磋商免费领取q币活动
免费领取q币活动 时间:2021-05-25 阅读:()
磋商文件采购编号:5118222020000083荥经县龙苍沟镇万年村同心、梓柏组道路提升改造项目采购项目竞争性磋商文件采购人:荥经县龙苍沟镇人民政府采购代理机构:中国远东国际招标有限公司二〇二〇年七月共同编制磋商文件温馨提示致各潜在供应商:非常感谢贵单位前来参加荥经县龙苍沟镇万年村同心、梓柏组道路提升改造项目(项目名称)的采购活动,我司对响应文件的关键环节及注意事项作出以下提示,请认真阅读:1.
请务必仔细阅读竞争性磋商文件,尤其要对实质性条款及否决磋商的条件引起高度重视.
2.
请仔细检查有效性、完整性、响应程度审查相关证明资料是否按照竞争性磋商文件要求提供完整.
3.
请按照诚实信用原则提供相关资料并对其真实性、有效性及合法性负责.
提供虚假资料的,将依照政府采购相关法律法规进行处理.
5.
本项目磋商递交响应文件截止时间为2020年8月13日10时00分.
6.
请在响应文件递交截止时间前到雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]递交响应文件(样品,如有)并到签到处登记.
并根据采购代理机构的通知在规定的时间参加磋商.
在此仅是友情提示,不作为竞争性磋商文件的一部分,请按照文件的要求做好响应文件编制及相关事宜.
感谢贵单位对我司工作的支持与配合!
磋商文件目录第一章磋商邀请.
1)第二章磋商须知.
5)第三章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求.
.
.
.
(26)第四章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容.
29)第五章响应文件格式.
30)第六章评审方法.
54)第七章政府采购合同(草案)65)第八章工程量清单和图纸.
92)磋商文件1第一章磋商邀请中国远东国际招标有限公司(采购代理机构)受荥经县龙苍沟镇人民政府委托,拟对荥经县龙苍沟镇万年村同心、梓柏组道路提升改造项目采购项目采用竞争性磋商方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商.
一、采购项目基本情况1.
项目编号:51182220200000832.
采购项目名称:荥经县龙苍沟镇万年村同心、梓柏组道路提升改造项目采购项目.
二、资金情况资金来源:2020年专项扶贫资金和自筹资金.
三、采购项目简介:采购预算:采购预算:408364.
00(肆拾万零捌仟叁佰陆拾肆元整);最高限价408364.
00(肆拾万零捌仟叁佰陆拾肆元整).
(详见施工图纸及工程量清单).
四、定向采购情况本项目专门面向中小企业采购.
五、邀请供应商本次竞争性磋商在四川政府采购网上以公告形式发布,本项目已实行资格预审,并从通过资格预审的供应商中现场随机抽取10家供应商进入磋商.
邀请收到本项目的磋商邀请书的供应商参加本项目的磋商采购活动.
六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件1.
具有独立承担民事责任的能力;2.
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;磋商文件24.
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5.
参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;6.
法律、行政法规规定的其他条件;7.
采购人根据采购项目提出的特殊条件.
(1)具备行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质;(2)具备有效的《安全生产许可证》;(3)项目经理:具备公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书;项目技术负责人具备公路工程相关专业中级及以上职称.
8.
本项目不允许联合体参加.
9.
按照规定获取了磋商文件.
七、禁止参加本次采购活动的供应商1.
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,采购人/采购代理机构将通过"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)、"中国政府采购网"网站(www.
ccgp.
gov.
cn)等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图,拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动(以联合体形式参加本项目采购活动,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录).
2.
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本采购项目.
供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证,其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的,视同为采购项目提供规范编制.
本项目符合本条规定的供应商是:四川川康公路规划勘察设计有限责任公司.
3.
供应商单位、其现任法定代表人(负责人)、拟委任的项目负责人在近三年具有行贿犯罪记录的拒绝参加本项目采购活动.
八、磋商文件获取方式、时间、地点:1.
磋商文件自2020年8月3日至2020年8月7日(北京时间,下同),采用以下任一种方式获取:磋商文件31)网上获取:在磋商文件发售时间(每日00时至23时59分)内登陆"中招联合招标采购平台"(www.
