称):1.
招标条件本招标项目(项目名称)已由(项目审批、核准或备案机关名称)以(批文名称及编号)批准建设,项目业主为,建设资金来自(资金来源),出资比例为,招标人为.
项目已具备招标条件,现邀请你单位参加该项目施工投标.
2.
项目概况与招标范围(说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围等).
3.
投标人资格要求本次招标要求投标人具备资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力.
4.
招标文件的获取4.
1请于年月日至年月日,每日上午时至时,下午时至时(北京时间,下同),在(详细地址)持本投标邀请书购买招标文件.
4.
2招标文件每套售价元,售后不退.
图纸资料押金元,在退还图纸资料时退还(不计利息).
4.
3邮购招标文件的,需另加手续费(含邮费)元.
招标人在收到邮购款(含手续费)后日内寄送.
5.
投标文件的递交5.
1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为年月日时分,地点为.
5.
2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理.
6.
确认你单位收到本投标邀请书后,请填写《确认通知》并于(具体时间)前以传真或快递方式确认是否参加投标.
7.
联系方式招标人:招标代理机构:地址:地址:邮编:邮编:联系人:联系人:电话:电话:传真:传真:电子邮件:电子邮件:网址:网址:开户银行:开户银行:账号:账号:年月日确认通知确认通知(招标人名称):我方已于年月日收到你方年月日发出的(项目名称)关于的通知,并确认(参加/不参加)投标.
特此确认.
被邀请单位名称:盖单位章)法定代表人:签字)年月日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.
1.
2招标人见招标公告1.
1.
3招标代理机构见招标公告1.
1.
4项目名称见招标公告1.
1.
5建设地点见招标公告1.
2.
1资金来源及比例见招标公告1.
2.
2资金落实情况见招标公告1.
3.
1招标范围招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容.
1.
3.
2标段划分见招标公告1.
3.
3招标控制价开标前公布,具体见相关电子交易平台1.
3.
4计划工期计划工期:日历天计划开工日期:年月日计划开工日期:具体开工时间以开工令为准.
1.
3.
5质量要求质量标准:合格其他说明:1.
4.
1投标人资质条件、能力资质条件:见招标公告项目经理(建造师,下同)资格:见招标公告,同时项目经理必须是投标人本单位工作人员,不得有在建工程(法定情形除外)财务要求:无业绩要求:见招标公告其他要求:概算在3000万元及以上的建设工程类项目,建筑工程施工总承包或市政工程施工总承包企业需满足合建【2014】124号文件要求,分别位于相对应专业的预选承包商名单目录中,名单以本项目投标截止时间前,合肥市城乡建设委员会网站公布的最新预选承包商库目录为准.
(备注:该条款仅适用于预选承包商项目)1.
4.
2是否接受联合体投标不接受接受1.
9.
1踏勘现场自行踏勘1.
10.
1投标预备会不召开1.
11分包不允许允许专业分包,但必须经招标人和监理方同意.
分包内容要求:分包内容及分包项须得到业主及监理单位的认可.
接受分包的第三人资质要求:满足资质管理的相关要求.
1.
12偏离见评标办法2.
1构成招标文件的其他材料图纸、清单、控制价总价、补疑等2.
2.
1投标人提出问题的截止时间2.
2.
2招标文件澄清、修改的发布时间、形式网上发布网址:www.
hfggzy.
com2.
3.
1招标人发布修改内容的截止时间开标前日3.
1.
1构成投标文件的其他材料/3.
2.
3最高投标限价或其计算方法见控制价3.
2.
6计价方式工程量清单综合单价报价法全费用综合单价3.
3.
1投标有效期投标文件提交截止时间后:60天内有效3.
4.
1投标保证金保证金的形式:银行转账投标保证金为人民币万元.
备注:1、保证金的递交到账截止时间为:投标截止时间前.
2、保证金必须从基本账户转出,投标保证金汇出帐户名称应与投标单位名称应完全一致,投标人单位名称发生变更时应及时更新安徽合肥公共资源交易中心企业库中资料.

3、转入的开户银行及账号见本项目招标公告所示.
3.
5.
2近年财务状况的年份要求/年3.
5.
3近年完成的类似项目的年份要求、业绩证明资料要求年份要求:自开标之日往前追溯5年(以合同日期或竣工验收日期为准)业绩证明资料要求:业绩应当是经过国内公开招投标,且招标代理机构或监管机构网站可查询中标情况的.
不满足上述条件的,须同时提供该业绩的行业主管部门证明文件(或监管部门网站公布的施工许可证办理查询截图扫描件或信用评价体系查询截图扫描件)及对应的合同(以上材料的实质性内容应保持一致).

3、资格审查申请文件中须包括下列材料的复印件或扫描件或影印件:合同;中标通知书;(3)中标查询网址及查询截图(或行业主管部门证明文件或监管部门网站公布的施工许可证办理查询截图扫描件或信用评价体系查询截图扫描件);(4)交/竣工验收证明文件:须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等盖章确认.

注:1)对于园林绿化项目,交/竣工验收证明文件有建设单位、监理单位、施工单位等盖章即可;2)对于消防项目,交/竣工验收证明文件可提供下列材料:由消防部门出具的消防验收合格证明复印件,复印件须加盖投标单位公章,并须提供网址以备查询(评委会可要求现场验证).

3.
6.
3签字或盖章要求按投标文件规定要求签字或盖章3.
6.
4投标文件副本份数副本肆份为方便电子评标,所有投标人必须提交不可更改的电子清单计价文件(介质为光盘,背面需写上不可擦去的单位名称),该电子清单计价文件应能打开并运行(采用一点智慧通格式),在评标时招标人将在有关部门的监督下同时检验.
具体为:投标报价电子版1份(普通光盘,必须内含TB001文件(文件后缀名为HTB),随投标报价正本封装.
(备注:该条款仅适用于采用工程量清单方式计价的项目)中标人须在标后提供给招标人含该项目的商务标软件版和excel电子版的普通光盘一份.

3.
6.
5装订要求投标人应将资格审查申请文件、商务标投标文件和技术标投标文件分别密封装订并标明"资格审查申请文件"、"商务标投标文件"、"技术标投标文件".

投标文件不得采用活页装订方式4.
1.
2封套上应载明的信息招标人名称:招标编号:工程名称:(项目名称)投标文件在年月日时分前不得开启4.
2.
2递交投标文件地点见招标公告与补疑通知,以后发的为准.
4.
2.
3是否退还投标文件否4.
2.
4投标文件递交要求投标文件递交人员及要求:1、本项目投标文件递交人员及要求:本项目拟任项目经理或投标单位法定代表人必须到达开标地点进行标书递交.
说明:(1)若本项目拟派项目经理参加递交须在投标截止时间前到达开标现场,项目经理应为法定代表人的授权委托人,递交文件时出示法定代表人授权委托书原件和有效身份证原件,并在签到处进行签到.
以上未能出示法定代表人授权委托书原件或未能出示项目经理有效身份证原件或未在签到处进行签到,其递交的标书不予评审.

(2)若法定代表人参加递交的须在投标截止时间前到达开标现场,出示法定代表人身份证明书原件(格式见资格审查申请文件)和有效身份证原件,并在签到处进行签到.
以上未能出示法定代表人身份证明书原件或未能出示有效身份证原件或未在签到处进行签到,其递交的标书不予评审.

(3)招标人有权采用身份证识别系统查验授权委托人、法定代表人、投标单位负责人的身份证真伪,对提供假身份证的将对其接受的投标文件不予评审,同时向公安机关报案.

2、其他要求:无5.
1开标时间和地点见招标公告与补疑通知,以后发的为准.
5.
2开标程序密封情况检查:开标顺序:6.
1.
1评标委员会的组建评标委员会成员人数:5人及以上单数技术、经济等方面专家的确定方式:随机抽取7.
1中标候选人数量不超过2家7.
2中标候选人公示媒介安徽合肥公共资源交易中心网www.
hfggzy.
com7.
4.
1履约担保1、担保形式:现金保证现金支票银行汇票银行保函银行转账其他2、担保数额:工程承包合同总价的10%3、担保提交时限:合同签订前按规定提交履约担保及低价风险担保,若中标人在规定时限内未提交保证金的,招标人将书面通知中标人,5日内不能办理的,招标人将有权提请合肥市公管局,取消其中标资格.

4、退还:担保有效期满7日内.
7.
4.
2低价风险担保1、担保形式:现金保证现金支票银行汇票银行保函银行转账其他2、担保数额:当(B-B1)/B>7%时,中标人需提交数额为C的低价风险保证金.
相对控制价A降幅小于或等于K的(K值见前附表11.
7说明),不计入低价风险金计算基数,其中:B1为第一中标候选人的投标报价,第二中标候选人投标报价为B2,大于等于B2且小于控制价A的报价B3,B4……Bn,取B1,B2,B3,B4……Bn的平均值为B,低价风险保证金C为(B-B1).

3、担保提交时限:合同签订前按规定提交履约担保及低价风险担保,若中标人在规定时限内未提交保证金的,招标人将书面通知中标人,5日内不能办理的,招标人将有权提请合肥市公管局,取消其中标资格.

4、退还:担保有效期满7日内.
5、预选承包商库内的优秀承包商免缴低价风险金.
11需要补充的其他内容11.
11、投标人的资质证书、营业执照、安全生产许可证、开户许可证、人员资格证书、中标通知书、合同、竣工验收文件等资格审查所需资料须在投标截止时间前应获得企业库审核通过并应与投标文件中相关资料实质性内容一致,否则评委会可不予认可.

2、投标人应及时查看、补充、完善企业库中相关资料,如出现企业库相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况,将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解,由此产生的一切后果由投标人自行承担.

3、本工程的招标文件、清单、控制价、澄清、修改、补充等相关资料均通过安徽合肥公共资源交易中心企业库系统发布,请投标人自行从网上下载,发布同时系统以短信形式提醒.
但系统短信并非必要程序,且可能出现因网络原因造成投标单位未收到短信的情形,安徽合肥公共资源交易中心不承担投标人未收到短信的责任,投标人应当及时登录安徽合肥公共资源交易中心企业库系统查看有无相关澄清、修改、补充等内容.

4、图纸下载说明:企业库系统和FTP服务器均需同时进行图纸下载;1)企业库系统提供一般性图纸下载,部分大容量图纸需另行从FTP服务器下载.

2)登陆FTP服务器,ftp地址是ftp://ftp.
hfztb.
cn(可以从菜单运行命令框中输入ftp地址,也可以在我的电脑地址栏中输入ftp地址).

3)投标人使用公共下载账户登陆FTP服务器.
允许匿名登录投标人只有浏览、下载权限操作.

4)投标人找到本项目所在的文件夹(文件夹命名为项目标号),进入文件夹,拖放须下载的文件到本地电脑即可.

5)如果投标人需要查询项目信息,可以在搜索栏中输入项目编号即可.
11.
21、本工程招标控制价已按《关于发布建设工程人工费计算最低标准的通知》(合造价[2013]16号)和《关于建设工程施工扬尘治理措施费用计取的通知》(合造价[2015]2号)规定分别列出的"建设项目工资性工程款汇总表"和"建设工程施工扬尘措施费用表",其费用作为不可竞争费,投标人应在投标报价综合考虑,无需单独列出,中标后按上述文件规定办理相关专户设立、工资支付等事宜.

2、承包人在工程实施过程中用工行为,必须严格执行国家及地方政府的有关规定,依法签订劳动合同,并按规定及时足额支付工资.
承包人必须在合肥市市域范围内银行设立农民工工资专用账户,专户资金使用、监管严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》(合政办[2013]55号文件)执行.

3、承包人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上,必须严格执行《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》合建〔2015〕33号文规定.

4、外地建安企业在安徽合肥公共资源交易中心投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费.

11.
31、项目经理必须是投标人本单位工作人员,提供虚假资料谋取中标将依法处罚,市招投标监督管理机构将记入不良信用档案,并予以曝光.

2、本项目标后将对排名第一的中标候选人的企业业绩(如要求)、拟任本项目项目经理名称及项目经理业绩(如要求)进行网上公示.

11.
4主要材料要求主要材料甲供,其他材料由中标人自行采购,甲供材料如下:工程所需材料均由中标人自行采购1、中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级,并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验.
中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可.
如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议,有权提出停止使用的要求,中标人必须服从该要求.
若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题,由此而发生的一切费用由中标人自负;若鉴定无质量问题,因此发生的一切费用由招标人自行负责.

2、因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失.

3、如发包人对工程质量有特殊需求的,对主要设备及材料应提供不少于三个的参考品牌.
对于业主推荐品牌的材料,投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌;采用其它品牌的应在商务标中投标函后附投标函注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审,未附投标函且未提供相关技术参数、业绩,或经评委会评审未通过的,中标后只能从业主推荐品牌中进行选择,价格不予调整.

4、投标单位所报水、电、消防等设备须经相关部门认可,最终须确保通过相关部门验收及移交(包含所有相应的检测).

其他:本工程采用商品砼.
本项目采用预拌砂浆.
5、其他11.
5人员要求:1、投标人一旦中标,投标时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位.
项目经理、项目技术负责人证书由招标人代为保管,直至招标项目竣工为止(证书须为原件,如经查验存在伪造等情况,招标人有权终止合同,并报相关主管部门予以处罚,由此给招标人造成的损失由中标人负责)2、中标人不得擅自更换投标时所报项目经理及项目部主要管理人员,否则招标人有权终止合同,由此造成的损失,中标人自行承担并赔偿全部损失.
确需更换时,须报经招标人同意,更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平.
招标人如认为有必要,可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整.

3、中标人未能按照承诺到岗尽职的,招标人将视情况严重程度对其作出相应处理,给予警告并发出整改通知.
如仍未及时整改,招标人有权责令其停工整改、直至终止合同,引进新的承包商.
招标人还将停止支付工程款项,扣留任何未付的工程进度款项补偿招标人的有关损失或工期延误的损失,并就此向中标人索赔.

11.
6工程重难点:本条与技术标重难点评审相对应,投标人必须在技术标重难点章节中全面重点阐述.

11.
7本项目各系数汇总如下:1、初步筛查选用类别:房建、装饰、园林、安装、仿古、桥梁、隧道类项目市政、公路、水利、绿化类项目2、有效值计算系数C值取值范围(根据项目类型进行选择):0.
95、0.
955、0.
96、0.
965、0.
970.
96、0.
965、0.
97、0.
975、0.
980.
97、0.
975、0.
98、0.
985、0.
993、中位数计算范围K值:4、组值划分系数N高:5、组值划分系数N低:6、控制价下浮系数M:7、规定值G:B4评审办法适用)8、平均值降幅与中位值降幅差值上限Y高(B4评审办法适用)9、平均值降幅与中位值降幅差值下限Y低(B4评审办法适用)11.
8预选承包商要求:本项目不要求本项目要求投标人为合肥市建筑工程施工总承包预选承包商本项目要求投标人为合肥市市政工程施工总承包预选承包商11.
9在工程项目开评标过程中,投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小,或投标人投标报价明显缺乏竞争性的,评标委员会可以否决所有投标.

11.
10招标代理服务费和工程量清单和控制价编制费1、中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构缴纳招标代理服务费和工程量清单和控制价编制费,可以现金、汇票、转帐(同城)、电汇(异地)方式.

2、招标代理服务费:以中标价为计算基数,分标段依照合价服【2009】216号文件收费标准收取.

3、工程量清单和控制价编制费:以中标价为计算基数,分标段依照皖价服(2007)86号文件规定的标准的70%收取.

4、示例:(1)招标代理费:依照合价服【2009】216号文件(收费标准如下表)中标价费率按差额定率累进法计算(其中:工业项目按50%收取):例如:中标金额3500万元,100万元*0.
8%=0.
8万元;(500-100)*0.
56%=2.
24万元;(1000-500)*0.
44%=2.
2万元;(3500-1000)*0.
28%=7万元;合计0.
8+2.
24+2.
2+7=12.
24万元100万元及以下0.
8%100万元---500万元0.
56%500万元---1000万元0.
44%1000万元---5000万元0.
28%5000万元---10000万元0.
16%10000万元---100000万元以下0.
04%100000万元以上0.
008%(2)造价咨询服务费:依照皖价服(2007)86号文件*70%,不足1000元的按1000元计取(文件收费标准如下表).

100万以内200万以内500万以内1000万以内2000万以内5000万以内10000万以内10000万以上工程量清单编制中标价建筑工程4.
84.
33.
83.
432.
82.
52.
3安装工程54.
643.
63.
12.
92.
62.
4控制价(标底价)中标价建筑工程21.
81.
61.
41.
31.
21.
11安装工程2.
11.
91.
71.
61.
41.
31.
21.
1(上表的费率是:‰,按基本收费标准不足1000元的,按1000元计费.
本收费标准中的"建筑工程"适用建筑工程及配套的装饰工程、安装工程;市政工程等.
"安装工程"适用单独安装工程、装饰工程(含二次装饰装修);房屋修缮;园林绿化及仿古建筑工程等.
)造价咨询服务费=工程量清单编制费用+控制价(标底价)费用=中标价*(工程量清单编制文件费率+控制价(标底价)文件费率)*0.
7如:中标金额为3500万元,为市政工程,造价咨询服务费=3500*(2.
8+1.
2)‰*0.
7=9.
8万11.
11建设工程交易费:中标人在领取中标通知书前须向安徽合肥公共资源交易中心缴纳建设工程交易费,可以现金、汇票、转帐(同城)、电汇(异地)方式.

缴纳标准:以中标价为依据,分标段按依照合价服【2009】216号文件收费标准收取(招标人费用由中标单位代为缴纳,费用含在投标报价中).

建设工程交易费标准200万元以下2400200万元以上---500万元以下3600500万元以上---1000万元以下60001000万元以上---1500万元以下85001500万元以上---2000万元以下120002000万元以上---5000万元以下150005000万元以上2000011.
12关于清单控制价不予调整的特别提示:本工程在发放工程量清单、控制价后,投标人应对工程量清单和控制价等数据进行复核.
如投标单位认为数据有误,可在开标前按疑问提交时限要求书面提出.
如在规定时间内未提出书面异议的,清单和控制价中数据将被作为有效数据用于判定投标报价是否低于成本价的依据(清单工程量出现重大错误除外).

投标前若投标人对清单和控制价未提出相关书面异议,视同认可工程量清单和控制价编制合理.
中标后,投标人应按其报价完成招标范围和图纸内的全部内容,不得以工程量清单和控制价编制存在漏项或数量偏差或者不合理提出各种形式的索赔.

11.
13温馨提示:近期部分投标人在生成投标文件时,因项目取费基数出现误差导致降低不可竞争费的取费基数.
请各投标人在生成投标文件时做好检查工作,以免造成废标.

1.
总则1.
1项目概况1.
1.
1根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法(七部委30号令)》、《合肥市公共资源交易管理条例》、《合肥市招标投标监督管理办法(合肥市政府第126号令)》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本项目进行招标.