365trade.
com.
cn/)"上获取并下载磋商文件.
平台咨询电话为:010-86397110.
2)现场获取:在磋商文件发售时间内(每日上午09时30分至12时,下午14时至17时,国家法定节假日除外)持单位介绍信、经办人身份证复印件(加盖公章)到雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处](地点)获取磋商文件资料.
2.
磋商文件每标段(包)/元/套,通过"中招联合招标采购平台"获取磋商文件的,还需支付交易平台服务费200.
00元/标段(包),交易平台服务费一经收取不予退还(磋商文件售后不退,投标资格不能转让,供应商只有通过本投标邀请规定的方式获取磋商文件的,其获取方式方为有效).
3.
本次磋商项目不提供邮购磋商文件服务.
九、供应商首次递交施工响应文件截止时间:2020年8月13日10时00分(北京时间);供应商参加磋商时间:递交施工响应文件截止后当日,具体时间以采购人或采购代理机构电话通知时间为准.
十、递交响应文件地点:雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点.
逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收.
本次采购不接收邮寄的响应文件.
(文件接收时间:响应文件递交开始时间-响应文件递交截止时间)十一、响应文件开启时间:同供应商首次递交施工响应文件截止时间,在磋商地点开启.
十二、磋商地点:雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]十三、供应商信用融资:根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求,为助力解决政府采购中标、成交供应商资金磋商文件4不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其"政采贷"产品,自行选择符合自身情况的"政采贷"银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款.
十四、联系方式采购人:荥经县龙苍沟镇人民政府通讯地址:荥经县龙苍沟镇经河村优先组联系人:陈先生联系电话:13551391377采购代理机构:中国远东国际招标有限公司通讯地址:成都市高新区应龙南一路555号正成南郡1栋19号邮编:610042联系人:滕先生联系电话:028-85092675传真:028-85135259磋商文件5第二章磋商须知一、供应商须知附表序号应知事项说明和要求1定向采购本项目是专门面向中小企业采购2采购预算(实质性要求)采购预算:408364.
00(肆拾万零捌仟叁佰陆拾肆元整);超过采购预算,其响应文件按无效处理.
3最高限价(实质性要求)最高限价::408364.
00(肆拾万零捌仟叁佰陆拾肆元整).
超过最高限价,其响应文件按无效处理.
采购项目分包采购的,在采购金额未超过采购项目总预算金额的前提下,采购人可以在磋商过程中临时调剂各包采购限价(预算金额不得调整;财政预算明确到各包的不得调整),临时调剂的内容,在评审报告中记录.
4本国工程(实质性要求)根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定,本项目采购本国工程.
5低于成本价不正当竞争预防措施(实质性要求)1、供应商报价低于采购预算85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%,有可能影响工程质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其响应文件作为无效处理.
供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就供应商提供的工程及其有关的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述.
2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效.
书面说明应由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认.
3、供应商提供书面说明后,磋商小组应当结合采购项目采磋商文件6序号应知事项说明和要求购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价.
供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的,磋商小组应当将其响应文件作为无效处理.
6小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除和失信企业报价加成或者扣分一、小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除1.
根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审.
2.
参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(格式详见第五章响应文件格式《格式1-9、中小企业(监狱企业)声明函》)原件.
监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件.
残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件.
未提供的,视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策.
3.
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的,联合体报价协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的,可给予联合体3%的价格扣除.
联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策.
组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系.
二、失信企业报价加成或者扣分(实质性要求)1.
报价加成:对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商,参加政府采购活动按照10%的报价加成,以加成后报价作磋商文件7序号应知事项说明和要求为该供应商报价参与评审.
供应商失信行为惩戒实行无限制累加制,因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的,其响应文件按照无效处理.
总分扣除:对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商,在参加政府采购活动中直接从总分中扣除【/】分.
2.
供应商参加政府采购活动时,应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺,未提供《诚信情况承诺函》其响应文件无效.
7节能、环保及无线局域网产品及信息安全产品政府采购政策一、节能、环保产品政府采购政策:根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)相关要求,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购.
本项目采购的产品属于品目清单范围的,依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购.
本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的,供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章(鲜章),否则其响应文件按无效处理.
(实质性要求)本项目强制节能产品包括但不限于/.
本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的,按照第六章《综合评分明细表》的规则进行加分.
注:对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理.
财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别,以品目清单的形式发布并适时调整.
二、无线局域网产品政府采购政策:本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的,按照第六章《综合评分明细表》的规则进行加分.
三、信息安全产品政府采购政策:本项目采购的产品属于信息安全产品的,供应商应提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书(实质性要求).
磋商文件8序号应知事项说明和要求本项目信息安全产品包括但不限于/.
8磋商情况公告供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告.
9响应文件有效期90日10履约保证金金额:采购合同总金额的10%(不超过10%).
交款方式:履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交(包括网银转账,电汇等方式).
收款单位:荥经县龙苍沟镇人民政府.
开户行:荥经县龙苍沟信用社.
银行账号:88180120002935402.
交款时间:成交通知书发放后,政府采购合同签订前.
注:提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构.
保函是银行等金融机构出具的,保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询,否则将取消成交资格,采购人将重新确定成交供应商,并依法追究法律责任.
11磋商文件咨询联系人:魏先生.
联系电话:0835-2234500.
12磋商过程、结果咨询联系人:魏先生.
联系电话:0835-2234500.
13成交通知书领取采购结果公告在《四川政府采购网》上发布后,请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书.
联系人:魏先生联系电话:0835-2234500地址:雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]14供应商询问根据委托代理协议约定,供应商询问由采购代理机构负责答复.
项目问题询问:磋商文件9序号应知事项说明和要求联系人:魏先生联系电话:0835-2234500电子采购平台系统注册及技术咨询:010-86397110磋商文件获取报名询问电话:服务质量投诉:/联系地址:雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]15供应商质疑根据委托代理协议约定,供应商质疑由采购代理机构负责答复.
联系人:魏先生联系电话:0835-2234500联系地址:雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]注:根据《中华人民共和国政府采购法》等规定,供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围,供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围,供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出.
16供应商投诉投诉受理单位:本项目同级财政部门,即荥经县财政局.
联系电话:0835-7625024联系地址:/注:根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定,供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围.
17政府采购合同公告备案政府采购合同签订之日起2个工作日内,政府采购合同将在四川政府采购网公告;政府采购合同签订之日起七个工作日内,政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案.
违规签订政府采购合同将依法追究法律责任.
18代理服务费项目采购代理服务费根据原《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格〔2002〕1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定及本项目的实际磋商文件10序号应知事项说明和要求情况,招标代理服务费计入总报价,但不单独立项.
1.
代理服务费以成交金额为基础,按(计价格〔2002〕1980号)标准100%收取(如不足10000元,按10000元收取);按$/元包干价收取.
2.
采购代理服务费:由采购人支付.
由成交供应商支付.
在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付.
19合同分包本项目不接受合同分包;本项目接受合同分包;具体要求如下:1.
供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况,拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在响应文件中事前载明.
分包供应商履行的分包项目的技术要求等,必须与成交的一致.
2.
分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作,不属于成交供应商的主要合同义务.
3.
本项目分包履行的具体内容、金额或者比例:/.
20声明承诺提醒供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效,无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果,虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任.
21其它1.
如供应商须知附表内容如与磋商文件其他内容不一致的,以供应商须知附表为准.
2.
其他补充内容:(1)构成本项目磋商文件的其它材料:工程量清单和图纸.
22报价1.
工程量清单(纸质或电子版)不一致时以纸质(PDF描件版)电子版为准.
2.
本项目合同价格形式为固定单价合同固定总价合同.
磋商文件11序号应知事项说明和要求23中小企业政府采购信用融资参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保,凭借政府采购合同可向金融机构申请融资.
相关政策规定内容请在"四川政府采购网"查询.
二、总则1.
适用范围1.
1本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目.
1.
2本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有.
2.
采购主体2.
1本次磋商的采购人是荥经县龙苍沟镇人民政府.