1.
1.
2本招标项目招标人:见投标人须知前附表.
1.
1.
3本招标项目招标代理机构:见投标人须知前附表.
1.
1.
4本招标项目名称:见投标人须知前附表.
1.
1.
5本招标项目建设地点:见投标人须知前附表.
1.
2资金来源和落实情况1.
2.
1本招标项目的资金来源及出资比例:见投标人须知前附表.
1.
2.
2本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表.
1.
3招标范围、计划工期、质量要求1.
3.
1本次招标范围:见投标人须知前附表.
1.
3.
2本招标项目的标段划分情况:见投标人须知前附表.
1.
3.
3招标控制价:见投标人须知前附表.
1.
3.
4本标段的计划工期:见投标人须知前附表.
1.
3.
5本标段的质量要求:见投标人须知前附表.
1.
4投标人资格要求1.
4.
1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉.
(1)资质条件:见投标人须知前附表;(2)项目经理资格:见投标人须知前附表;(3)财务要求:见投标人须知前附表;(4)业绩要求:见投标人须知前附表;(5)其他要求:见投标人须知前附表.
1.
4.
2投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.
4.
1条和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务.

(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级.

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标.

(4)联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量.
(5)联合体各方应分别按照本招标文件的要求,填写投标文件中的相应表格,并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人;联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况.

(6)尽管委任了联合体牵头人,但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中,仍负有连带的和各自的法律责任.

1.
4.
3投标人不得存在下列情形之一:(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位).
(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外.

(3)为本标段的监理人.
(4)为本标段的代建人.
(5)为本标段提供招标代理服务的.
(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的.

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的.
(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的.
(9)被责令停业的.
(10)被暂停或取消投标资格的.
(11)财产被接管或冻结的.
(12)在最近三年内发生重大工程质量和重大安全事故的.
(13)被市级及以上建设行政主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内.

(14)为投资参股本项目的法人单位.
(15)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标.

违反上述规定的,相关单位投标均无效.
1.
5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理.
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用,不论投标结果如何,招标人将不予承担.

1.
6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任.

1.
7语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文.
专用术语使用外文的,应附有中文注释.

1.
8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位.
1.
9踏勘现场1.
9.
1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场.

1.
9.
2投标人须知前附表规定自行踏勘现场的,投标人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料.

1.
9.
3投标人踏勘现场发生的费用自理.
1.
9.
4除因招标人过错导致外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失.

1.
9.
5招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况以及招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责.

1.
9.
6投标人未到施工现场实地踏勘的,中标后签订合同时和履约过程中,投标人不得以不完全了解现场情况为由,提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求.

1.
10投标预备会1.
10.
1投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人应按投标人须知前附表第1.
10.
1条规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题.

1.
10.
2投标人应在投标人须知前附表第2.
2.
1条规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清.

1.
10.
3投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前,将对投标人所提问的澄清,以书面方式或网上形式通知所有购买招标文件的投标人.
该澄清内容为招标文件的组成部分.

1.
11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标人须知前附表第1.
11条规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件.

1.
12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度.
偏离即偏差,偏差分重大偏差和细微偏差.

投标文件中存在有重大偏差的,由评标委员会评审后按无效标处理;投标文件中存在有细微偏差的,评标委员会可要求投标人进行澄清,只有投标人的澄清文件被评标委员会接受,投标人才能参加评标价的最终评比.

2.
招标文件2.
1招标文件的组成2.
1.
1本招标文件包括:(1)招标公告(或投标邀请书);(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)工程量清单;(6)图纸;(7)技术标准和要求;(8)投标文件格式;(9)投标人须知前附表规定的其他材料.
2.
1.
2根据本章第1.
10条、第2.
2条和第2.
3条对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分.
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准.

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明,如有不明确或不一致的,构成合同组成内容的,以合同文件约定内容为准.
同一文件就同一事项的约定不一致的,以逻辑顺序在后者为准.
按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人或其委托的招标代理人负责解释.

2.
2招标文件的澄清2.
2.
1招标人向投标人提供的所有数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任.

2.
2.
2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容.
如发现缺页或不全,应及时向招标人提出,以便补齐.
如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前要求招标人对招标文件予以澄清.
无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清,或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,招标人应当予以澄清,同时将澄清文件向所有投标人发送.
该澄清作为招标文件的组成部分,具有约束作用.

2.
2.
3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的截止时间前,以投标人须知前附表规定的方式发布给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源.

2.
2.
4投标人在收到澄清后,应在24小时内以书面形式通知招标人,确认己收到该澄清.
以网上形式发布澄清文件的,所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询,无需以书面形式回复.

2.
3招标文件的修改2.
3.
1在投标人须知前附表规定的时间前,招标人以投标人须知前附表第2.
2.
2条规定的方式发布修改招标文件的内容.

2.
3.
2投标人收到修改内容后,应在24小时内以书面形式通知招标人,确认己收到该修改.
以网上形式发布修改内容的,所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询,无需以书面形式回复.

2.
3.
3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的修改文件为准.

2.
3.
4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究,招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间,具体时间将在招标文件的澄清、修改、补充中予以明确并通知给所有投标人.

2.
3.
5如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑,视为充分理解招标文件所有内容,一旦递交投标文件,则认为该投标人接受招标文件所有条款.

2.
3.
6投标人对工程量清单提出异议的,必须附计算书,并随时准备接受招标人组织的核对.
不能提供计算书或不能参加核对的,招标人对此异议不予受理,中标后也不再调整工程量清单.

2.
4其他2.
4.
1招标人对投标人提出的问题将予以澄清、修改、补充,澄清、修改、补充仅包括对问题的解释,但不说明问题的来源.

2.
4.
2澄清、修改、补充将通过安徽合肥公共资源交易中心电子交易平台送达所有获得招标文件的投标人,并作为招标文件的组成部分,具有约束作用.

3.
投标文件3.
1投标文件的组成3.
1.
1投标文件应包括下列内容:(1)投标函;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)承诺函;(11)调价函及调价后的工程量清单(如有);(12)投标人须知前附表规定的其他材料.
3.
1.
2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第3.
1.
1条联合体协议书.
3.
1.
3投标文件格式3.
1.
3.
1投标人须分别编制资格审查申请文件、技术标、商务标.
3.
1.
3.
2投标文件包括3.
1.
1中规定的内容,投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件,但表格可以按同样格式扩展.

3.
1.
4资格审查申请文件资格审查申请文件应包括以下内容:(1)营业执照;(2)资质等级证书;(3)安全生产许可证;(4)联合体投标协议书(如有);(5)投标保证金;(6)分包情况(如有);(7)企业业绩;(8)项目经理(建造师)证书、简历及业绩;(9)相关承诺;(10)外地进肥建筑业企业基础信息登记;(11)保证金、报名记录;(12)授权委托人相关要求;(13)项目技术负责人及项目管理机构人员配备情况等.
(14)其他要求的相关资料.
3.
1.
5商务标投标文件:(1)投标函;(2)已标价工程量清单报价书封面;(3)投标总报价;(4)投标报价说明;(5)工程项目投标总价表;(6)单项工程造价汇总表;(7)单位工程造价汇总表;(8)分部分项工程量清单计价表;(9)措施项目清单计价表(一);(10)措施项目清单计价表(二);(11)其他项目清单计价表;(12)零星工作项目计价表;(13)规费和税金清单计价表;(14)分部分项工程量清单综合单价分析表(正本提供);(15)分部分项工程量清单综合单价计算表(正本提供);(16)措施项目费分析表;(17)措施项目费计算表(一);(18)主要材料、设备价格表;(19)降低投标报价的说明、证明材料;(20)投标报价需要的其他资料.
3.
1.
6技术标投标文件技术标投标文件主要指施工组织设计部分,包括下列内容:(1)各分部分项工程的主要施工方案与技术措施;(2)确保工程质量管理体系与措施;(3)确保安全生产、文明施工管理体系与措施;(4)工程进度计划与措施及施工网络图;(5)确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图);(6)资源配备计划①工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划;②工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划(附拟投入的主要施工机械设备表);③劳动力安排计划及劳动力计划表;(7)施工总平面图及临时用地表(安装类工程项目从实际需要);(8)施工重难点阐述;(9)有必要说明的其他内容.
3.
2投标报价3.
2.
1投标人应按第五章"工程量清单"的要求填写相应表格.
3.
2.
2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额,应同时修改"已标价工程量清单"中的相应报价,投标报价总额为各分项金额之和.
此修改须符合本章第4.
3款的有关要求.

3.
2.
3招标人设有控制价的,投标人的投标报价不得超过控制价.
控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明.

3.
2.
4投标人应仔细阅读招标文件,了解拟投标合同段的全部工程内容.
投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现,但其投标报价不得低于投标人个别成本价.
投标人的投标报价,应是在满足招标文件规定工期、质量要求下,完成投标人须知前附表1.
3.
1条和合同条款上所列招标工程范围的全部工作.

3.
2.
5投标人应根据当前建设市场行情,结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等,对投标费用进行分析、测算,实事求是地确定投标报价(不得低于成本价)任何投标优惠都体现在报价内.
招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价,其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中.
投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价.

3.
2.
6本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表所规定的方式.
工程量清单综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用.
全费用综合单价指完成本工程项目的全部费用综合单价,其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金、措施费、利润、施工工期内的风险费用等为完成本工程项目所需发生的一切费用.

3.
2.
7投标报价编制依据3.
2.
7.
1招标文件;3.
2.
7.
2设计图纸;3.
2.
7.
3工程量清单;3.
2.
7.
4澄清、修改、补充中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单;3.
2.
7.
5施工组织设计及施工方案;3.
2.
7.
6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范;3.
2.
7.
7《安徽省建设工程工程量清单计价规范》(DBJ34/T-206-2005)及其配套计价依据;3.
2.
7.
8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格;3.
2.
7.
9施工期间的风险因素.
3.
2.
8投标人的费用项目编制原则3.
2.
8.
1措施项目费用应根据自行确定的施工组织设计(施工方案)填写数量和价格,如遇清单缺项的项目,投标人应依据清单编制的办法进行补充,并采用综合单价计价.
工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符.

3.
2.
8.
2其他项目费用,如总包服务费,承包人应根据发包人提出的工程分包项目,按规定或自主确定费用.

3.
2.
8.
3零星工作项目费,投标人应根据"零星项目清单"所列人工、材料、机械,分别编制综合单价,工程竣工后按实际完成的工程量结算.

3.
2.
8.
4其他项目清单中招标人部分的预留金、材料购置费用均为估算金额.
投标时计入投标总价,工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算.

3.
2.
8.
5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等,根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求,由投标人自主报价.

3.
2.
9投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成.
不可竞争费用(规费)应严格执行下列标准,不得降低标准进行竞标.

3.
2.
9.
1不可竞争费用包括:(1)不可竞争费率(见下表)序号项目名称计算基数费率(%)工程名称1养老保险费定额人工费20.
00建筑、装饰装修、安装、市政、城市轨道交通、园林绿化及仿古建筑、抗震加固2失业保险费1.
503医疗保险费7.
004生育保险费1.
005工伤保险费1.
006住房公积金5.
007工程排污费发生时,按环保部门规定计取8环境保护定额人工费+机械费2.
92建筑、装饰装修、安装2.
79市政、园林绿化及仿古工程9文明施工定额人工费+机械费4.
8建筑、装饰装修工程2.
8安装、市政、园林绿化及仿古工程10安全施工定额人工费+机械费4.
0建筑、装饰装修工程2.
5安装、市政、园林绿化及仿古工程11临时设施定额人工费+机械费7.
1建筑、装饰装修、安装工程4.
6市政、园林绿化及仿古工程备注:1、招标标底、投标报价编制时应严格执行以上标准,(8-11)项最低可以按90%予以计入.

(2)人工费:执行合造价[2013]13号文件,不低于68元/工日.
其中31元按规定取费,另外仅计取税金.

(3)税金3.
539%(分部分项工程项目清单费+措施项目清单费+其他项目清单费(其中招标人部分不计规费和税金列入投标总价)+人工费调整+规费)(四县按3.
475%计算);(4)招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费;(5)预留金(不计规费和税金列入投标总价);(6)法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用.
3.
2.
9.
2可竞争费用包括:(1)材料费、机械费用;(2)管理费;(3)利润;(4)施工技术措施费;(5)施工组织措施费(除安全防护、文明施工措施费).
3.
2.
10除非招标人对招标文件予以修改、更正,否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价.
投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序.

3.
2.
11除非合同中另有规定,投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用.
为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中.
投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和.
每一清单项目只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受.
投标人未填综合单价或合价的清单项目,将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内,投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目,任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款,招标人将不再另行支付.

3.
2.
12工程材料(1)材料供应方式:本工程使用的材料由承包方采购供应;(2)材料价格:除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外,由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素,中标后不作调整,综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费.

(3)结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金,不再计取其他费用.
实行暂定价的材料和项目,达到相关法规规定范围和规模标准的,由招标方按相关规定在安徽合肥公共资源交易中心进行二次招标.

3.
2.
13本招标工程的施工地点为本须知前附表所述,投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况,任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准.
对于受施工现场场地限制,如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放,由此所产生的费用应包含在投标报价范围内,招标人不再承担该费用.

3.
2.
14工程造价的确定与控制(1)本工程经招标定标后,工程总造价在招标范围内包定,除经批准的设计变更、经济签证外,其它工程造价增减均不予签证计价.

(2)开标前,投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单,发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的,必须在清单发放后3日内向招标人提出异议或修正要求,否则招标人可不予答复.
(3)招标人对异议或修正要求应进行核实,确认工程量单项子目误差在±3%(含±3%)以内的,招标人可不予调整工程量,投标人应将其误差考虑在综合单价内;若有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的,招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单(4)投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议的,中标后,招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整.
投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的招标设计图纸规定的所有工程项目.

3.
2.
15中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价一律不予调整.
3.
2.
16本招标工程不接受恶意不平衡报价,不保证最低价中标.
3.
3投标有效期3.
3.
1除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为60天.
3.
3.
2在投标有效期内,投标人撤回或修改其投标文件的,应承担招标文件和法律规定的责任.

3.
3.
3出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期.
投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金.

3.
4投标保证金3.
4.
1投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章"投标文件格式"规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分.
联合体投标的,其投标保证金可以由联合体各方共同提交或由联合体中的一方提交,但均必须从基本账户转出.
以联合体中一方提交投标保证金的,对联合体各方均具有约束力.
并应符合投标人须知前附表的规定.

3.
4.
2投标人不按本章第3.
4.
1条要求提交投标保证金的,其投标文件作无效标处理.
3.
4.
3中标候选人以外的投标人投标保证金将在中标通知书发放后5日内予以退还,但最迟也将在投标人须知前附表第3.
3.
1条投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后5日内予以退还.

3.
4.
4中标人及中标候选人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后5个工作日内予以退还.

3.
4.
5发生下列情况的,处理如下:(1)投标截止后投标人撤回投标文件的,招标人可以不退还投标担保.
(2)中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,取消其中标资格,投标保证金不予退还.
对依法必须进行招标的项目的中标人,由有关行政监督部门责令改正,可以处中标项目金额10‰以下的罚款.

(3)投标人在招标活动中存在违规和违法行为的,招标人上报有关行政监督部门,按相关规定处理.

3.
5资格审查资料3.
5.
1"投标人基本情况表"应附投标人有效营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件.

3.
5.
2"近年财务状况表"应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件,具体年份要求见投标人须知前附表.

3.
5.
3"近年完成的类似项目情况表"具体年份、应附复印件资料等要求见投标人须知前附表.
每张表格只填写一个项目,并标明序号.

3.
5.
4"正在施工和新承接的项目情况表"应附中标通知书和(或)合同协议书复印件.
每张表格只填写一个项目,并标明序号.

3.
6投标文件的编制3.
6.
1投标文件应按第八章"投标文件格式"进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分.
其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺.

3.
6.
2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应.

3.
6.
3投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章.
委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书.
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除.
如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认.
签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表.

3.
6.
4投标文件分为资格审查申请文件、技术标投标文件、商务标投标文件三部分,各部分均为正本一份,副本份数见投标人须知前附表.
正本和副本的封面上应清楚地标记"正本"或"副本"的字样.
当副本和正本不一致时,以正本为准.

3.
6.
5投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定.

3.
6.
6技术标如采用"暗标"评审方式,应按投标人须知前附表要求编制.
3.
6.
7投标文件电子版要求见投标人须知前附表.
3.
6.
8投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标人分别签章.

4.
投标4.
1投标文件的密封和标记4.
1.
1投标文件应进行包装、加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位公章.

4.
1.
2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表.
4.
1.
3未按本章第4.
1.
1项或第4.
1.
2项要求密封和加写标记的投标文件,招标人应予拒收.

4.
2投标文件的递交4.
2.
1投标截止时间:见投标人须知前附表.
4.
2.
2投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表.
4.
2.
3除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还.
4.
2.
4投标人递交投标文件要求:见投标人须知前附表.
4.
2.
5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理.
4.
3投标文件的修改与撤回4.
3.
1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人.

4.
3.
2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.
6.
3项的要求签字或盖章.
招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证.

4.
3.
3投标人撤回投标文件的,招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金.

4.
3.
4修改的内容为投标文件的组成部分.
修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明"修改"字样.

5.
开标5.
1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表的投标截止时间(开标时间)和规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加.
投标文件的递交须满足投标须知前附表要求,不能满足其要求的,其递交的投标文件将不予评审.

5.
2开标程序主持人按下列程序进行开标:(1)宣布开标纪律;(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称;(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况;(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序;(6)设有标底的,公布标底;(7)按评审办法规定抽取下浮系数、投标单位签号(如有)(8)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;(9)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;(10)开标结束.
5.
3开标异议投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人当场作出答复,并制作记录.

6.
评标6.
1评标委员会6.
1.
1评标由招标人依法组建的评标委员会负责.
评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人及以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二.
评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表.

6.
1.
2评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属;(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;(3)与投标人有经济利益关系;(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;(5)与投标人有其他利害关系.
评标委员会成员有前款情形之一的,应当主动提出回避.
评标委员会应当根据本评标办法,对投标文件进行系统地评审和比较,向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人.

各评委独立评审,提出评审意见,不受任何单位或者个人的干预.
各评委对其各自评审结果负责,并在评标报告上签字确认;对评标结论持有异议的评标委员会成员可以阐述其不同意见和理由;评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论,评标委员会应当对此作出说明并记录在案.

评标委员会在评审过程中意见不一致时,评审结果遵循按少数服从多数原则.

6.
2评标原则遵循公平、公正、科学、择优的原则,能够满足招标文件实质性要求,工期合理、质量保证措施可靠、施工方案(技术)可行,并经评审的投标价格最低(投标价格低于成本的除外)的投标人为第一中标候选人.
依投标报价从低到高的顺序推荐1-3名中标候选人.

6.
3评标评标委员会按照第三章"评标办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审.
第三章"评标办法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据.

7.
合同授予7.
1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表.
中标候选人名单在投标人须知前附表规定的地点(或网址)进行公示,公示时间不少于3日.

公示期结束后无异议,招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人.
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人.

7.
2中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人.
7.
3中标通知在本章第3.
3款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书.

7.
4履约担保7.
4.
1履约担保:在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第七章"合同主要条款"规定的履约担保格式向招标人提交履约担保.
联合体中标的,其履约担保由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第七章"合同主要条款"规定的履约担保格式要求.

7.
4.
2低价风险担保:采用"有效最低价"评标,如按规定需要缴纳低价风险担保,在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第七章"合同主要条款"规定的低价风险担保格式向招标人提交低价风险担保.
联合体中标的,其低价风险担保由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式.

7.
4.
3中标人不能按本章第7.
4.
1条、第7.
4.
2条要求提交履约担保和低价风险担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿.

7.
5签订合同7.
5.
1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.
中标人无正当理由拒签合同的,取消其中标资格,投标保证金不予退还;对依法必须进行招标的项目的中标人,由有关行政监督部门责令改正,可以处中标项目金额10‰以下的罚款.

7.
5.
2合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效.
若为联合体投标,则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章.

7.
5.
3如果根据本章第7.
1项、第7.
4.
3项或第7.
5.
1项规定,招标人取消了中标人的中标资格,在此情况下,招标人可将合同授予下一个中标候选人,或者按规定重新组织招标.

8.
重新招标8.
1重新招标有下列情形之一的,招标人将重新招标:(l)投标截止时,投标人少于3个的;(2)经评标委员会评审后否决所有投标的;(3)中标人及递补为中标人的中标候选人均未与招标人签订合同的;(4)法律、法规规定的其他情形;(5)重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,报原审批或核准部门重新确定招标方式.

9.
纪律和监督9.
1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益.

9.
2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作.

9.
3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章"评标办法"没有规定的评审因素和标准进行评标.

9.
4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行.

9.
5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉.

10.
解释权本招标文件解释权属招标人和招标代理机构.
11.
需要补充的其他内容需要补充的其他内容:见投标人须知前附表.
12.
电子招标投标采用电子招标投标,对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求,见投标人须知前附表.

第三章评标办法第一种:有效最低价规范性评审法(简称有效最低价A类)评标办法前附表资格审查标准条款号评审因素评审标准3.
13.
53.
6资格审查评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致分包人符合第二章"投标人须知前附表"规定营业执照具备有效营业执照授权委托人要求本项目投标的授权委托人应为本项目拟任项目经理或投标单位法定代表人.

授权委托人需具有开标之日前半年内连续三个月在授权单位进行社保缴纳的证明,法定代表人投标的,无须提供社保缴纳证明材料.
社保缴纳证明材料应符合下述形式之一:(1)社保局官方网站查询的投标人授权代表个人缴费记录(基本信息查询界面和五险缴费账目明细界面)截图打印件,并加盖投标人公章(需提供网址,评委会可要求现场验证);(2)社保局的书面证明材料;(3)其他经评委会认可的证明材料.
投标人资质、业绩条件资质符合招标公告规定,如联合体投标,联合体各方均须提供自《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)施行之日至2016年6月30日为新资质、原资质过渡期.
过渡期内,按住房城乡建设部原标准取得建筑业企业资质的企业原则上按照新标准(建市[2014]159号)对应的资质类别及等级的承包工程范围承接工程.

业绩符合招标公告及第二章"投标人须知前附表"规定安全生产许可证具备有效的安全生产许可证,如联合体投标,联合体各方均须提供预选承包商要求符合第二章"投标人须知前附表"规定信用要求投标人应符合下列情形之一:1)开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的.

2)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月.

3)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月.

4)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月.

企业承诺提供企业承诺,格式要求见附表投标文件资格审查申请文件,如联合体投标,联合体各方均须提供项目经理任职资格符合招标公告及第二章"投标人须知前附表"附录规定,提供符合资质要求的注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证(B证),注册单位必须是投标申请单位项目经理承诺提供项目经理承诺,格式要求见附表投标文件资格审查申请文件外地进肥建筑业企业基础信息登记按照《合肥市城乡建设委员会关于实行外地进肥建筑业企业信息登记管理的通知》(合建【2015】41号)的要求,外地进肥建筑业企业在肥开展建筑经营活动前须及时准确提交企业基础信息,并按规定进行项目信息备案.
外地进肥建筑业企业须提供进肥建筑业企业基础信息登记表(或者:外地进肥建筑业企业进肥备案证书仍在有效期的可以提供进肥备案证书).

项目部人员配置人员齐备、专业配套,具备相关岗位证书投标保证金符合第二章"投标人须知前附表"及附录规定资格审查文件的签署应按本项目资格审查文件的规定签字、盖章,如联合体投标,联合体各方在相应位置均需签字、盖章其它符合招标公告及第二章"投标人须知前附表"附录规定注:1、以上所有内容必须全部通过方为合格;2、资格审查时所需资料,投标人应按要求保证在有效期内,评审时投标人不需提供原件.

3、以上评审内容(除信用要求、预选承包商要求外)均应在资格审查申请文件中体现(指附有复印件或扫描件或影印件等),未体现的视为资格审查不通过.

商务标评审标准条款号评审因素评分方法3.
13.
23.
6商务标初评清标清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的格式①电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的;②未按第三章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的,实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;③当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项、工程项目名称、内容、计量单位或工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致,以致影响评标结果的.

工期、质量等实质性要求投标函及中投标报价、工期、质量标准或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函及样本中相关内容相抵触或有遗漏的清单符合性当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致,以致影响评标结果的不可竞争费①环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费报价低于招标文件规定的;②不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的;③投标人工费工日单价低于招标文件规定的;④投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂估价或预留金的.
报价①投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;②投标报价高于或等于控制价;③投标人商务标中的数据有负值出现,且按清单计价规范要求不应为负值的;④单位工程中环境保护、文明施工、安全施工及临时设施的措施费计算基数小于该单位工程中养老保险费计算基数的.

偏差①因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等,累计缺漏总额(高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用)占投标报价3%(含)以上或影响投标人排序的.

②减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的.
修正投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的,或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后,投标人不接受修正后的投标报价的不能接受的内容投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件其它情形法律、法规规定的其它情形其它3.
13.
23.
6商务详评标准报价规范性评审对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费(含工日数量及工日单价)、机械费以及规费等进行规范性评审,对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的,未按照工程量清单计价规范要求计价的(如:投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况,做重点评审后可作为无效投标),经评审委员会做重点评审后,可作为无效投标.

不平衡报价评审①对于投标报价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况,评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审,其商务标作无效标处理.

②投标人应对控制价进行复核,认为控制价及措施费有误的,应在开标前规定疑问提交时限内提出.
投标人未提出相关书面异议的,视同认可控制价所有子目组价合理.
对于投标报价明显高出控制价单价的情况,评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审,其商务标作无效投标处理.

说明:1.
商务标评审采用定性方法.
2.
评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格,并在投标人评审空格内用"√"、"*"表示.

3.
投标人应对细微偏差进行澄清并接受修正方为合格.
4.
所有选项必须全部通过方为合格.
技术标评审标准条款号评审因素评审标准是否必过3.
13.
6技术详评标准施工组织设计工程概况描述是否准确主要施工方法各主要分部施工方法符合项目实际,须有详尽的施工技术方案,工艺先进、方法科学合理、可行,能指导具体施工并确保安全.

拟投入的主要物资计划投入的施工材料有详细计划且计划周密,数量、选型配置、进场数量、时间安排合理,满足施工需要拟投入的主要施工机械、设备计划投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理,满足施工需要.

劳动力安排计划各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入经济合理,满足施工需要.

确保工程质量的技术组织措施施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备合理,制度健全.
主要工序应有质量技术保证措施和手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准.

确保安全生产的技术组织措施施工项目应有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,制度健全,各道工序安全技术措施针对性强,符合实际且满足有关安全技术标准要求.
现场防火、社会治安安全措施得力.

确保工期的技术组织措施在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当.
有控制工期的施工进度计划.
应有施工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,安排科学合理,符合本项目施工实际要求.

确保文明施工的技术组织措施针对本工程项目特点,应有现场文明施工计划,环境保护措施,且计划措施内容应达到"安全文明示范工地"标准.
各项措施周全、具体、有效.
有具体实现现场文明施工目标的承诺.

施工总平面布置图应有施工总平面布置图,安排科学合理,符合本项目施工实际要求.
重点、难点满足招标文件前附表重难点要求,应单独成章,可以根据投标人理解另行增加内容.

施工组织设计整体针对性、完整性符合要求.
其它说明:1.
技术标评审采用定性方法.
2.
评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格,并在投标人评审空格内用"√"、"*"表示.

3.
以上选项要求通过必须全部通过,且所有选项必须通过70%及以上,技术标方为通过.

1.
评标方法本次评标采用有效最低价规范性评审法,即评标委员会遵循规定评标原则,对投标人按投标报价从低到高(不高于控制价)依次进行资格审查审查、商务标评审和技术标评审,评审均通过的即为第一中标候选人.
如投标人资格审查审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审,再按报价由低到高依次进行递补,按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人.

2.
评审标准2.
1资格审查标准:见评标办法前附表.
2.
2商务标评审标准:见评标办法前附表.
2.
3技术标评审标准:见评标办法前附表.
3.
评标程序3.
1确定评审范围对投标报价低于控制价的,按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审,直至选出第一中标候选人、第二候选人.
遇到相同报价的,抽签确定排序.

3.
2资格审查资格审查采用定性方法,符合性评审.
评审的内容主要包括投标人的营业执照、安全生产许可证、资质证书、企业承诺、项目经理承诺、项目经理(注册建造师)资格、预选承包商要求、安全生产考核合格证(三类人员B类)、联合体投标人资料、投标保证金、外地进肥建筑业企业基础信息登记、有效奖项资料、业绩和其它要求等(具体见评标办法前附表).

上述内容均满足的投标人的投标文件方可进行下一步评审.
评委会对上述内容进行符合性评审时,如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差,应要求投标人澄清、说明或补正.

资格审查文件有以下情形之一的,资格审查不合格,投标文件为无效标:①企业资质、业绩与招标文件要求不一致或超出年审合格有效期且无证明材料的;②营业执照中企业名称、法定代表人与其它资料不一致或不符合招标文件要求;③未提交安全生产许可证或超出有效期的;④项目经理资格证书、注册单位、业绩与招标文件要求不一致,或法律法规规定不具备担任本项目经理条件的,或未同时提交有效安全生产考核合格B证的,或项目经理有在建工程的(除项目经理在建情况声明表中允许的情形外);⑤未按要求格式提交企业承诺的;⑥未按要求格式提交项目经理承诺的;⑦未按招标文件要求提交投标保证金的;⑧资格审查申请文件未按要求盖章或签字或签章的;⑨未按规定要求提交承诺函或改变承诺函实质性内容的;⑩招标文件或法律法规规定的其它情形.
所有评审内容除预选承包商要求外,均应按资格审查评审条件要求在资格申请文件中提供复印件或扫描件或影印件,均应清晰可辨、实质性内容齐全,无法辨识或实质性内容不全的,评委会将按不利于投标人的原则进行判定.
资质证书、营业执照、安全生产许可证、开户许可证、人员资格证书、中标通知书、合同、竣工验收文件等原件需在开标前按规定将扫描信息录入安徽合肥公共资源交易中心企业库,企业库查询不到相关资料的,或相应资料与扫描件实质性不一致的,评委会可判定为无效标书.
评审时投标人无需另行提供原件.

3.
3商务标评审对投标报价高于或等于有效值的,按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审,直至选出第一中标候选人、第二中标候选人.
遇相同报价的,由授权委托人抽签确定排名.

3.
3.
1商务标报价初步评审A、清标⑴清标是指投标人的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法,对基础性数据进行分析和整理.
其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据,为评审中的质疑工作提供基础.

⑵清标工作使用计算机评标系统辅助评标委员会完成.
⑶清标的内容和步骤:标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差;②投标文件存在的算术计算错误和修正结果;③在列出的所有偏差中,属于重大偏差的情形和相关依据;在列出的所有偏差中,属于细微偏差的情形.

B、细微偏差和修正评审评标委员会审查投标文件,审核并确认清标结果,包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容,看其是否有计算或表达上的错误,投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正.

(1)投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中非实质性内容不一致时,以招标人或招标代理机构提供的内容为准.

(2)投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致时,以投标函填报的为准.

(3)投标人填报的材料和设备品牌(商标)、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的,以招标文件要求为准进行澄清修正,但所报的单价不变.

(4)工程量清单报价表中,出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的,以标出的综合单价金额为准,并修改合价金额.
但综合单价金额小数点有明显错误的,以标出的合价金额为准,并修改综合单价金额.
投标函大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准.

(5)工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时,以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准.

若投标文件出现细微偏差,投标人应按上述修正原则进行修正,投标人须签章确认.

C、重大偏差的认定,投标文件有下列情形之一的,属于重大偏差,由评标委员会评审后按无效标处理:(1)清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;(2)未按第三章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的;未按规定的格式填写,实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的.
按招标文件规定提交备选投标方案的除外;(4)投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求;(5)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件;(6)电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的;(7)投标文件中的其它重大偏差(包括缺项,漏项):①当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项、工程项目名称、内容、计量单位或工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致,以致影响评标结果的.

②环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费清单报价低于招标文件规定的.

③不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的;④投标人工费工日单价低于招标文件规定的.
⑤投标报价高于或等于控制价的.
⑥因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额(高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用)占投标报价3%(含)以上者或商务标修正偏差后影响投标人排序的.
凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报,且投标文件未阐明充分理由,并不能提供足够证据者,均视为缺漏项目或费用.

⑦投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的,或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后,投标人不接受修正后的投标报价的.

⑧投标报价中更改暂定金额或预留金或招标人提供的暂定价格的.
⑨投标人商务标中不应出现负值,却有负值出现的.
⑩单位工程中环境保护、文明施工、安全施工及临时设施的措施费计算基数小于该单位工程中养老保险费计算基数的.

减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范、有关定额或实际情况的.

项目评审或多标段项目标段评审中,多名投标人投标报价规律性集中出现在高价区域,明显与近期类似项目报价情况不一致,以致影响正常有效值计算的,评委会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性,宣布流标,同时将异常报价提交监管部门调查.

法律、法规规定的其它情形.
3.
3.
2商务标详细评审3.
3.
2.
1报价规范性评审对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费(含工日数量及工日单价)、机械费以及规费等进行规范性评审,对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的,未按照工程量清单计价规范要求计价的,经评审委员会做重点评审后,可作为无效投标.
(如:投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况,做重点评审后可作为无效投标).

3.
3.
2.
2不平衡报价评审不平衡报价评审及结算按以下规定进行:①对于投标报价中的综合单价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况,评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审,其商务标作无效标处理.

②投标人应对控制价进行复核,认为控制价及措施费有误的,应在开标前规定疑问提交时限内提出.
投标人未提出相关书面异议的,视同认可控制价所有子目组价合理.
对于投标报价明显高出控制价单价的情况,评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审,其商务标作无效投标处理.

③对于分部分项综合单价投标报价高于控制价相应子目综合单价的清单项目,工程量增加幅度超过本项目工程数量15%(不含15%)的,超过15%的增加部分工程量相应综合单价按控制价相应子目综合单价与投标总价降幅同比下浮标准,作为结算的依据.

④对于分部分项综合单价投标报价降幅低于控制价相应子目综合单价30%以上的清单项目,工程量减少幅度超过本项目工程数量15%(不含15%)的,超过15%的减少部分工程量相应综合单价按控制价相应子目综合单价与投标总价降幅同比下浮标准,作为结算的依据.

3.
4技术标评审由评标委员会对投标报价符合要求投标人的技术标书进行符合性评审,评标委员会主要按招标文件的要求,主要对项目施工组织设计,重点专业工程施工技术方案以及拟分包情况等以下几个方面对投标人的技术标进行符合性评审,评审结论采用合格制.
对否定的技术标,评委要提出充足的否定理由,并填写在技术标评标记录上.

3.
4.
1施工组织设计:(1)主要施工方法:各主要分部施工方法符合项目实际,须有详尽的施工技术方案,工艺先进、方法科学合理、可行,能指导具体施工并确保安全;(2)拟投入的主要物资计划:投入的施工材料有详细计划且计划周密,数量、选型配置、进场数量、时间安排合理,满足施工需要;(3)拟投入的主要施工机械、设备计划:投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理,满足施工需要;(4)劳动力安排计划:各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入经济合理,满足施工需要;(5)确保工程质量的技术组织措施:施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备合理,制度健全.
主要工序应有质量技术保证措施和手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准;(6)确保安全生产的技术组织措施:施工项目应有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,制度健全,各道工序安全技术措施针对性强,符合实际且满足有关安全技术标准要求.
现场防火、社会治安安全措施得力;(7)确保工期的技术组织措施:在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当.
有控制工期的施工进度计划.
应有施工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,安排科学合理,符合本项目施工实际要求;(8)确保文明施工的技术组织措施:针对本工程项目特点,应有现场文明施工计划,环境保护措施,且计划措施内容应达到"安全文明示范工地"标准.
各项措施周全、具体、有效.
有具体实现现场文明施工目标的承诺;(9)工程施工的重点和难点及保证措施是否正确(须与投标人须知前附表重难点相对应,可以根据投标人理解另行增加内容);(10)施工总平面布置图:应有施工总平面布置图,安排科学合理,符合本项目施工实际要求;(11)施工组织设计的针对性、完整性;3.
4.
2其它内容(如有)是否响应招标文件.
评审时,应结合本工程特点及招标文件的要求对投标单位编制的技术标逐项评定,查看是否科学、合理、可行.
如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差,应要求投标人澄清、说明或补正.

3.
4.
3技术标无效判定投标人有以下情形之一的,经评标委员会评审后其技术标作无效判定:(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的.
(2)工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中要求的相关承诺条款实质性不相符的.

(3)未按规定的格式填写,实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的.

(4)投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的.
(5)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件.
(6)技术标要求必过条款投标人投标文件相关部分经评委会审核不通过的.

(7)投标人技术标通过条款总数不满足招标文件要求的.
(8)法律、法规规定的其它情形.
3.
5投标文件的澄清和补正3.
5.
1在评标过程中,评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明,或者对细微偏差进行补正.
评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正.

3.
5.
2投标人必须在评标委员会规定合理时间内将澄清、说明或补正内容提交评委会,评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求并现场告知.
澄清时间自评委会要求时间起最多不超过30分钟(具体时间根据评委会要求确定).
在规定时间内未按评委会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容权利,评委会可按对投标人不利的解释去进行判定.

3.
5.
3澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外),投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分.

3.
5.
4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求.

3.
6评标结果3.
6.
1除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人.

3.
6.
2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交评标报告.
评标报告应当如实记载以下内容:(1)基本情况和数据表.
(2)评标委员会成员名单.
(3)开标记录.
(4)符合要求的投标人一览表.
(5)无效标情况说明.
(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表.
(7)经评审的价格一览表.
(8)经评审的投标人排序.
(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.
(10)澄清、说明、补正事项纪要.
3.
6.
3评标委员会推荐的中标候选人应当排列顺序.
3.
6.
4依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人.
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人.
以此类推.