2.
2本次磋商的采购代理机构是中国远东国际招标有限公司.
3.
合格供应商合格供应商应具备以下条件:3.
1具备法律法规和本采购文件规定的资格条件(通过了资格预审并且收到了邀请磋商书);3.
2不属于禁止参加本项目采购活动的供应商.
3.
3按照规定获取了磋商方件,属于实质性参加政府采购活动的供应商.
4.
磋商费用(实质性要求)供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用.
5.
充分、公平竞争保障措施(实质性要求)5.
1利害关系供应商处理.
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动.
采购项目实行资格预审的,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审,但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动,否则,其响应文件作为无效处理.
5.
2利害关系授权代表处理.
两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中,委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表,否则,其响应文件作为无效处理.
5.
3前期参与供应商处理.
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管磋商文件12理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动.
供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证,其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的,视同为采购项目提供规范编制.
本项目符合本条规定的供应商是:四川川康公路规划勘察设计有限责任公司.
5.
4供应商实际控制人或者中高级管理人员,同时是采购代理机构工作人员,不得参与本项目政府采购活动.
5.
5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动,不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动.
5.
6供应商与采购代理机构存在关联关系,或者是采购代理机构的母公司或子公司,不得参加本项目政府采购活动.
5.
7回避.
政府采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:(1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;(2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;(3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;(5)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系.
本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人,以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人.
本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员.
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由.
采购代理机构将及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避.
6.
联合体竞争性磋商(仅适用于允许联合体参与的项目)联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购磋商文件13人承担连带责任.
7.
响应文件有效期本项目响应文件有效期除供应商须知附表另有规定外,为递交磋商响应文件截止之日起【90】日.
供应商响应文件中必须载明响应文件有效期,响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限,但不得短于磋商文件规定的期限.
否则,其响应文件将作为无效处理.
8.
知识产权(实质性要求)8.
1供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由供应商承担所有相关责任.
8.
2除非磋商文件特别规定,采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权.
8.
3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的,使用该知识成果后,供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料,并承诺提供无限期支持,采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权).
8.
4如采用供应商所不拥有的知识产权,则在报价中必须包括合法获取使用该知识产权的相关费用.
三、磋商文件9.
磋商文件的构成(实质性要求)9.
1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据,同时也是磋商的重要依据.
磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等.
9.
2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求.
供应商应详细阅读磋商文件的全部内容,按照磋商文件的要求提供响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性和有效性,一经发现有虚假行为的,将取消其参加磋商或成交资格,并承担相应的法律责任.
10.
磋商文件的澄清和修改10.
1在递交响应文件截止时间前,采购人、采购代理机构可以对磋商文件磋商文件14进行澄清或者修改.
10.
2采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改,应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有按照规定获得了磋商文件的供应商,同时在《四川政府采购网》上发布更正公告.
该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分,澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间,应当在首次提交响应文件截止之日起5日前;不足上述时间的,应当顺延递交响应文件的截止时间.
10.
3供应商应于递交响应文件截止前,在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告,以保证其对磋商文件做出正确的响应.
供应商未按要求下载相关文件,或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果,其责任由供应商自行负责.
更正通知通过供应商报名时登记的电子邮箱发送给所有获取采购文件的供应商.
供应商收到短信或收到邮件后,应以书面形式给予确认.
如供应商未给予书面回复,则视为收到并认可该更正通知的内容.
10.
4供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的,可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请,由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项.
11.
答疑会和现场考察11.
1根据采购项目和具体情况,采购人、采购代理机构认为有必要,可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前,组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会.
11.
2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的,将以书面形式通知所有按照规定获取了磋商文件的潜在供应商.
供应商接到通知后,不按照要求参加现场考察或者答疑会的,视同放弃参加现场考察或者答疑的权利,采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织,但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理.
11.
3供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担.
四、响应文件12.
响应文件的组成(实质性要求)12.
1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制施工响应文件.
供应商在成交磋商文件15后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的,应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清.
12.
2供应商编写的响应文件应包括施工响应文件部分,根据磋商文件的规定要求提供.
13.
响应文件的语言(实质性要求)13.
1供应商提交的响应文件以及供应商与采购组织单位就有关磋商采购的所有来往书面文件均须使用中文.
响应文件中如附有外文资料,主要部分要对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面.
13.
2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时,以中文为准.
涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理.
13.
3如因未翻译而造成的响应文件无效风险,由供应商承担.
14.
计量单位(实质性要求)除磋商文件中另有规定外,本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位.
15.
报价(实质性要求)15.
1供应商应认真核实本项目的工程量清单.
工程量清单(纸质或电子版)不一致时以纸质(PDF描件版)或电子版为准详见供应商须知附表.
15.
2所有报价一律以人民币报价.
采购人不接受任何非人民币币种的报价.
15.
3供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现,包括供应商完成本项目所需的一切费用.
15.
4本项目合同价格形式为固定单价合同或固定总价合同,具体形式见供应商须知附表.
15.
5本项目采用工程量清单报价,合同为固定单价合同.
(本条适用于固定单价合同项目)已标价工程量清单的扉页(仅指投标总价扉页,下同)应由注册或登记在本单位的造价人员签字并盖执业印章.
除此之外,造价人员无需在响应文件其他任何地方签字或盖执业印章.
供应商委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单的,应在响应文件中附工程造价咨询委托合同,由注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章.
磋商文件16供应商最后报价超过政府采购预算或最高限价(金额详见"供应商须知附表")的,其响应文件按无效处理.
供应商在首次提交的响应文件中的报价(即首次报价)应按磋商文件及工程量清单编制要求,列出报价的构成及明细,包括但不限于分部分项工程、措施项目、其他项目、规费及税金等.
其中安全文明施工费、暂定金额、暂估价、规费及税金应按工程量清单(总说明)的要求计取.
供应商对工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的,视为单价遗漏.
出现单价遗漏情况,视为其费用已分摊在工程量清单其他相关子目的单价(价格)之中.
如成交,供应商应完成该项目,但该项目不得另行计价.
供应商提交的已标价工程量清单应符合本项目工程量清单以及清单说明的要求.
当供应商的已标价工程量清单有下列情形之一的,应按照无效响应文件处理.
(一)已标价工程量清单中的项目名称、项目特征描述(与采购文件工程量清单中的项目特征描述的实质性内容一致的除外)、计量单位、工程量与采购文件工程量清单不一致的;(二)供应商未按采购文件工程量清单总说明规定或其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》证书中的规费标准(采购文件工程量清单总说明无规定时)计取规费的;(三)采购文件明确了安全文明施工费金额或费率并要求按此金额或费率填报而供应商填报错误或未填报的;(四)已标价工程量清单中暂列金额未按采购文件工程量清单中列明的金额填报的;(五)已标价工程量清单中材料、工程设备暂估价未按采购文件工程量清单中列出的单价计入综合单价的;(六)已标价工程量清单中专业工程暂估价未按采购文件工程量清单中列明的金额填写的;(七)已标价工程量清单中计日工未按采购文件工程量清单中列明的数量进行报价的;磋商文件17(八)当已标价工程量清单中的任何单价、合价或总价,出现两个及以上金额的.
若供应商的最后报价只有一个总价,且相对首次报价有调整(上调取"+",下调取"-"),则该调整金额将会以百分比(A)形式套用于首次报价中除暂列金额、专业暂估价以及包干费用以外的各项目单价,调整后的单价(B)作为工程变更及竣工结算的依据.
百分比(A)计算如下(保留两位小数):百分比(A)=包干费用专业工程暂估价暂列金修正后的首次报价调整金额)(---*100%调整后的单价B=修正后的首次报价中的单价*(1+A)15.
6固定总价合同(本条适用于固定总价合同项目).
本项目提供的工程量清单(控制价)用于供应商核算成本,除标价外所有内容必须完全响应,响应文件中可不提供清单计价表,响应即可.
(若提供清单计价表,其中所有内容均不作为签订、履行合同依据;也不作为结算依据.
结算按固定总价合同相关规定执行).
16.
响应文件格式16.
1供应商应执行磋商文件第五章的规定要求.