第三章评标办法第二种:有效最低价部分单位总价中位值法(简称有效最低价B1类)评标办法前附表与有效最低价A类相同1.
评标方法本次评标采用有效最低价部分单位总价中位值法,即评标委员会遵循规定评标原则,对通过初步筛查的投标人投标报价由低到高排序,根据投标单位数量不同依据规定的计算范围取前X名单位进行有效值计算,按规定计算办法计算出有效值后,对高于有效值的投标报价从低到高(不高于控制价)依次进行资格审查审查、商务标评审和技术标评审,评审均通过的即为第一中标候选人.
如投标人资格审查审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审,则该投标文件为无效标,再按报价由低到高依次进行递补,按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人.

2.
评审标准与有效最低价A类相同3.
评标程序3.
1确定有效值3.
1.
1抽取C值:确定基准价下浮值开标唱标前,由投标人推选的代表随机抽取一个C值(多标段项目按开标顺序,在先开标的标段仅抽取一次,作为各个标段共同的C值):本项目具体C值范围见前附表规定.
3.
1.
2初步筛查:确定中位数计算范围对所有参与唱标的投标文件进行初步筛查,有以下情形之一的,的不纳入中位数计算范围.

(1)对于投标报价高于或等于控制价(2)报名及投标保证金不通过的投标单位(重点审查投标人是否依据资格审查文件、招标文件要求参与投标报名及递交投标保证).

(3)总价明显失误经评委会重点评审不通过的,如数量级错误、报价金额单位错误等.

(4)下列任一情形投标人均不符合的:1)开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的.

2)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月.

3)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月.

4)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月.

(5)预选承包商要求不通过的(如本项目要求,具体见公告及资格审查条件);对通过上述筛查的所有投标人投标报价进入下一阶段计算.
设通过初步筛查的投标单位家数为X:1、对于房建、装饰、园林、安装、仿古、桥梁、隧道类项目S≤7,取全部通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单;715家的,取通过初步筛查的报价由低到高前1/2(四舍五入取整,且不小于10家,不大于15家)投标单位进入数据计算名单.

2、对于市政、公路、水利、绿化类项目X≤10,取全部通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单;1020家的,取通过初步筛查的报价由低到高前1/2(四舍五入取整,且不小于15家,不大于20家)投标单位进入数据计算名单.

本项目具体选用类别:初步筛查选用类别见前附表11.
7规定.
3.
1.
3确定平均数对进入中位数计算范围中投标总报价较控制价降幅小于K值的作为A系列,降幅不小于该比例的的作为B系列.
A系列数据不参与平均数计算.
对于B系列的各投标报价,大于或等于7家的,分别去除最高、最低报价后,取剩余投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数,B系列不足7家的取B系列全部投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数;本项目具体K值见前附表规定.
3.
1.
4划分组距:在平均数N高倍(N高值为1.
05-1.
1之间,具体见前附表规定)以上的进入B系列的各投标人报价全部只作为一组;在平均数N高倍(含)至平均数N低倍(含)之间的进入B系列的投标人报价各自成为一组;在平均数N低(N低值为0.
9-0.
95之间,具体见前附表规定)倍以下的进入B系列的各投标人报价全部作为一组;3.
1.
5计算中位数:对各组内的数据分别计算算术平均值,将各组得出的算术平均值作为本组的组值从低到高进行排序,位于总组数最中间位置的组值为中位数(如总组数为偶数,则取最中间两个组值的平均值作为中位数);3.
1.
6确定有效值:作为最终评审各投标报价总价的依据(1)以控制价下浮M值为参考价,即控制价*(1-M).
本项目具体M值见前附表规定.
(2)取中位数与参考价中较低值为基准价D;(3)基准价D与开标时选取的有效值计算系数C值相乘,得出最终的有效值;3.
1.
7初步判定投标报价低于有效值的作无效标判定;对投标报价高于或等于有效值的,按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审,直至选出第一中标候选人、第二候选人.
遇到相同报价的,抽签确定排序.

3.
2资格审查与有效最低价A类相同3.
3商务标评审与有效最低价A类相同3.
4技术标评审与有效最低价A类相同3.
5投标文件的澄清和补正与有效最低价A类相同3.
6评标结果与有效最低价A类相同第三章评标办法第三种:有效最低价全部单位总价中位值法(简称有效最低价B2类)评标办法前附表与有效最低价A类相同1.
评标方法本次评标采用有效最低价全部单位总价中位值法,即评标委员会遵循规定评标原则,对通过初步筛查的全部投标人投标报价进行有效值计算,按规定计算办法计算出有效值后,对高于有效值的投标报价从低到高(不高于控制价)依次进行资格审查审查、商务标评审和技术标评审,评审均通过的即为第一中标候选人.
如投标人资格审查审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审,再按报价由低到高依次进行递补,按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人.

2.
评审标准与有效最低价A类相同3.
评标程序3.
1确定有效值3.
1.
1抽取C值:确定基准价下浮值开标唱标前,由投标人推选的代表随机抽取一个C值(多标段项目按开标顺序,在先开标的标段仅抽取一次,作为各个标段共同的C值):本项目具体C值范围见前附表规定.
3.
1.
2初步筛查:确定中位数计算范围对所有参与唱标的投标文件进行初步筛查,有以下情况的不纳入中位数计算范围.

(1)投标报价高于或等于控制价.
(2)报名及投标保证金不通过的投标单位(重点审查投标人是否依据资格审查文件、招标文件要求参与投标报名及递交投标保证).

(3)总价明显失误经评委会重点评审不通过的,如数量级错误、报价金额单位错误等.

(4)下列任一情形投标人均不符合的:1)开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的.

2)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月.

3)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月.

4)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月.

(5)预选承包商要求不通过的(如本项目要求,具体见公告及资格审查条件);对通过上述筛查的所有投标人投标报价进入下一阶段计算.
3.
1.
3确定平均数对进入中位数计算范围中投标总报价较控制价降幅小于K值的作为A系列,降幅不小于该比例的的作为B系列.
A系列数据不参与平均数计算.
对于B系列的各投标报价,大于或等于7家的,分别去除最高、最低报价后,取剩余投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数,B系列不足7家的取B系列全部投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数.

本项目具体K值见前附表规定.
3.
1.
4划分组距:在平均数N高倍(N高值为1.
05-1.
1之间,具体见前附表规定)以上的进入B系列的各投标人报价全部只作为一组;在平均数N高倍(含)至平均数N低倍(含)之间的进入B系列的投标人报价各自成为一组;在平均数N低(N低值为0.
9-0.
95之间,具体见前附表规定)倍以下的进入B系列的各投标人报价全部作为一组;3.
1.
5计算中位数:对各组内的数据分别计算算术平均值,将各组得出的算术平均值作为本组的组值从低到高进行排序,位于总组数最中间位置的组值为中位数(如总组数为偶数,则取最中间两个组值的平均值作为中位数).

3.
1.
6确定有效值:作为最终评审各投标报价总价的依据(1)以控制价下浮M值为参考价,即控制价*(1-M).
本项目具体M值见前附表规定.
(2)取中位数与参考价中较低值为基准价D;(3)基准价D与开标时选取的有效值计算系数C值相乘,得出最终的有效值;3.
1.
7初步判定投标报价低于有效值的作无效标判定;对投标报价高于或等于有效值的,按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审,直至选出第一中标候选人和第二中标候选人.
遇到相同报价的,抽签确定排序.

3.
2资格审查与有效最低价A类相同3.
3商务标评审与有效最低价A类相同3.
4技术标评审与有效最低价A类相同3.
5投标文件的澄清和补正与有效最低价A类相同3.
6评标结果与有效最低价A类相同第三章评标办法第四种:有效最低价抽签总价中位值法(简称有效最低价B3类)评标办法前附表与有效最低价A类相同1.
评标方法本次评标采用有效最低价抽签总价中位值法,即评标委员会遵循规定评标原则,对抽签确定且通过初步筛查的投标人的投标报价,按规定计算办法计算出有效值后,对高于有效值的投标报价从低到高(不高于控制价)依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审,评审均通过的即为第一中标候选人.
如投标人资格审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审,再按报价由低到高依次进行递补,按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人.

2.
评审标准与有效最低价A类相同3.
评标程序3.
1确定有效值本项目具体C值范围见前附表规定.
3.
1.
1抽签各投标单位签号:开标唱标前工作人员根据投标单位家数选取签号(签号为1~A,A为投标单位家数),公示后逐一放入抽签箱;各投标人法定代表人(或其授权委托代理人)按标书递交签到顺序依次抽取签号,当众公布并在开标记录表上签字确认.

如投标人法定代表人(或其授权委托代理人)本环节离场,由监督员代为抽取签号.

3.
1.
2抽取C值:确定基准价下浮值工作人员根据招标文件规定的C值选取好5个签号,数字1-5分别对应待抽取的5个系数(具体见下表),由3.
1.
1条抽中1#签号的投标人法定代表人(或其授权委托代理人)抽取,当众公布并在开标记录表上签字确认.
(多标段项目同时开标时,仅抽取一次,为各个标段共同的C值;多标段C值抽取代表为按照开标顺序中第一个标段的1#签号的投标人法定代表人(或其授权委托代理人);C值选取表抽签签号对应的C值第一种第二种第三种10.
950.
960.
9720.
9550.
9650.
97530.
960.
970.
9840.
9650.
9750.
98550.
970.
980.
99如1#投标人法定代表人(或其授权委托代理人)本环节离场,由监督员代为抽取C值.

本项目具体C值范围见前附表规定.
3.
1.
3初步筛查:确定中位数计算范围抽取签号后,对所有参与唱标的投标文件进行初步筛查,有以下情况的不纳入中位数计算范围.

(1)对于投标报价高于或等于控制价(2)报名及投标保证金不通过的投标单位(重点审查投标人是否依据资格审查文件、招标文件要求参与投标报名及递交投标保证).

(3)总价明显失误经评委会重点评审不通过的,如数量级错误、报价金额单位错误等.

(4)下列任一情形投标人均不符合的:1)开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的.

2)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月.

3)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月.

4)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月.

(5)预选承包商要求不通过的(如本项目要求,具体见公告及资格审查条件);对通过上述筛查的所有投标人投标报价进入下一阶段计算.
3.
1.
4确定中位数计算范围根据各投标单位抽取的签号由小到大,进行初步筛查,直至通过初步筛查的单位数量满足下述规定:设通过初步筛查的投标单位家数为X:1、对于房建、装饰、园林、安装、仿古、桥梁、隧道类项目X≤9,取全部通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单;1015家的,取签号前15家通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单.
2、对于市政、公路、水利、绿化类项目X≤15,取全部通过初步筛查的投标单位计算;1620家的,取签号前20家通过初步筛查的投标单位进入数据计算名单.
3.
1.
3确定平均数对进入中位数计算范围中投标总报价较控制价降幅小于K值的作为A系列,降幅不小于该比例的的作为B系列.
A系列数据不参与平均数计算.
对于B系列的各投标报价,分别去除最高、最低报价后,取剩余投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数,B系列不足7家的取B系列全部投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数;本项目具体K值见前附表规定.
3.
1.
4划分组距:在平均数N高倍(N高值为1.
05-1.
1之间,具体见前附表规定)以上的进入B系列的各投标人报价全部只作为一组;在平均数N高倍(含)至平均数N低倍(含)之间的进入B系列的投标人报价各自成为一组;在平均数N低(N值为0.
9-0.
95之间,具体见前附表规定)倍以下的进入B系列的各投标人报价全部作为一组;3.
1.
5计算中位数:对各组内的数据分别计算算术平均值,将各组得出的算术平均值作为本组的组值从低到高进行排序,位于总组数最中间位置的组值为中位数(如总组数为偶数,则取最中间两个组值的平均值作为中位数);3.
1.
6确定有效值:作为最终评审各投标报价总价的依据(1)以控制价下浮M值为参考价,即控制价*(1-M).
本项目具体M值见前附表规定.
(2)取中位数与参考价中较低值为基准价D;(3)基准价D与开标时选取的有效值计算系数C值相乘,得出最终的有效值;3.
1.
7初步判定投标报价低于有效值的作无效标判定;对投标报价高于或等于有效值的,按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审,直至选出第一中标候选人和第二中标候选人.
遇到相同报价的,抽签确定排序.

3.
2资格审查与有效最低价A类相同3.
3商务标评审与有效最低价A类相同3.
4技术标评审与有效最低价A类相同3.
5投标文件的澄清和补正与有效最低价A类相同3.
6评标结果与有效最低价A类相同第三章评标办法第五种:有效最低价修正计算总价中位值法(简称有效最低价B4类)评标办法前附表与有效最低价A类相同1.
评标方法本次评标采用有效最低价修正计算总价中位值法,即评标委员会遵循规定评标原则,对通过初步筛查的全部投标人投标报价进行有效值计算,计算过程中对中位值与平均值降幅进行对比,不满足规定的对中位值进行修正计算,直至满足规定为止,按规定计算办法计算出有效值后,对高于有效值的投标报价从低到高(不高于控制价)依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审,评审均通过的即为第一中标候选人.
如投标人资格审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审,再按报价由低到高依次进行递补,按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人.

2.
评审标准与有效最低价A类相同3.
评标程序3.
1确定有效值3.
1.
1抽取C值:确定基准价下浮值开标唱标前,由投标人推选的代表随机抽取一个C值(多标段项目按开标顺序,在先开标的标段仅抽取一次,作为各个标段共同的C值):本项目具体C值范围见前附表规定.
3.
1.
2初步筛查:确定中位数计算范围对所有参与唱标的投标文件进行初步筛查,有以下情况的不纳入中位数计算范围.

(1)对于投标报价高于或等于控制价(2)报名及投标保证金不通过的投标单位(重点审查投标人是否依据资格审查文件、招标文件要求参与投标报名及递交投标保证).

(3)经评委会重点评审总价明显失误的,如数量级错误、报价金额单位错误等.

(4)下列任一情形投标人均不符合的:1)开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的.

2)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月.

3)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月.

4)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月.

(5)预选承包商要求不通过的(如本项目要求,具体见公告及资格审查条件);对通过上述筛查的所有投标人投标报价进入下一阶段计算.
3.
1.
3确定平均数对进入中位数计算范围中投标总报价较控制价降幅小于K值的作为A系列,降幅不小于该比例的的作为B系列,其投标人家数为X.
A系列数据不参与平均数计算.
对于B系列的各投标报价,大于等于7家的,分别按照B系列投标家数的10%比例(取整,四舍五入)去除较高、较低部分报价后,取剩余投标单位投标报价的算术平均值作为平均数,称为第一次平均值A1,其降幅为DA1.
B系列不足7家的取B系列全部投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数;本项目具体K值见前附表规定.
3.
1.
4划分组距:在平均数N高倍以上的进入B系列的各投标人报价全部只作为一组;在平均数N高倍(含)至平均数N低倍(含)之间的进入B系列的投标人报价各自成为一组;在平均数N低倍以下的进入B系列的各投标人报价全部作为一组;N高值为1.
05-1.
1之间,N低值为0.
9-0.
95之间,具体见前附表规定.
3.
1.
5计算一次中位数:对各组内的数据分别计算算术平均值,将各组得出的算术平均值作为本组的组值从低到高进行排序,位于总组数最中间位置的组值为一次中位数M1,其降幅为DM1(如总组数为偶数,则取最中间两个组值的平均值作为中位数).

3.
1.
6计算DA1—DM1差值D1,判断是否修正数据模型.
如差值未超过规定(Y高≥D1≥Y低),无需修正,本项目中位数M即等于一次中位数M1.

Y高值为1%-3%之间,Y低值为-3%--5%之间,具体见前附表规定.
如差值超过规定,则对数据模型进行第一次修正.
修正办法如下:(1)对D1>Y高的,对高于一次平均值A1以上的B系列的所有投标单位数据进行强制修正,修正方法如下:1)对高于一次平均值A1以上的B系列投标报价,自B系列最高报价起按照投标报价较控制价降幅由小到大的顺序分成三个区域,区间跨度为一次平均值降幅DA1减去最高报价降幅后得出值的1/3,区域命名按降幅由小到大分别为Q1、Q2、Q3,各区域内投标单位家数分别为X1,X2,X3.

2)对X分别乘以5%、15%、30%(乘积四舍五入取整)结果为P1、P2、P3,如任一对应结果小于X1,X2,X3的,则对该区域投标单位报价参与计算的数据进行修正.
修正原则为:①确定该区域参与二次平均计算的家数,将X(X1,X2,X3)值修正为对应的P(P1、P2、P3)值.
②确定该区域价格:取该区域所有投标单位算术平均值作为参与二次平均计算的各投标人的修正价格.

③如不符合修正条件的,本项目中位数M即为一次中位数M1.
(2)对D1降幅大于规定值G的投标报价不参与本阶段及后续阶段有效值计算.

2)对X分别乘以25%、15%、10%(乘积四舍五入取整)结果为P4、P5、P6,如任一对应结果小于X4,X5,X6的,则对该区域投标单位报价参与计算的数据进行修正.
修正原则为:①确定该区域参与二次平均计算的家数,将X(X4,X5,X6)值修正为对应的P(P4、P5、P6)值.
②确定该区域价格:取该区域所有投标单位算术平均值作为参与二次平均计算的各投标人的修正价格.

③如不符合修正条件的,本项目中位数即为一次中位数M1.
(3)二次计算中位数1)、将修正后的各区域报价重新排序,其中修正区域单位数量为按上述修正后取整的数量,各家价格均为上述相应区域算术平均值.

2)、修正排序后,分别按照10%比例(取整,四舍五入)去除较高、较低报价,取剩余投标单位的报价算术平均值,称为第二次平均值A2,其降幅为DA2.
如修正后不足7家的按照修正后数据全部参与计算.
3)、按照前述总价中位值计算原则,对修正后数据进行中位值计算,确定二次中位值M2,其降幅为DM2.

(4)二次判断判断二次中位值降幅DM2与二次平均值降幅DA2之间偏差D2是否满足要求,如偏差不满足规定,按上述办法进行再次修正,直至二者偏差满足规定为止.

(5)如多次修正后,D2不变,不再进行修正,确定有效值:作为最终评审各投标报价总价的依据(1)以控制价下浮M值为参考价,即控制价*(1-M).
本项目具体M值见前附表规定.
(2)取中位数与参考价中较低值为基准价D;(3)基准价D与开标时选取的有效值计算系数C值相乘,得出最终的有效值;3.
1.
7初步判定投标报价低于有效值的作无效标判定;对投标报价高于或等于有效值的,按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审,直至选出第一中标候选人和第二中标候选人.
遇到相同报价的,抽签确定排序.

3.
2资格审查与有效最低价A类相同3.
3商务标评审与有效最低价A类相同3.
4技术标评审与有效最低价A类相同3.
5投标文件的澄清和补正与有效最低价A类相同3.
6评标结果与有效最低价A类相同第三章评标办法第六种:有效最低价清单详细评审法(简称有效最低价C类)评标办法前附表资格审查标准条款号评审因素评审标准3.
13.
53.
6资格审查评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致分包人符合第二章"投标人须知前附表"规定营业执照具备有效营业执照授权委托人要求本项目投标的授权委托人应为本项目拟任项目经理或投标单位法定代表人.

授权委托人需具有开标之日前半年内连续三个月在授权单位进行社保缴纳的证明,具体可通过下述形式之一:(1)社保局官方网站查询的投标人授权代表个人缴费记录(基本信息查询界面和五险缴费账目明细界面)截图打印件,并加盖投标人公章;(需提供网址,评委会可要求现场验证)(2)社保局的书面证明材料;(3)其他经评委会认可的证明材料.
(4)法定代表人投标的,无须提供社保缴纳证明材料.
投标人资质、业绩条件资质符合招标公告规定,如联合体投标,联合体各方均须提供自《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)施行之日至2016年6月31日为新资质、原资质过渡期.
过渡期内,按住房城乡建设部原标准取得建筑业企业资质的企业原则上按照新标准(建市[2014]159号)对应的资质类别及等级的承包工程范围承接工程.

业绩符合招标公告及第二章"投标人须知前附表"规定安全生产许可证具备有效的安全生产许可证,如联合体投标,联合体各方均须提供信用要求投标人应符合下列情形之一:1)开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的.

2)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月.

3)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月.

4)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月.

预选承包商要求符合第二章"投标人须知前附表"规定企业承诺提供企业承诺,格式要求见附表投标文件资格审查申请文件,如联合体投标,联合体各方均须提供项目经理任职资格符合招标公告及第二章"投标人须知前附表"附录规定,提供符合资质要求的注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证(B证),注册单位必须是投标申请单位;项目经理承诺提供项目经理承诺,格式要求见附表投标文件资格审查申请文件外地进肥建筑业企业基础信息登记按照《合肥市城乡建设委员会关于实行外地进肥建筑业企业信息登记管理的通知》(合建【2015】41号)的要求,外地进肥建筑业企业在肥开展建筑经营活动前须及时准确提交企业基础信息,并按规定进行项目信息备案.
外地进肥建筑业企业须提供进肥建筑业企业基础信息登记表(或者:外地进肥建筑业企业进肥备案证书仍在有效期的可以提供进肥备案证书).

项目部人员配置人员齐备、专业配套,具备相关岗位证书,具体见投标人须知前附表附录技术标评审条件要求.

投标保证金符合第二章"投标人须知前附表"及附录规定资格审查文件的签署应按本项目资格审查文件的规定签字、盖章,如联合体投标,联合体各方在相应位置均需签字、盖章其它符合招标公告及第二章"投标人须知前附表"附录规定注:1、以上所有内容必须全部通过方为合格;2、资格审查时所需资料,投标人应按要求保证在有效期内,评审时投标人不需提供原件.

3、以上评审内容(除信用要求、预选承包商要求外)均应在资格审查申请文件中体现(指附有复印件或扫描件或影印件等),未体现的视为资格审查不通过.

商务标评审标准条款号评审因素评分方法3.
13.
23.
6商务标初评清标清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;格式①电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的;②未按第三章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的,实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;③当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项、工程项目名称、内容、计量单位或工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致,以致影响评标结果的.

工期、质量等实质性要求投标函及中投标报价、工期、质量标准或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函及样本中相关内容相抵触或有遗漏的.

清单符合性当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致,以致影响评标结果的.

不可竞争费①环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费报价低于招标文件规定的;②不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的;③投标人工费工日单价低于招标文件规定的;④投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂估价或预留金的.
报价①投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;②投标报价高于或等于控制价;③投标人商务标中的数据有负值出现,且按清单计价规范要求不应为负值的;④单位工程中环境保护、文明施工、安全施工及临时设施的措施费计算基数小于该单位工程中养老保险费计算基数的.

偏差①因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等,累计缺漏总额(高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用)占投标报价3%(含)以上或影响投标人排序的.

②减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的.
修正投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的,或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后,投标人不接受修正后的投标报价的.

不能接受的内容投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件.
其它情形法律、法规规定的其它情形.
其它3.
13.
23.
6商务详评标准报价规范性评审对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费(含工日数量及工日单价)、机械费以及规费等进行规范性评审,对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的,未按照工程量清单计价规范要求计价的,经评审委员会做重点评审后,可作为无效投标.
(如:投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况,做重点评审后可作为无效投标)不平衡报价评审对于投标报价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况,评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审,其商务标作无效标处理.

需评审材料评审总偏差不超过3%子目评审总偏差不超过3%总措施费评审需满足二者之一:高出控制价*70%,或高出平均单价90%总人工费评审需同时满足二者之一:高出控制价*80%,或高出平均单价95%总人工费调整评审需同时满足二者之一:高出控制价*80%,或高出平均单价95%说明:1.
商务标评审采用定性方法.
2.
评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格,并在投标人评审空格内用"√"、"*"表示.

3.
投标人应对细微偏差进行澄清并接受修正方为合格.
4.
所有选项必须全部通过方为合格.
技术标评审标准条款号评审因素评审标准是否必过3.
13.
6技术详评标准施工组织设计工程概况描述是否准确主要施工方法各主要分部施工方法符合项目实际,须有详尽的施工技术方案,工艺先进、方法科学合理、可行,能指导具体施工并确保安全.

拟投入的主要物资计划投入的施工材料有详细计划且计划周密,数量、选型配置、进场数量、时间安排合理,满足施工需要拟投入的主要施工机械、设备计划投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理,满足施工需要.

劳动力安排计划各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入经济合理,满足施工需要.

确保工程质量的技术组织措施施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备合理,制度健全.
主要工序应有质量技术保证措施和手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准.

确保安全生产的技术组织措施施工项目应有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,制度健全,各道工序安全技术措施针对性强,符合实际且满足有关安全技术标准要求.
现场防火、社会治安安全措施得力.

确保工期的技术组织措施在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当.
有控制工期的施工进度计划.
应有施工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,安排科学合理,符合本项目施工实际要求.

确保文明施工的技术组织措施针对本工程项目特点,应有现场文明施工计划,环境保护措施,且计划措施内容应达到"安全文明示范工地"标准.
各项措施周全、具体、有效.
有具体实现现场文明施工目标的承诺.

施工总平面布置图应有施工总平面布置图,安排科学合理,符合本项目施工实际要求.
重点、难点满足招标文件前附表重难点要求,应单独成章,可以根据投标人理解另行增加内容.

施工组织设计整体针对性、完整性符合要求.
其它说明:1.
技术标评审采用定性方法.
2.
评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格,并在投标人评审空格内用"√"、"*"表示.

3.
以上选项要求通过的必须全部通过,且所有选项必须通过70%及以上,技术标方为通过.

1.
评标方法本次评标采用有效最低价清单项目评审法,即评标委员会遵循规定评标原则,对所有通过资格审查评审的投标人按投标报价从低到高(不高于控制价)依次进行商务标评审和技术标评审,评审均通过的即为第一中标候选人.
如投标人资格审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审,再按报价由低到高依次进行递补,按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人.

2.
评审标准2.
1资格审查标准:见评标办法前附表.
2.
2商务标评审标准:见评标办法前附表.
2.
3技术标评审标准:见评标办法前附表.
3.
评标程序3.
1确定评审范围资格审查的评审范围为所有投标人,商务标、技术标的评审范围为对通过资格审查的投标人,投标报价低于控制价的,按由低到高排序依次进行商务标评审和技术标评审,直至选出第一中标候选人和第二中标候选人.
遇到相同报价的,抽签确定排序.

3.
2资格审查与有效最低价A类相同3.
3商务标评审3.
3.
1只有通过资格评审的投标才能够进入本阶段评审.
对于投标报价低于有效值的,作无效标判定.
3.
3.
2投标人商务标筛选投标人商务标筛选指通过电子清标、修正评审两方面对各投标人商务标符合性进行评审,对不满足评审要求的投标报价作出无效判定,通过评审的各投标人报价作为详细评审的平均单价计算依据.

A、清标⑴清标是指对通过资格审查且技术标入围的各投标人的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法,对基础性数据进行分析和整理.
其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据,为评审中的质疑工作和平均价计算依据提供基础.

⑵清标工作使用计算机评标系统辅助评标委员会完成.
⑶清标的内容和步骤.
①投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差.
②投标文件存在的算术计算错误和修正结果.
③在列出的所有偏差中,属于重大偏差的情形和相关依据;在列出的所有偏差中,属于细微偏差的情形.

④列出投标价格过高或过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生原因的摘录.

B、修正评审(确定平均单价数据)评标委员会审查投标文件,审核并确认清标结果,包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容,看其是否有计算或表达上的错误,投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正.

(1)投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中非实质性内容不一致时,以招标人或招标代理机构提供的内容为准.

(2)投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致时,以投标函填报的为准.

(3)投标人填报的材料和设备品牌(商标)、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的,以招标文件要求为准进行澄清修正,但所报的单价不变.

(4)工程量清单报价表中,出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的,以标出的综合单价金额为准,并修改合价金额.
但综合单价金额小数点有明显错误的,以标出的合价金额为准,并修改综合单价金额.
大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准.

(6)工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时,以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准.

若投标文件出现偏差,投标人应按上述修正原则进行修正,投标人须签字确认.

C、无效标确定(同时该投标人所有投标报价均不计入平均单价计算)(1)电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的.
(2)投标人在需评审的材料表中报价为0,或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的.

(3)投标人商务标中的数据有负值出现,且按清单计价规范要求不应为负值的.

(4)当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致的.

(5)按上述B条第(4)条修正后,若商务标修正的偏差绝对值累计超过投标报价3%的或修正偏差后影响投标人排序的.
(6)按上述B条规定评审时,如影响到平均单价计算,以致影响到评标结果的.

(7)单位工程中环境保护、文明施工、安全施工及临时设施的措施费计算基数小于该单位工程中养老保险费计算基数的,作无效投标处理.

(8)投标报价高于或等于控制价的.
(9)投标人不接受投标文件偏差修正.
D、不纳入平均单价计算的其他现象(1)对于投标人总措施费、总人工费、总人工费调整、需评审的材料、综合单价数据高于控制价相应子目的,该子目不纳入平均单价计算.
其报价经评委会重点评审后可视情况确定为恶意不平衡报价作无效标处理(如确定为无效标,该投标人所有投标报价均不纳入平均单价计算).

(2)对于投标人总措施费、总人工费、总人工费调整、需评审的材料、综合单价数据低于控制价过多,存在干扰平均单价数据计算现象的(如①与控制价、平均单价相比明显降幅过大的,②其他干扰平均单价数据计算现象的),明显违反清单计价规范的,经评委会重点评审后可不纳入平均值计算,其报价经评委会重点评审后可确定为不符合清单计价规范作无效标处理(如确定为无效标,该投标人所有投标报价均不纳入平均单价计算).

(3)经评委会进行重点评审后有充分证据和理由不计入平均单价的其他现象.

对于出现上述报价异常情况的,经评委会确定后存在围标串标嫌疑的,合肥招标投标中心将报相关部门重点调查.

E、平均单价计算经上述筛选后,剩余符合要求的有效投标人作为平均单价的计算依据.
平均单价分别按需评审材料、综合单价、总措施费、总人工费(总人工费=养老保险费的计算基数+人工费调整)、总人工费调整等按中位值法进行计算,计算原则如下:(1)确定基准价:将各投标人上述各评审数据分别排序,按数量10%的比例(10%比例计取为按整数位计取,四舍五入)分别去除各评审点的最高、最低价,以剩余报价算术平均值作为基准价;(2)划分组距:在各基准价1.
15倍以上的所有投标人报价(不含前述10%比例最高价单位)全部只作为一组;在基准价1.
15倍(含)至基准价0.
85倍(含)之间的投标人报价各自成为一组;在基准价0.
85倍以下的所有投标人报价(不含前述10%比例最低价单位)全部作为一组.

(3)计算中位数:对各组内的数据分别计算算术平均值,将各组得出的算术平均值作为本组的组值从低到高进行排序,位于总组数最中间位置的组值为中位数(如总组数为偶数,则取最中间两个组值的平均值作为中位数),即各评审点的平均单价;(4)当商务标入围单位投标报价相对该标段控制价降幅小于等于K值时,将不参与平均单价计算(K值取值见前附表).

注:以下商务标报价合理性评审中所述平均价均指本平均单价.
未参与平均单价计算的有效投标人仍按评审规则参与评标.
"3.
3.
3商务标评审A、商务标初步评审(1)本项目招标设有总控制价A,投标报价小于招标人总控制价A的投标人为有效投标人,投标报价大于或等于A的投标人为无效投标人.
在有效投标人中,最低投标报价的投标人经评审合格的为第一名,即第一中标候选人;次低投标报价的投标人经评审合格的为第二名,即为第二中标候选人.
评标委员会将对投标人递交的工程报价和主要材料报价进行评审,如评标委员会认为投标人报价低于合理幅度的,可以要求投标人作出书面说明并提供相关材料.
经评标委员会论证,认定该投标人的报价低于其企业成本的,不能推荐为中标人或者中标候选人,并由评审专家组写出结论性评标报告.

(2)评标委员会(按投标报价由低到高顺序)对投标报价最低的有效投标人的商务标文件进行评审,实行有效最低价中标原则.
符合规定要求的则为第一中标候选人.
如不符合,则对投标报价次低的有效投标人的商务标文件进行评审,其余依次类推.

(3)投标文件的审核、计算错误的修正评标委员会审查第一中标候选人的商务标文件,包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容,看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则按前述投标文件计算错误的修正方法执行.

按照本招标文件须知规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价.
投标人一旦中标,此报价即为中标价.

(4)商务标投标报价有下列情况之一者,将作为无效标处理:①投标文件中的工程量清单报价书封面相应位置未加盖工程造价人员"执业章".

②投标函中投标报价、工期、质量不能满足招标文件要求的或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的.

③随商务标正本提供的电子清单计价文件(介质为光盘,背面需写上不可擦去的单位名称)无法读取或不符合规定格式的.
(注:为保证光盘成功打开,投标人可自备光驱进行现场校验)B、商务标详细评审详细评审的内容主要包括报价的规范性和报价的合理性评审两个方面,评标委员会按照投标人投标报价由低到高的顺序依次进行.

对报价的规范性和合理性评审两个方面均符合的,即评判投标人商务标详细评审通过.

对报价的规范性或合理性评审两个方面评审有疑问的须重点评审,重点评审后,若其中任意一项被判定为不合理或不规范且无法提供有效证明资料的,可评判报价合理性或规范性评审不通过,即可评判投标人商务标不通过.

(1)商务标报价规范性评审内容包括:投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费(含工日数量及工日单价)、机械费以及规费等明显相互冲突、自相矛盾或不合理的,未按照工程量清单计价规范要求计价的,经评审委员会做重点评审后,可作为无效投标.

(如:投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况,做重点评审后可作为无效投标)(2)商务标报价合理性评审1)主要材料价格价格评审:需评审的材料的范围见清单公布的《需评审的材料表清单》和控制价公布的《需评审的材料表》.

对投标报价中的材料单价降幅超过控制价相应材料单价25%(含本数)以上的(其中钢材、沥青、砼(或水泥)超过10%(含本数)以上的),且降幅超过技术标入围的各有效投标人相应材料平均单价5%(含本数)以上的,评委会应直接判定该项材料报价属于较大偏差(无论是否提供证明材料),并对其进行偏差调整.
调整值为取控制价相应材料价格乘以75%(钢材、沥青、砼(或水泥)乘以90%)后与技术标入围的有效投标单位该项报价平均价二者之间低值,减去投标人该项报价后的差值,用该差值乘以该材料的控制价消耗量即为偏差调整值.

评委会判定的各项属于较大偏差的需评审的材料累计偏差调整值超过该投标人投标报价3%(含3%)的,则判定该投标单位投标报价低于成本价,其商务标作无效投标处理.

例:如需评审的材料表中钢材用量为500吨,市场信息价为5000元/t,某投标单位投标总报价为1000万元,其中钢材报价为4400元/t,技术标入围的各投标单位该项单价平均价为4700元/t,该投标单位钢材报价较信息价单价降幅为(5000-4400)/5000=12%,较经技术标入围的各投标人该项材料平均报价降幅为(4700-4400)/4700=6.
3%,超过控制价10%和平均报价5%的评审控制点,则此项报价判定为属于较大偏差,需进行偏差调整.
调整方法为:该项材料控制价评审价为5000元*90%=4500元,各投标单位该项材料价格平均价为4700元.
二者低值为4500元.
调整值为:(4500-4400)*500吨=5万元,占投标单位报价为5/1000=0.
05%,偏差比例未超过3%控制点.
暂不作无效投标处理.
依次进行其他材料评审.

上例如所有需评审的材料评审后,累计偏差超过30万元,即超过其投标报价1000万元中的3%控制点,则判定该投标单位投标报价低于成本价,其商务标作无效投标处理.

2)主要材料消耗量评审:清单中有实体量的,投标人所报的需评审的材料表中消耗量低于工程量清单实体量,经评审委员会做重点评审后,判定为低于成本价的,其商务标作无效投标处理.

3)综合单价评审:投标报价中所有分部分项子目综合单价降幅超过控制价对应子目综合单价(房建、安装、仿古、桥梁15%;隧道、轨道20%;装饰、园林25%;市政(不含桥梁、隧道)、单独土石方、绿化35%)以上且降幅超过平均单价5%(含本数)以上的子目,评标委员会将判定该项属于较大偏差,对其进行偏差调整,调整值为取控制价中该项子目综合单价乘以(房建、安装、仿古、桥梁85%;隧道、轨道80%;装饰、园林75%;市政(不含桥梁、隧道)、单独土石方、绿化65%)后与该项子目平均单价二者之间低值,减去投标人该项报价后的差值,用该差值乘以该项子目的清单工程量即为偏差调整值.

评委会判定的各项属于较大偏差的重点项目偏差调整值不超过3%控制点的,则该投标单位商务标通过.
累计偏差超过3%(含3%)的,则判定该投标单位投标报价低于成本价,其商务标作无效投标处理.

例:如投标单位A绿化专业某一子目综合单价报价为640元,而该子目控制价综合单价为1000元,平均单价为750元,投标单位A该项子目报价低于控制价35%以上,且低于平均单价5%以上,需作重点评审.
如评委评审后认为该投标单位A报价有效,则不需进行偏差调整.
如评审后认为该项子目报价低于成本价,则需进行偏差调整计算.
计算过程如下:该项子目控制价综合单价1000元*65%=650元.
而各投标单位该项子目综合单价平均价为750元.
二者低值为650元.

以650元减去投标人A该项子目综合单价640元,等于10元.
如该项子目工程数量为1000米.
则偏差为1000*10=1万元如投标人A的投标总报价为1000万元,则偏差比例为1/1000=0.
1%.
依次进行其它重点子目评审.

如累计偏差不超过3%控制点,则该投标单位商务标通过.
如累计偏差超过3%(含3%),则判定该投标单位投标报价低于成本价,其商务标作无效投标处理.

4)措施费评审:评委会对投标人的各项措施费用结合技术标进行评审,如投标人总措施费用较控制价总措施费降幅超过30%以上(含30%,以控制价总措施费用为基数),同时较平均单价降幅超过10%的,且投标人未能在标书中提供充分证明材料的,评委会将在重点评审后判定为低于成本价,作为无效投标.

例:如控制价总措施费用为100万元,而投标单位A总措施费用45万元,平均单价为55万元,投标单位A总措施费用较控制价总措施费降幅为55%,超过30%控制点,同时较平均单价降幅为18%,超过10%的控制点,则评委将对投标单位商务标中有无证明材料进行审查,如投标单位商务标中无证明材料,或证明材料经评委会评审后不通过(例如证明材料不足以证明其措施费报价可行性,或措施费、证明材料明显与技术标中施工方案不符合等),则评委会将判定该投标单位总措施费报价低于成本价,作为无效投标.

5)总人工费用(总人工费=养老保险费的计算基数+人工费调整)的评审:①、投标人报价中总人工费用降幅超过控制价总人工费用20%以上的,且投标人总人工费用降幅超过平均单价5%(含本数)以上的,评委会将在重点评审后判定为低于成本价的,其商务标作无效投标处理.

例:如控制价总人工费用为100万元,而投标单位A总人工费用65万元,平均单价为75万元,投标单位A总人工费用较控制价总人工费降幅为35%,超过20%控制点,同时较平均单价降幅为13%,超过5%的控制点,则评委将对投标单位商务标中有无证明材料进行审查,如投标单位商务标中无证明材料,或证明材料经评委会评审后不通过(例如证明材料不足以证明其人工费报价可行性,或人工费、证明材料明显与技术标中施工方案不符合等),则评委会将判定该投标单位总人工费报价低于成本价,作为无效投标.

②、总人工费调整的评审:投标人报价中各单位工程总人工费调整降幅超过控制价总人工费调整20%以上的,且投标人总人工费调整降幅超过经资审通过的各有效投标人平均总人工费调整5%(含本数)以上的,评委会将在重点评审后判定为低于成本价的,其商务标作无效投标处理.

例:如控制价总人工费调整为100万元,而投标单位A总人工费调整为65万元,各投标人平均总人工费调整为75万元,投标单位A总人工费调整较控制价总人工费调整降幅为35%,超过20%控制点,同时较各投标人平均总人工费调整降幅为13%,超过5%的控制点,则评委将对投标单位商务标中有无证明材料进行审查,如投标单位商务标中无证明材料,或证明材料经评委会评审后不通过(例如证明材料不足以证明其人工费调整报价可行性,或明显与技术标中施工方案不符合等),则评委会将判定该投标单位总人工费调整报价低于成本价,作为无效投标.

6)不平衡报价评审不平衡报价评审及结算按以下规定进行:①投标人应对控制价进行复核,认为控制价及措施费有误的,应在开标前规定疑问提交时限内提出.
投标人未提出相关书面异议的,视同认可控制价所有子目组价合理.
对于投标报价明显高出控制价单价的情况,评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审,其商务标作无效投标处理.

②对于分部分项综合单价投标报价高于控制价相应子目综合单价的清单项目,工程量增加幅度超过本项目工程数量15%(不含15%)的,超过15%的增加部分工程量相应综合单价按控制价相应子目综合单价与投标总价降幅同比下浮标准,作为结算的依据.

③对于分部分项综合单价投标报价降幅低于控制价相应子目综合单价30%以上的清单项目,工程量减少幅度超过本项目工程数量15%(不含15%)的,超过15%的减少部分工程量相应综合单价按控制价相应子目综合单价与投标总价降幅同比下浮标准,作为结算的依据.

3.
4技术标评审与有效最低价A类相同3.
5投标文件的澄清和补正与有效最低价A类相同3.
6评标结果与有效最低价A类相同第三章评标办法第七种:有效最低价规范性评审法(简称有效最低价D类)评标办法前附表资格审查标准条款号评审因素评审标准3.
13.
53.
6资格审查评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致分包人符合第二章"投标人须知前附表"规定营业执照具备有效营业执照授权委托人要求本项目投标的授权委托人应为本项目拟任项目经理或投标单位法定代表人.

授权委托人需具有开标之日前半年内连续三个月在授权单位进行社保缴纳的证明,具体可通过下述形式之一:(1)社保局官方网站查询的投标人授权代表个人缴费记录(基本信息查询界面和五险缴费账目明细界面)截图打印件,并加盖投标人公章;(需提供网址,评委会可要求现场验证)(2)社保局的书面证明材料;(3)其他经评委会认可的证明材料.
(4)法定代表人投标的,无须提供社保缴纳证明材料.
投标人资质、业绩条件资质符合招标公告规定,如联合体投标,联合体各方均须提供自《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)施行之日至2016年6月31日为新资质、原资质过渡期.
过渡期内,按住房城乡建设部原标准取得建筑业企业资质的企业原则上按照新标准(建市[2014]159号)对应的资质类别及等级的承包工程范围承接工程.

业绩符合招标公告及第二章"投标人须知前附表"规定安全生产许可证具备有效的安全生产许可证,如联合体投标,联合体各方均须提供预选承包商要求及符合第二章"投标人须知前附表"规定信用要求投标人应符合下列情形之一:1)开标日前两年内未被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的.

2)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月.

3)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月.

4)最近一次被合肥市公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月.

企业承诺提供企业承诺,格式要求见附表投标文件资格审查申请文件,如联合体投标,联合体各方均须提供项目经理任职资格符合招标公告及第二章"投标人须知前附表"附录规定,提供符合资质要求的注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证(B证),注册单位必须是投标申请单位;项目经理承诺提供项目经理承诺,格式要求见附表投标文件资格审查申请文件外地进肥建筑业企业基础信息登记按照《合肥市城乡建设委员会关于实行外地进肥建筑业企业信息登记管理的通知》(合建【2015】41号)的要求,外地进肥建筑业企业在肥开展建筑经营活动前须及时准确提交企业基础信息,并按规定进行项目信息备案.
外地进肥建筑业企业须提供进肥建筑业企业基础信息登记表(或者:外地进肥建筑业企业进肥备案证书仍在有效期的可以提供进肥备案证书).

项目部人员配置人员齐备、专业配套,具备相关岗位证书,具体见投标人须知前附表附录技术标评审条件要求.

投标保证金符合第二章"投标人须知前附表"及附录规定资格审查文件的签署应按本项目资格审查文件的规定签字、盖章,如联合体投标,联合体各方在相应位置均需签字、盖章其它符合招标公告及第二章"投标人须知前附表"附录规定注:1、以上所有内容必须全部通过方为合格;2、资格审查时所需资料,投标人应按要求保证在有效期内,评审时投标人不需提供原件.

3、以上评审内容(除预选承包商、信用要求外)均应在资格审查申请文件中体现(指附有复印件或扫描件或影印件等),未体现的视为资格审查不通过.

技术标评审标准(仅供参考)序号评审指标评分标准1企业、项目经理类似工程业绩、奖项除门槛业绩外,企业、项目经理加分业绩和企业奖项分合计最高可以设5分,提供的业绩资料要求同门槛业绩2内容完整性和编制水平6分施工组织设计包含的基本内容齐全得6分.
每缺一个内容扣2分,分数扣完为止.

3各分部分项工程的主要施工方案与技术措施:8分依据各分部分项工程的主要施工方案与技术措施进行评审:0~8分4季节性(高温季节、冬季、雨季)施工措施及方案:6分结合本工程特点,依据投标人编制的季节性(高温季节、冬季、雨季)施工措施及方案进行评审:0~6分5确保工程质量的管理体系与措施10分结合本工程特点,依据投标人提出的确保工程质量的管理体系与措施进行评审:0~10分.

6确保安全生产、文明施工的管理体系与措施10分结合本工程特点,依据投标人提出的确保安全生产、文明施工的管理体系与措施进行评审:0~10分.
7扬尘治理专项施工方案5分结合本工程特点,依据投标人编制的扬尘治理专项施工方案进行评审:0~5分8工程进度计划与措施及施工网络图6分结合本工程特点,依据投标人提出的工程进度网络计划及保证措施进行评审:0~6分.
9资源配备计划5分结合本工程特点,依据投标人提出的主要物资、机械设备、劳动力计划进行评审:0~5分.
10针对本工程工期、质量目标及重、难点对其施工组织和方案进行阐述10分结合本工程特点,依据投标人提出的工期、质量目标及重、难点对其施工组织和方案进行评审:0~10分11拟在本工程施工中采用的新技术及管理方案说明6分结合本工程特点,依据投标人提出的拟在本工程施工中采用的新技术及管理方案进行评审:0~6分12创奖实施方案8分结合本工程特点,依据投标人提出的创奖实施方案进行评审:0~8分13本工程关键工序的控制措施10分结合本工程特点,依据投标人提出的关键工序控制措施进行评审:0~10分14其他评审项结合本工程特点,优秀4-5分,一般2-3分,差0-1分.
入围原则评委评分以0.
5分为分割点,即投标人得分依次为0、0.
5、1、1.
5、2…等.
分项缺项的该项得0分.

入围原则1各评委汇总分后去除最高最低,剩余得分的平均值作为投标单位最终得分2得分75分及以上的超过9家(含7家)的取前9家;3得分75分及以上的为7-9家的,全部入围,不再从75分以下的投标单位中递补;4如75分及以上的不足7家,在60-75分间取最高分递补1家;5上述符合入围原则排序最末分值相同的,均入围按以上原则入围单位不足三家的,宣布流标商务标评审标准条款号评审因素评分方法3.
13.
23.
6商务标初评清标清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;格式①电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的;②未按第三章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的,实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;③当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项、工程项目名称、内容、计量单位或工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致,以致影响评标结果的.

工期、质量等实质性要求投标函及中投标报价、工期、质量标准或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函及样本中相关内容相抵触或有遗漏的.

清单符合性当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致,以致影响评标结果的.

不可竞争费①环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费报价低于招标文件规定的;②不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的;③投标人工费工日单价低于招标文件规定的;④投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂估价或预留金的.
报价①投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;②投标报价高于或等于控制价;③投标人商务标中的数据有负值出现,且按清单计价规范要求不应为负值的;④单位工程中环境保护、文明施工、安全施工及临时设施的措施费计算基数小于该单位工程中养老保险费计算基数的.

偏差①因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等,累计缺漏总额(高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用)占投标报价3%(含)以上或影响投标人排序的.

②减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的.
修正投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的,或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后,投标人不接受修正后的投标报价的.

不能接受的内容投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件.
其它情形法律、法规规定的其它情形.
其它3.
13.
23.
6商务详评标准报价规范性评审对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费(含工日数量及工日单价)、机械费以及规费等进行规范性评审,对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的,未按照工程量清单计价规范要求计价的,经评审委员会做重点评审后,可作为无效投标.
(如:投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况,做重点评审后可作为无效投标)不平衡报价评审①对于投标报价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况,评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审,其商务标作无效标处理.

②投标人应对控制价进行复核,认为控制价及措施费有误的,应在开标前规定疑问提交时限内提出.
投标人未提出相关书面异议的,视同认可控制价所有子目组价合理.
对于投标报价明显高出控制价单价的情况,评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审,其商务标作无效投标处理.

需评审材料评审总偏差不超过3%子目评审总偏差不超过3%总措施费评审需满足二者之一:高出控制价*70%,或高出平均单价90%总人工费评审需同时满足二者之一:高出控制价*80%,或高出平均单价95%总人工费调整评审需同时满足二者之一:高出控制价*80%,或高出平均单价95%说明:1.
商务标评审采用定性方法.
2.
评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格,并在投标人评审空格内用"√"、"*"表示.

3.
投标人应对细微偏差进行澄清并接受修正方为合格.
4.
所有选项必须全部通过方为合格.
1.
评标方法本次评标采用有效最低价三阶段评审法,即评标委员会遵循规定评标原则,对投标人进行资格审查、技术标打分入围评审和商务标评审,每一阶段评审通过的进入下一阶段,最后一阶段商务标评审对技术标入围单位按投标报价从低到高(不高于控制价)依次进行评审,通过的即为第一中标候选人.
如投标人商务标评审未通过,再按报价由低到高依次进行递补,按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人.

2.
评审标准2.
1资格审查标准:见评标办法前附表.
2.
2技术标评审标准:见评标办法前附表.
2.
3商务标评审标准:见评标办法前附表.
3.
评标程序3.
1确定评审范围所有按规定递交标书的投标单位.
注:开标程序相应调整,截至后先不唱标,第一阶段直接评审所有单位资格审查申请文件,评审结束后宣布资格审查入围单位,然后进入第二阶段技术标打分,根据技术标打分原则确定入围名单并公布后,然后进入第三阶段商务标评审,对入围单位商务标进行唱标,根据商务标评审原则按报价由低到高依次进行评审.

3.
2资格审查与有效最低价A类相同3.
4技术标评审由评标委员会对资格审查通过的投标单位的技术标书进行综合评分,评标委员会主要按招标文件的要求,主要对项目施工组织设计,重点专业工程施工技术方案以及必要的业绩奖项加分、项目经理答辩等以下几个方面对投标人的技术标进行综合评分,评审结论采用评分制.
对汇总总分在90分以上(含)、60分以下(含)技术标,评委要提出充足的理由,并在评标报告中书面记录.

3.
4.
1施工组织设计:以下各分项分值均按优秀、合格、不合格细分,具体见评审表.
(1)主要施工方法:各主要分部施工方法符合项目实际,须有详尽的施工技术方案,工艺先进、方法科学合理、可行,能指导具体施工并确保安全.

(2)拟投入的主要物资计划:投入的施工材料有详细计划且计划周密,数量、选型配置、进场数量、时间安排合理,满足施工需要;(3)拟投入的主要施工机械、设备计划:投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理,满足施工需要;(4)劳动力安排计划:各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入经济合理,满足施工需要;(5)确保工程质量的技术组织措施:施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备合理,制度健全.
主要工序应有质量技术保证措施和手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准;(6)确保安全生产的技术组织措施:施工项目应有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,制度健全,各道工序安全技术措施针对性强,符合实际且满足有关安全技术标准要求.
现场防火、社会治安安全措施得力;(7)确保工期的技术组织措施:在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当.
有控制工期的施工进度计划.
应有施工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,安排科学合理,符合本项目施工实际要求;(8)确保文明施工的技术组织措施:针对本工程项目特点,应有现场文明施工计划,环境保护措施,且计划措施内容应达到"安全文明示范工地"标准.
各项措施周全、具体、有效.
有具体实现现场文明施工目标的承诺;(9)工程施工的重点和难点及保证措施是否正确(须与投标人须知前附表重难点相对应,可以根据投标人理解另行增加内容);(10)施工总平面布置图:应有施工总平面布置图,安排科学合理,符合本项目施工实际要求;(11)施工组织设计的针对性、完整性;(12)其他评审项.
3.
4.
2企业、项目经理业绩、奖项企业、项目经理资格审查申请所报业绩不作为加分项,业绩、奖项具体评分见评审表,本项总分最多不超过5分.

3.
4.
3项目经理答辩项目经理答辩主要针对特殊复杂类项目,答辩范围为项目经理类似业绩的基本内容,本项目项目经理的熟悉程度,项目经理进场后的管理措施等,答辩由评委会现场命题,答辩分值最高5分.

3.
4.
4其它内容(如有)是否响应招标文件.
评审时,应结合本工程特点及招标文件的要求对投标单位编制的技术标逐项评定,查看是否科学、合理、可行.
如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差,应要求投标人澄清、说明或补正.

3.
3商务标评审根据项目具体要求可采用有效最低价A、B2、B4、C类各种评审办法中的商务标评审办法.

3.
5投标文件的澄清和补正与有效最低价A类相同3.
6评标结果与有效最低价A类相同第四章合同条款及格式第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.
工程名称:.
2.
工程地点:.
3.
工程立项批准文号:.
4.
资金来源:.
5.
工程内容:.
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(1).
6.
工程承包范围:二、合同工期计划开工日期:年月日.
计划竣工日期:年月日.
工期总日历天数:天.
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准.

三、质量标准工程质量符合标准.
四、签约合同价与合同价格形式1.
签约合同价为:人民币(大写)元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)元);(4)暂列金额:人民币(大写)元).
2.
合同价格形式:总价合同.
五、项目经理承包人项目经理:.
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件.
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分.

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.
专用合同条款及其须经合同当事人签字或盖章.

七、承诺1.
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款.

2.
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.

3.
发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议.

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同.
九、签订时间本合同于年月日签订.
十、签订地点本合同在签订.
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分.

十二、合同生效本合同自生效.
十三、合同份数本合同一式拾份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份,安徽合肥公共资源交易中心备案贰份.
发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款详见《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)中通用合同条款第三部分专用合同条款1.
一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
10其他合同文件包括:合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议;1.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
1.
2.
4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
2.
5设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
3工程和设备1.
1.
3.
7作为施工现场组成部分的其他场所包括:.
1.
1.
3.
9永久占地包括:.
1.
1.
3.
10临时占地包括:.
1.
3法律适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《合肥市公共资源交易条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章.

1.
4标准和规范1.
4.
1适用于工程的标准规范包括:执行通用条款.
1.
4.
2发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:发包人提供国外标准、规范的名称:1.
4.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:.
1.
5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、技术标准和要求7、图纸8、已标价工程量清单9、合同文件1.
6图纸和承包人文件1.
6.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:执行通用条款;发包人向承包人提供图纸的数量:提供套(含竣工图套),不足的由承包人自行复制,费用自理;发包人向承包人提供图纸的内容:.
1.
6.
4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:.
1.
6.
5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:执行通用条款.
1.
7联络1.
7.
1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.

1.
7.
2发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:.
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:.
监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:.
1.
10交通运输1.
10.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:执行通用条款.
1.
10.
3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:执行通用条款.
1.
10.
4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由执行通用条款承担.
1.
11知识产权1.
11.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行通用条款.
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款.
1.
11.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行通用条款.
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款.
1.
11.
4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:执行通用条款.
1.
13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:不采用通用条款,按下列规定办理除补充条款规定以外,工程总造价在招标范围内一次性包死.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:/.
2.
发包人2.
2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
发包人对发包人代表的授权范围如下:.
2.
4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
4.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日期7天前(执行通用条款).
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:执行通用条款.
2.
5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:.
发包人是否提供支付担保:.
发包人提供支付担保的形式:.
3.
承包人3.
1承包人的一般义务(5)承包人提交的竣工资料的内容:承包人提供全套竣工图,所有竣工图应为新图纸.
承包人需要提交的竣工资料套数:2套.
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担.
承包人提交的竣工资料移交时间:承包人提交的竣工资料形式要求:(6)承包人应履行的其他义务:每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表,(报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容,反映存在的问题和应对措施;一式叁份提交发包人).
3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:关于项目经理每月在施工现场的时间要求:驻场时间每月不少于天,每天在岗工作时间不得少于小时.
.
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:3.
2.
3承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人须支付发包人万元违约金.
更换后的项目经理资历、水平不得降低.
3.
2.
4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:.
3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后7天内(执行通用条款).
3.
3.
3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:3.
3.
4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:执行通用条款.
3.
3.
5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:3.
5分包3.
5.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:.
主体结构、关键性工作的范围:.
3.
5.
2分包的确定允许分包的专业工程包括:执行通用条款,发生时双方另行协商.
其他关于分包的约定:3.
5.
4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:执行通用条款.
3.
6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:自发包人向承包人移交施工现场之日起,承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备,直到颁发工程接收证书之日止.
3.
7履约担保承包人是否提供履约担保:提供.
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人向发包人提交履约担保和低价风险担保(如果有的话,按照招标文件的规定计算)作为本合同,形式、金额及期限执行招标文件.

4.
监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:执行监理合同.
关于监理人的监理权限:执行监理合同.
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:执行通用条款.
4.
2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:.
4.
4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)(2)(3)5.
工程质量5.
1质量要求5.
1.
1特殊质量标准和要求:关于工程奖项的约定:5.
3隐蔽工程检查5.
3.
2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前48小时(执行通用条款).
监理人不能按时进行检查时,应提前24(执行通用条款)小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48(执行通用条款)小时.
6.
安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:6.
1.
4关于治安保卫的特别约定:执行通用条款.
关于编制施工场地治安管理计划的约定:执行通用条款.
6.
1.
5文明施工合同当事人对文明施工的要求:6.
1.
6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:.
7.
工期和进度7.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:总进度计划须含网络图、横道图.
7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后14天内,但至迟不得晚于第7.
3.
2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天(执行通用条款).
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到施工组织设计后7天内(执行通用条款).
7.
2施工进度计划7.
2.
2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到修订的施工进度计划后7天内(执行通用条款).
7.
3开工7.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:开工前7天内.
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前7天内.
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前7天内.
7.
3.
2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90(执行通用条款)天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工前7天内(执行通用条款).
7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每延期竣工一天,承包人支付发包人合同价款的万分之二的违约金;工程延期28天以上的,每天按合同价款万分之五向发包人支付违约金;延期竣工56天以上的,发包人有权解除合同,并追究连带损失.
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:违约金最高限额为合同价款的4%;7.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:执行通用条款.
7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)(2)(3)7.
9提前竣工的奖励7.
9.
2提前竣工的奖励:8.
材料与设备8.
4材料与工程设备的保管与使用8.
4.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:(1)材料按照总价的%计取保管费(材料数量最多不超过设计文件的用量(可以计算定额损耗));设备按照总价的%计取保管费;此费用仅计取税金.
(2)到货时间与《发包人供应材料设备一览表》不一致的,保管费用不予调整.

(3)开工前承包人提交材料需求明细计划;每种材料进场批次不超过2批.
(4)发包人按照承包人提交的计划供应材料;当材料出现短缺时,承包人必须至少提前一周以书面通知发包人;(5)发包人供应的材料由承包人负责按相关规定检验,合格后方可用于工程;承包人未按规定检验造成的后果由承包人负责.

(6)发包人供应材料的检验检测费用由承包人在合同价款的投标报价中考虑,不再另行计取;若发包人自行检验的,须提供检验报告,检验费用从合同价款中扣除.

(7)因承包人计划不周造成增加费用由承包人承担,工期不予顺延.
(8)因承包人原因造成发包人供应材料超供的,如不能退货,该部分材料归承包人所有,其价款由发包人直接从工程款中扣除,承包人另赔偿发包人材料价款%作为管理费用;可以退货的,退货产生的费用由承包人承担,承包人另赔偿发包人材料价款%作为管理费用.
(9)发包人供应的材料数量为图纸用量.
(10)发包人材料供应不及时影响关键线路工程施工的,工期顺延.
(11)发包人供应的材料进入现场即视为供应到位,由承包人负责卸货入库等其他工作,费用由承包人在合同价款中考虑,不再另行计取.

8.
6样品8.
6.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:8.
8施工设备和临时设施8.
8.
1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:承包人承担(执行通用条款).
9.
试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
2试验设备施工现场需要配置的试验场所:施工现场需要配备的试验设备:施工现场需要具备的其他试验条件:9.
4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:10.
变更10.
1变更的范围关于变更的范围的约定:执行通用条款.
10.
4变更估价10.
4.
1变更估价原则关于变更估价的约定:10.
4.
1.
1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时,按下列规定调整:1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目,工程量增加幅度超过本项目工程数量15%(不含15%)的,超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准,作为结算的依据;对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价30%以上的清单项目,工程量减少幅度超过本项目工程数量15%(不含15%)的,超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准,提出变更工程项目的单价,作为结算的依据.

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价.

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准,提出变更工程项目的单价.

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,且工程造价管理机构发布的信息价缺价的,应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准,提出变更工程项目的单价,作为结算的依据.

10.
4.
1.
2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时,承包人提出调整措施项目费的,应事前将拟实施的方案提交发包人确认,并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况.
拟实施的方案经发承包双方确认后执行,并应按照下列规定调整措施项目费:1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算;2、按照单价计算的措施项目费,应按照实际发生变化的措施项目,按本合同专业条款第10.
4.
1.
1条计算;3、按总价(或系数)计算的措施项目费,应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准,提出新的措施项目费,作为结算的依据;4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认,则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利.

10.
5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕(执行通用条款).
发包人审批承包人合理化建议的期限:收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕(执行通用条款).
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:10.
7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见11:《暂估价一览表》.
10.
7.
1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定,并应按相关规定在安徽合肥公共资源交易中心进行二次招标.

10.
7.
2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定.
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:10.
8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:执行通用条款.
11.
价格调整11.
1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整.
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第/种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整.
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:第2种方式:采用造价信息进行价格调整.
(2)关于基准价格的约定:专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整.
第3种方式:其他价格调整方式:12.
合同价格、计量与支付12.
1合同价格形式1、单价合同.
综合单价包含的风险范围:风险费用的计算方法:风险范围以外合同价格的调整方法:2、总价合同.
总价包含的风险范围:人工、材料、机械费用的市场价格变化,除不可抗力以外的其它风险;风险费用的计算方法:投标人在投标报价时已经考虑,不再另行计取.
风险范围以外合同价格的调整方法:见补充条款.
3、其他价格方式:12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额:预付款支付期限:预付款扣回的方式:12.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:预付款担保的形式为:12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:按招标工程量清单及控制价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等.
12.
3.
2计量周期关于计量周期的约定:工程量的计量按月进行(执行通用条款)12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:执行通用条款.
12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:不采用.
12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:不采用.
12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:12.
4.
2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:执行通用条款.
12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:执行通用条款.
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人(执行通用条款).
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内(执行通用条款)(2)发包人支付进度款的期限:发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付(执行通用条款)发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金(执行通用条款)12.
4.
6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:12.
4.
7农民工工资管理1、本工程农民工工资实行专用账户管理,承包人设立的专用账户开户行为:账号:2、本工程工资性工程款元(相应的最低工资标准乘建筑面积);其中工资性工程预付款元.
(工资性工程款除月工期)3、发包人在监理人签发开工报告前,将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户.

工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起,分3月扣回工资性工程预付款.

4、发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户.

5、承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单,每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资.

6、工程竣工后,经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后,发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续,农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户.

13.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
2监理人不能按时进行验收时,应提前24(执行通用条款)小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48(执行通用条款)小时.
13.
2竣工验收13.
2.
2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:执行通用条款.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:每逾期一天,应以签约合同价为基数,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金(执行通用条款)13.
2.
5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交(执行通用条款).
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:发包人自应当接收工程之日起,承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用(执行通用条款).
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用(执行通用条款)13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:(1)单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担;试车其他费用(包括试车所需水电油等费用)由承包人在措施费中考虑承担;(2)无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担;试车其他费用(包括试车所需水电油等费用)由承包人在措施费中考虑承担.
13.
3.
3投料试车关于投料试车相关事项的约定:执行通用条款.
13.
6竣工退场13.
6.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:14.
竣工结算14.
1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:承包人应在工程竣工验收合格后28天内(执行通用条款).
竣工付款申请单应包括的内容:执行通用条款.
14.
2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批(执行通用条款)发包人完成竣工付款的期限:发包人应在签发竣工付款证书后的14天内,完成对承包人的竣工付款.
(执行通用条款).
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:执行通用条款.
14.
4最终结清14.
4.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷责任期终止证书颁发后7天内(执行通用条款).
14.
4.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到承包人提交的最终结清申请单后14天内(执行通用条款).
(2)发包人完成支付的期限:颁发最终结清证书后7天内完成支付(执行通用条款.

15.
缺陷责任期与保修15.
2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:15.
3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留质量保证金.
15.
3.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(2)种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:(2)5%的工程款;(3)其他方式:15.
3.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(1)种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:关于质量保证金的补充约定:15.
4保修15.
4.
1保修责任工程保修期为:执行《工程质量保修书》规定.
15.
4.
3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:双方协商解决.
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方协商解决.
(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:双方协商解决.
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:双方协商解决.
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:双方协商解决.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:双方协商解决.
(7)其他:双方协商解决.
16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28(执行通用条款)天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.

16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:因承包人原因造成工程质量不合格的,承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准;无法维修的,双方协商处理.
_发生该条违约时,发包人有权停止支付所有工程款项,不退还履约担保和低价风险担保.

16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:执行通用条款.

17.
4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28(执行通用条款)天内完成款项的支付.
18.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险(执行通用条款).
18.
3其他保险关于其他保险的约定:承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费,包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员(执行通用条款).
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:18.
7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:执行通用条款.
20.
争议解决20.
3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:20.
3.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:选定争议评审员的期限:争议评审小组成员的报酬承担方式:其他事项的约定:20.
3.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:20.
4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(1)种方式解决:(1)向合肥仲裁委员会申请仲裁;(2)向工程所在地人民法院起诉.
21.
补充条款本补充条款是专用条款的一部分,其解释顺序优先于专用条款内的其他条款.

1.
1人员及职责1.
1.
1发包人委派的发包人代表或监理发包人代表(以下简称"发包人代表")无权更改合同,也无权解除发包人和承包人的义务和责任.

1.
1.
2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任.

1.
1.
3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令.
1.
1.
4发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人.
1.
1.
5承包人的项目经理离开现场的,须经发包人代表同意,并书面指定临时代表,代为行使项目经理的权力;该临时代表的一切行为,甲方均认为是项目经理的行为.

1.
1.
6承包人委派经办人,负责工程施工过程中来往文件接收传递.
1.
1.
7承包人提交发包人的任何文件,发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准;承包人提交的文件发生修改的,应及时将最新版本提交发包人代表.

1.
1.
8承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为,保持项目的安定;并保护好现场和周围的人员和财产安全.

1.
1.
9承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定.
1.
1.
10参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全,发包人代表有权要求更换;原人选未经发包人许可不得再进入本项目(包括项目经理在内).

1.
1.
11承包人更换项目经理的,须提前14天通知发包人,并征得发包人同意;该行为视为违约,承包人须支付发包人万元违约金.
更换后的项目经理资历、水平不得降低.
1.
2变更与调整1.
2.
1在工程移交前,发包人代表有权签发变更指令,承包人应按照指令来实施变更,并进行工期和费用的估算,提交发包人代表.

1.
2.
2发包人代表收到承包人的估算后,可以决定撤销、修改或确认实施该项变更.

1.
2.
3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本,或对业主产生其他利益,可以向发包人代表提交建议书;建议书的编制费用自理.

1.
2.
4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用,将给予承包人节约费用适当比例的奖励.

1.
2.
5上一款中节省费用的计算方法为:降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失.

1.
2.
6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人,承包人收到后应回函说明;涉及到费用调整的,按照相关条款执行.

1.
2.
7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏,或理解不一致,发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的,称为技术核定;技术核定不调整合同价款,也不调整工期.

1.
2.
8未经发包人代表批准,承包人不得对工程进行任何变更.
1.
3分包与配合1.
3.
1承包人进行工程分包的,应遵守通用条款第38条的规定,发包人视其为承包人自行施工的工程;发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任,也不代表发包人对此承担任何责任.

1.
3.
2发包人分包的专业工程范围如下:(1)(2)1.
3.
3发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位,承包人参与分包工程的招标,认可招标结果,并作为总包单位与分包工程的中标人(以下简称"分包人")签订工程分包施工合同.

1.
3.
4发包人支付给承包人专业分包工程合同价款(不含设备价格)的%作为总承包服务配合费用,承包人不得向分包人收取其他费用;该项费用包括但不限于以下内容:(1)乙方承担总包责任所发生的费用.
(2)"分包工程"施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用(水电费用装表计量,按照实际用量结算).

(3)分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用.

(4)分包人使用工程的施工道路,到总包单位搭伙,使用总包单位的卫生间等.

(5)门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等,以及整个工程的安全保卫等.

(6)为分包人提供标高、轴线、定位,隐蔽工程指引等.
(7)分包人的工程资料收集整理和移交;工程质量的检验和验收.
(8)保证分包工程在施工期间有足够的工作面,保证其按时开工和连续施工,并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任.

1.
3.
5配合工程:是指某一位于施工现场内或现场外的工程,并非由承包人施工或总包,但与承包人的工程有一定联系,需要承包人配合的工程;配合工程如下:(1)(2)1.
3.
6对于配合工程,承包人除不需要承办总包责任外,其他责任和义务同分包工程;发包人给予承包人万元作为承包人承担配合工作的配合费用.
1.
3.
7凡在与已交工工程有关联的部位施工时,必须提前向甲方提出书面联系单,经甲方同意,并签字后方可施工.

1.
4结算1.
4.
1承包人的投标报价(合同价款)是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的,覆盖了完成合同义务所包括的一切工作,不得以漏项或考虑不周提出索赔.

1.
4.
2水电费的结算:(1)发包人在现场安装计量装置,承包人负责施工期间的保护,并在工程移交的同时完好地移交给发包人.

(2)承包人投标报价已经包含水电费用,工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价(税前)中扣除.

(3)因承包人保护不善造成计量装置损坏,承包人负责修复,并承担由此造成的增加费用(包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用).

1.
4.
3发包人供应材料设备的结算:材料按照总价的%计取保管费(材料数量最多不超过设计文件的用量(可以计算定额损耗));设备按照总价的%计取保管费;此费用仅计取税金.
1.
4.
4分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费:分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定,一次包死,不随分包工程结算价款的调整而调整;配合工程的配合费也一次包死;该两项费用仅计取税金.

1.
4.
5对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误,承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的,工程结算时不再调整.

1.
4.
6对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差,承包人在招标文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受,但事后被证明异议的实质性内容是正确的,其工程量可以调整,但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分.
本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况.

1.
4.
7对于发包人提供的工程量清单中的单项子目,承包人没有报价的,发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中.

发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:协议书1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款2:发包人供应材料设备一览表3:工程质量保修书4:主要建设工程文件目录5:承包人用于本工程施工的机械设备表6:承包人主要施工管理人员表7:分包人主要施工管理人员表8:履约担保格式9:预付款担保格式10:支付担保格式11:暂估价一览表1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期2:发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注3:(房屋建筑)工程质量保修书发包人(全称)承包人(全称)发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书.
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任.

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目.
具体保修的内容,双方约定如下:二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;3.
装修工程为2年;4.
电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5.
供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;6.
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;7.
其他项目保修期限约定如下:保温工程5年.
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算.
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算.

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金.
四、质量保修责任1.
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.

2.
发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.

3.
对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修.

4.
质量保修完成后,由发包人组织验收.
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
六、双方约定的其他工程质量保修事项:工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.

发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:3:工程质量保修书发包人:承包人:发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,参照《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_工程签定工程质量保修书.

一、工程质量保修范围和内容按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定,双方约定由施工单位在质量保修期内,承担本工程的质量保修责任.

质量保修范围和内容:二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:⒈主体结构和基础工程,为年;工程,为年;工程,为年;工程,为年;质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.

⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.

⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修.

⒋质量保修完成后,由发包人组织验收.
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
五、因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷,不属保修范围.
六、本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.

发包人(公章)承包人(公章):法定代表人(签字)法定代表人(签字):年月日年月日4:主要建设工程文件目录文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人5:承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注6:承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目身份证号码一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人施工员质检员(质量员)安全员资料员造价员取样员其他人员7:分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目身份证号码一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人施工员质检员(质量员)安全员资料员造价员取样员其他人员8:履约担保(发包人名称):鉴于(承包人名称,以下简称"承包人")为(工程名称)的中标人,应承包人申请,我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保.

1.
担保金额人民币(大写)元(2.
担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止.

3.
在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付.

4.
你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变.

5.
因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁.
6.
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效.

担保人:盖单位章)法定代表人或其委托代理人:签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日9:预付款担保(发包人名称):根据(承包人名称)(以下称"承包人")与(发包人名称)(以下简称"发包人")于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款.
我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保.

1.
担保金额人民币(大写)元(2.
担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止.

3.
在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付.
但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额.

4.
你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变.

5.
因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁.
6.
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效.

担保人:盖单位章)法定代表人或其委托代理人:签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日10:支付担保(承包人):鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称"发包人")于年月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称"主合同"),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额1.
我方的保证范围是主合同约定的工程款.
2.
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款.

3.
我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大写:二、保证的方式及保证期间1.
我方保证的方式为:连带责任保证.
2.
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内.
3.
你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整.

三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付.
发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付.

四、代偿的安排1.
你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料.
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号.

2.
在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料.

3.
我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付.
五、保证责任的解除1.
在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除.

2.
发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除.

3.
我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除.

4.
按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除.

5.
我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方.
六、免责条款1.
因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任.
2.
依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任.

3.
你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制.

4.
因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任.
七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉.
八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效.

担保人:盖章)法定代表人或委托代理人:签字)地址:邮政编码:传真:年月日11:11-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注11-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注11-3:专业工程暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注第五章工程量清单1.
工程量清单说明1.
1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制.
约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算.
计量采用中华人民共和国法定计量单位.

1.
2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解.

1.
3本工程量清单仅是投标报价的共同基础,实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章"技术标准和要求"的有关规定.

1.
4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明:2.
投标报价说明2.
1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价.
2.
2工程量清单中标价的单价或金额,应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等.

2.
3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中.

2.
4暂列金额的数量及拟用子目的说明:3.
其他说明4.
工程量清单:另附第六章图纸另附第七章技术标准和要求第八章投标文件格式一、资格审查申请文件资格审查申请文件封面(项目名称)标段施工招标投标文件资格审查申请文件投标人:盖单位公章)法定代表人或其委托代理人:(签章或盖章)年月日目录(一)资格审查申请文件(二)报名回执码(三)保证金(四)法定代表人身份证明书(五)授权委托书(六)授权委托人社保证明(七)企业承诺(八)项目经理承诺书(九)外地进肥建筑业企业基础信息登记(十)资格审查申请文件附表1、投标申请人一般情况2、企业类似业绩表3、拟派往本招标工程项目的项目经理简历4、拟派往本招标工程项目的项目经理类似业绩表5、项目部人员配备表6、拟分包企业情况7、其他资料资格审查申请文件致:招标人名称)1、经授权作为代表,并以(投标申请人名称)(以下简称"投标申请人")的名义,在充分理解《投标申请人资格审查文件》的基础上,本文件签字人在此以(招标工程项目名称)下列标段投标申请人的身份,向你方提出资格审查申请:项目名称标段号1、2、3、2、本文件包括下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的复印件(或扫描件或影印件等,下同),另提供相关原件备查:2.
1投标申请人的《企业法人营业执照》副本;2.
2投标申请人的《建筑业企业资质证书》副本;2.
3投标申请人的《安全生产许可证》;2.
4投标申请人拟派往本招标工程项目的注册建造师(或项目经理)岗位资格证书;2.
5资格审查文件要求的以及投标申请人认为有必要提交的有关证明资料文件.

3、按资格审查文件的要求,你方授权代表可调查、审核我方提交的与本文件相关的声明、文件和资料,并通过我方的开户银行和客户,澄清本文件中有关财务和技术方面的问题.
本文件还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表,按你方的要求,提供必要的相关资料,以核实本文件中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料.

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料:一般质询和管理方面的质询联系人1:地址:电话/传真:联系人2:地址:电话/传真:有关人员方面的质询联系人1:地址:电话/传真:联系人2:地址:电话/传真:有关技术方面的质询联系人1:地址:电话/传真:联系人2:地址:电话/传真:有关财务方面的质询联系人1:地址:电话/传真:联系人2:地址:电话/传真:5、本申请充分理解下列情况:5.
1你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利.
前述情况发生时,投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标申请人.

5.
2你方保留拒绝不符合资格审查合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格审查做出的错误判断(评审)权利.

5.
3你方保留直至授标前,发现我方资格审查材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形,你方有权取消我方投标资格或不予授标等方面的权利.

5.
4你方保留直至授标前,由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况,使得我方资格已达不到资格审查的合格标准,你方有权取消我方投标资格或不予授标权利.

6、本文件申请人必须按规定签字盖章.
代理人:(签字)投标人:盖章)法定代表人:签字或盖章)报名回执码企业系统打印代理人:(签字)投标人:盖章)法定代表人:签字或盖章)保证金采用转账的本页附保证金转账的银行汇单复印件(须从基本账户转出).
企业库系统未及时登记基本户的在本页后附"开户许可证"复印件同时按要求提供原件.

法定代表人身份证明书单位名称:单位性质:地址:成立时间:年月日经营期限:姓名:性别:年龄:职务:系(投标人单位名称)的法定代表人.
特此证明.
投标人:盖公章)日期:年月日授权委托书本授权委托书声明:我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司的合法代理人,就(工程项目名称)的投标资格审查、投标、施工、竣工和保修,以本公司的名义签署资格审查文件、投标书,解释资格审查文件、投标文件,进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜.

代理人无转委托权,特此委托.
代理人:(签字)性别年龄:_______身份证号码:职务:投标人:盖章)法定代表人:签字或盖章)授权委托日期:年月日授权委托人社保证明本项目投标的授权委托人应为本项目拟任项目经理或投标单位法定代表人.

授权委托人开标之日前半年内连续三个月在授权单位进行社保缴纳的证明,具体可通过下述形式之一:(1)社保局官方网站查询的投标人授权代表个人缴费记录(基本信息查询界面和五险缴费账目明细界面)截图打印件,并加盖投标人公章;(须提供网址,评委会可要求现场验证)(2)社保局的书面证明材料;(3)其他经评委会认可的证明材料.
(4)法定代表人投标的,无须提供社保缴纳证明材料.
企业承诺致:(招标人)我单位参与(项目名称)投标,现郑重承诺如下:一、我单位近三年内,未发生重大质量事故和重大安全事故;二、我单位在本项目的报名至投标截止时,在本项目所在区域未存在因质量事故、拖欠农民工工资、安全事故等被限期承包工程或市场不良行为等被限制投标资格行为,且处于处罚期内的情况;三、我单位承诺对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性负完全责任.
并随时无条件配合招标人和贵中心对我单位营业执照有效性进一步核查.

四、我单位承诺,本次投标所提供企业业绩及项目经理业绩均真实有效.
除项目经理在建情况声明表中列明的外,项目经理未在其他任何一个项目上担任项目经理职务,一旦中标,我方项目经理能立刻到位,并按照招标文件要求进场履约,否则贵单位有权取消我单位中标资格.

五、我单位承诺本项目为我单位投标,授权委托人为我单位人员,不存在挂靠行为,否则承担相应法律责任,并随时无条件配合贵中心调查取证.

六、我单位承诺一旦贵方确认我单位中标,我单位将在2个工作日内缴纳相关费用、领取中标通知书,并在招标文件规定的时间内与建设单位联系并签订合同,组织进场施工事宜,否则贵单位有权取消我单位中标资格.

七、我单位在安徽合肥公共资源交易中心投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费.

投标人:名称(盖章)法定代表人:签字或盖章日期:_____年____月____项目经理承诺书致:(招标人)本人作为我单位本项目投标担任的项目经理,郑重承诺:一、本项目提供的项目经理业绩已经本人核实,工程实施过程中项目经理确为本人,合同(或竣工相关资料证明)的本人签字均为该工程实施时段所签,真实无误,不存在虚假和挂靠现象,也不存在为投标而造假的行为.

二、本人承诺,除项目经理在建情况声明表中列明的外,本人未在其他任何一个项目上担任项目经理职务,一旦中标,本人能立刻到位,并按照招标文件要求进场履约,不存在任何借口和理由.

三、本人声明,对以上承诺,一旦发现虚假现象,本人愿意承担相应法律责任,并随时无条件配合贵中心调查取证.

项目经理签字:身份证号:日期:_____年____月____本页后附项目经理身份证复印件外地进肥建筑业企业基础信息登记按照《合肥市城乡建设委员会关于实行外地进肥建筑业企业信息登记管理的通知》(合建【2015】41号)的要求,外地进肥建筑业企业在肥开展建筑经营活动前须及时准确提交企业基础信息,并按规定进行项目信息备案.
投标人在资审申请文件中须提供进肥建筑业企业基础信息登记表的复印件(或者:外地进肥建筑业企业进肥备案证书仍在有效期的可以提供进肥备案证书的复印件).

合肥市行政区域以内的企业本页直接填"/"即可.
资格审查文件附表附表1投标申请人一般情况企业名称总部地址当地代表处地址电话联系人传真电子邮箱注册地注册年份公司资质证书编号注册资本金法定代表人技术负责人作为承包人经历年数作为分包人经历年数企业主项及增项资质企业通过的各种体系认证情况其他需要说明的情况注:1、所有独立投标申请人或者联合体成员都须填写此表.
2、投标申请人拟分包部分工程,专业分包人或劳务分包人也须填写此表.

3、另附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证书复印件.

附表2企业类似业绩表投标申请人名称_1合同号合同名称工程地址2发包人名称3发包人地址(请详细说明发包人联系电话及联系人)4与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点(请详细说明所承担的合同工程内容,如面积、高度及层数、基础工程形式、结构形式、安装工程、装饰工程等)5合同身份(注明其中之一)独立承包人分包人联合体成员6合同总价7开工时间8完工时间9合同工期:10其他要求:(如施工经验、技术措施、安全措施等)合同、中标通知书、查询网址及查询截图、交/竣证明等相关证明材料的复印件附后.

注:1、类似现场条件下的施工经验要求申请人填写已完或在建类似工程施工经验.

2、每个类似工程合同须单独具表,并附业绩评审要求的相关文件,不满足业绩评审相关文件要求的工程在评审时将不予确认.

3、若本项目前附表中未要求则此表可不填写.
附表3拟派往本招标工程项目的项目经理简历投标申请人名称_拟任职位姓名出生年月执业或职业资格证书编号学历职称职务工作年限自至主要经验及承担的项目年月年月年月年月年月年月年月年月注:1、提供项目经理的专业经验,特别须注明其在技术及管理方面与本工程相类似的特殊经验.

2、投标申请人须提供拟派往本招标工程的项目经理简历表、注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证(B证)的复印件.

附表4拟派往本招标工程项目的项目经理类似业绩表投标申请人名称_1合同号合同名称工程地址2发包人名称3项目经理名称4发包人地址(请详细说明发包人联系电话及联系人)5与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点(请详细说明所承担的合同工程内容,如面积、高度及层数、基础工程形式、结构形式、安装工程、装饰工程等)6合同身份(注明其中之一)独立承包人分包人联合体成员7合同总价8开工时间9完工时间10合同工期:11其他要求:(如施工经验、技术措施、安全措施等)注:1、类似现场条件下的施工经验要求申请人填写已完工程施工经验.
2、每个类似工程合同须单独具表,并附业绩评审要求的相关文件复印件,不满足业绩评审相关文件要求的工程在评审时将不予确认.

3、项目经理业绩指担任项目经理岗位的业绩.
4、若本项目前附表中未要求则此表可不填写.
附表5项目管理机构项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注:技术负责人附职称证复印件;其他主要人员应附岗位证书或其它相关证书及证明复印件.
附表6拟分包企业情况(招标工程项目名称)工程名称地址拟分包工程分包理由近五年已完成的类似工程工程名称地点总包单位分包范围履约情况注:每个拟分包企业应分别填写本表,如无分包单位,本页填无.
附表7其他资料1、近三年的已完和目前在建工程合同履行过程中,投标申请人所介入的诉讼或仲裁情况.
请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额,以及最终裁判是否有利于投标申请人.

2、"近年财务状况表"应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件,具体年份要求见投标人须知前附表,表格式自拟.

3、"正在施工和新承接的项目情况表"应附中标通知书和(或)合同协议书复印件.
每张表格只填写一个项目,并标明序号,表格式自拟.

4、与资格审查文件评审有关的其他资料.
投标申请人不应在其资格审查文件中附有宣传性材料,这些材料在资格评审时将不予考虑.

注:1、如有必要,以上各表可另加附页,如果表的内容超出了一页的范围,在每个表的每一页的右上角要清楚注明:表1,第1页;表1,第2页等等.

2、附表的应清楚注明:表1,1;表1,2等等.
3、投标申请人应使用不褪色的蓝、黑墨水填写或按和附表格式相同的要求打印表格,并按表格要求内容提供资料.

4、凡表格中涉及金额处,均以万元为单位.
二、商务卷商务标投标文件封面(项目名称)标段施工招标投标文件商务标投标文件投标人:盖单位公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)年月日目录(一)投标函(二)投标函(三)已标价工程量清单报价书(一)投标函致:{招标人名称}1、根据你方招标工程项目编号为{项目编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后,我方接受上述文件要求,并对工程量清单及控制价无异议.
我方愿以人民币(大写)元(小写元)的投标总报价,并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任.

2、我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关,充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定.
我方经成本核算,所填报的投标报价不低于企业个别成本.

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分.
4、一旦我方中标,我方保证按天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程.

5、一旦我方中标,我方保证工程质量达到标准.
6、一旦我方中标,我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位,并按投标文件中的施工组织设计组织施工.

7、一旦我方中标,我方保证用于本工程的主要材料、设备,不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品,并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用.

8、一旦我方中标,我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工,并认真履行合同和其它各项承诺.

9、一旦我方中标,我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保.

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束.

11、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分.

12、我方将与本投标函一起,提交人民币元作为投标保证金.
13、我方承诺:(1)我单位在安徽合肥公共资源交易中心投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费(本条只适用于外地建安企业).

(2)一旦我方中标,我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费和工程量清单及控制价编制费.

(3)我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核,确认无误,中标后不再另行调整.

(4)、我单位投标报价中已包括招标控制价中列出的"建设项目工资性工程款汇总表"和"建设工程施工扬尘措施费用表"不可竞争费用,一旦我方中标,我方将严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》(合政办[2013]55号文件)、关于印发《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》的通知(合建〔2015〕33号文件)规定,办理专户设立、工资支付等事宜.

14、其他补充说明:补充说明事项}投标人:电子签章)单位地址:法定代表人或其委托代理人:(电子签章)邮政编码:电话:传真:开户银行名称:开户银行账号:日期:年_月____日(二)投标函其他(如有)(三)工程量清单报价书工程工程量清单报价书建设单位:工程名称:投标总报价(大写)(小写)投标人:单位盖章或电子签章)法定代表人:盖章或电子签章)审核人:盖造价专业人员执业专用章或电子执业章)编制人:盖造价专业人员执业专用章或电子执业章)编制日期:(一)投标报价说明1.
本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制.
2.
工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价,均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用.

3.
措施项目报价表中所填入的措施项目报价,包括采用的各种措施的费用.

4.
其他项目报价表中所填入的其他项目报价,包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的,为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用.

5.
本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价,对没有填写单价和合价的项目费用,视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中.

6.
本报价的币种为人民币.
7.
投标人应将投标报价需要说明的事项,用文字书写与投标报价表一并报送.

(二)工程项目投标总价表工程名称:第页共页序号单项工程名称金额(元)一投标人部分总承包服务费二招标人部分预留金材料购置费三合计(三)单项工程造价汇总表工程名称:第页共页序号单位工程名称金额(元)合计(四)单位工程造价汇总表工程名称:第页共页序号项目名称金额(元)1分部分项工程量清单计价合计2措施项目清单计价合计3其他项目清单计价合计4规费5人工费调整6税金合价7总价(五)分部分项工程量清单计价表工程名称:第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额(元)综合单价合价其中:人工费(六)措施项目清单计价表(一)工程名称:第页共页序号项目名称取费基数费率(%)金额(元)合计(七)措施项目清单计价表(二)工程名称:第页共页序号项目名称计量单位工程数量综合单价(元)合价(元)其中:人工费(元)(八)其他项目清单计价表工程名称:第页共页序号项目名称金额(元)1招标人部分1.
11.
2小计2投标人部分2.
12.
2小计合计(九)零星工作项目计价表工程名称:第页共页序号名称计量单位数量金额(元)综合单价合价1人工小计2、材料小计3机械小计合计(十)规费和税金清单计价表工程名称:第页共页序号项目名称取费基数费率(%)金额(元)一规费1养老保险费2失业保险费3医疗保险费4生育保险费5工伤保险费6住房公积金7工程排污费二税金三合计(十一)分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称:第页共页序号项目编码项目名称工程内容计量单位综合单价组成(元)综合单价(元)人工费材料费机械费管理费利润风险费(十二)分部分项工程量清单综合单价计算表(应在投标文件正本中提供)工程名称:计量单位:综合单价:序号定额编号工程内容单位数量人工费材料费机械费管理费利润风险费小计(注:每个分部分项工程量清单项目均需要编制综合单价计算表)(十三)措施项目费分析表工程名称:第页共页序号措施项目名称单位数量单价组成(元)单价(元)人工费材料费机械费管理费利润风险费(十四)措施项目费计算表(一)工程名称:计量单位:综合单价:序号定额编号工程内容单位数量人工费材料费机械费管理费利润风险费小计(注:每个措施清单项目均需要编制措施项目费计算表)(十五)主要材料、设备价格表工程名称:第页共页序号单位单价(元)(十六)降低投标报价说明、证明材料1、本项资料格式不作统一规定,由投标人自行设计.
2、本项资料包括在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其它方面有降低工程造价的相关证明资料.

3、投标人在制作标书时该页可放置在资格审查申请文件:投标所需证明材料中.

(十七)投标报价需要说明的其他资料投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料.
投标人在制作标书时该页可放置在资格审查申请文件:投标所需证明材料中.

三、技术标投标文件技术标投标文件封面(项目名称)标段施工招标投标文件技术标投标文件投标人:盖单位公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)年月日(一)施工组织设计1、投标人应按技术标具体评审要求编制施工组织设计,包括招标文件规定的施工组织设计基本内容.
编制具体要求是:编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法;拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等;结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等.
施工组织设计目录应清晰,页码应基本准确.

2、施工组织设计除采用文字表述外应附图表.
各分部分项工程的主要施工方案与技术措施;确保工程质量管理体系与措施;确保安全生产、文明施工管理体系与措施;工程进度计划与措施及施工网络图;(5)确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图);(6)资源配备计划工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划;工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划(附拟投入的主要施工机械设备表);劳动力安排计划及劳动力计划表;(7)施工总平面图及临时用地表;(8)有必要说明的其他内容.
附表一:拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注附表三:劳动力计划表单位:人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图1.
投标人应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期.

美国G口/香港CTG/美国T级超防云/湖北高防云服务器物理机促销活动 六一云

六一云 成立于2018年,归属于西安六一网络科技有限公司,是一家国内正规持有IDC ISP CDN IRCS电信经营许可证书的老牌商家。大陆持证公司受大陆各部门监管不好用支持退款退现,再也不怕被割韭菜了!主要业务有:国内高防云,美国高防云,美国cera大带宽,香港CTG,香港沙田CN2,海外站群服务,物理机,宿母鸡等,另外也诚招代理欢迎咨询。官网www.61cloud.net最新直销劲爆...

BuyVM($5/月)不限流量流媒体优化VPS主机 1GB内存

BuyVM商家属于比较老牌的服务商,早年有提供低价年付便宜VPS主机还记得曾经半夜的时候抢购的。但是由于这个商家风控非常严格,即便是有些是正常的操作也会导致被封账户,所以后来陆续无人去理睬,估计被我们风控的抢购低价VPS主机已经手足无措。这两年商家重新调整,而且风控也比较规范,比如才入手他们新上线的流媒体优化VPS主机也没有不适的提示。目前,BuyVM商家有提供新泽西、迈阿密等四个机房的VPS主机...

昔日数据月付12元起,湖北十堰机房10M带宽月付19元起

昔日数据怎么样?昔日数据是一个来自国内服务器销售商,成立于2020年底,主要销售国内海外云服务器,目前有国内湖北十堰云服务器和香港hkbn云服务器 采用KVM虚拟化技术构架,湖北十堰机房10M带宽月付19元起;香港HKBN,月付12元起; 此次夏日活动全部首月5折促销,有需要的可以关注一下。点击进入:昔日数据官方网站地址昔日数据优惠码:优惠码: XR2021 全场通用(活动持续半个月 2021/7...

安徽双线服务器为你推荐
域名注册com注册一个.com的域名需要多少钱电信主机租用租用电信服务器要注意什么?ip代理地址代理IP是什么国内ip代理全国各省代理IP虚拟主机软件虚拟主机管理软件那个最好用?虚拟主机系统虚拟主机上的系统与电脑操作系统差别?天津虚拟主机天津有代理店掌柜的公司吗?在哪?虚拟主机99idc如何选择虚拟主机的的操作系统以及更换操作系统是注意事项长沙虚拟主机长沙IDC,求长沙本地虚拟主机,大伙推荐推荐域名交易域名交易的流程是怎么样的?
最便宜虚拟主机 sugarhosts mysql主机 租空间 权嘉云 阿里云浏览器 双十一秒杀 四核服务器 ca187 yundun 独享主机 路由跟踪 cxz 阿里云免费邮箱 镇江高防 可外链的相册 免费稳定空间 新疆服务器 tracker服务器 google搜索打不开 更多