16.
2对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写.
17.
响应文件的编制和签署17.
1施工响应文件正本和副本的数量除供应商须知附表另有规定外,施工响应文件数量为正本1份副本2份,并在其封面上清楚地标明施工响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称(若有)、供应商名称以及"正本"或"副本"字样.
若正本和副本有不一致的内容,以正本书面响应文件为准.
17.
2响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写,并在规定签章处签字和盖章.
响应文件副本可采用正本的复印件.
本项目响应文件提供纸质响应文件.
17.
3响应文件的打印和书写应清楚工整,任何行间插字、涂改或增删,必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖供应商公章.
17.
5(实质性要求)响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字(注:供应商为法人的,应当由其法定代表磋商文件18人或者授权代表签字确认;供应商为其他组织的,应当由其主要负责人或者授权代表签字确认;供应商为自然人的,应当由其本人或者授权代表签字确认)或加盖私人印章,要求加盖公章的地方加盖单位公章,不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替.
17.
6响应文件正本和副本需要逐页编目编码.
17.
7要求提供纸质响应文件的,响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册,不得散装或者合页装订.
17.
8(实质性要求)响应文件应按磋商文件的要求签署、盖章(第六章2.
2.
6规定的例外情形除外).
17.
9提供纸质响应文件的,响应文件统一用A4幅面纸印制,除另有规定外.
18.
响应文件的密封和标注(不属于本项目磋商小组评审范畴,由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理)18.
1响应文件可以单独密封包装,也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内.
18.
2响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称(若有)、供应商名称.
18.
3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固.
18.
4未密封的响应文件,采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内,要求供应商密封完善后接收.
19.
响应文件的递交19.
1响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点,采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件.
供应商在递交响应文件时,用正楷填写本磋商须知一"递交响应文件签收表"然后将签收表和响应文件一并递交给采购代理机构工作人员.
19.
2报价表在磋商后,由磋商小组要求供应商进行报价时递交.
19.
3本次采购除第一章磋商邀请另有规定外,不接收邮寄的响应文件.
20.
响应文件的修改和撤回(补充、修改响应文件的密封和标注按照本章"19.
响应文件的密封和标注"规定处理)20.
1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回,但该修改或磋商文件19撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构,补充、修改的内容作为响应文件的组成部分.
且该通知需经法定代表人(主要负责人)或正式授权的供应商代表签字方为有效.
供应商在提交响应文件截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回,补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准.
20.
2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送,并注明"修改响应文件"字样.
20.
3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件,否则将认定其响应文件有效期的承诺为虚假承诺,并依法追究其法律责任.
20.
4供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任.
五、资格评审21.
磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第六章的规定进行.
六、成交事项22.
确定成交供应商22.
1本项目采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商.
22.
2采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商.
22.
3采购人收到磋商报告及有关资料后,将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商.
评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的,成交候选供应商并列,由采购人随机抽签确定成交供应商.
采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商.
22.
4采购人确定成交供应商过程中,发现成交候选供应商有下列情形之一的,不予确定其为成交供应商:(1)成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的;(2)成交候选供应商因不可抗力,不能继续参加政府采购活动;(3)成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争;磋商文件20(4)成交候选供应商提供虚假材料;(5)成交候选供应商恶意串通.
23.
成交结果23.
1采购人确定成交供应商后,将及时书面通知采购代理机构,发出成交通知书并发布成交结果公告.
23.
2成交供应商应当及时领取成交通知书.
本项目需要交纳履约保证金的,成交供应商应当及时向采购人交纳.
23.
3成交供应商不能及时领取成交通知书,采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商.
24.
成交通知书24.
1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一,是合同的有效组成部分.
24.
2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力.
成交通知书发出后,采购人无正当理由改变成交结果,或者成交供应商无正当理由放弃成交的,将承担相应的法律责任.
24.
3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的,采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后,有权宣布发出的成交通知书无效,并收回发出的成交通知书,依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动.
七、合同事项25.
签订合同25.
1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同.
由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的,将视为放弃成交,取消其成交资格并将按相关规定进行处理.
25.
2磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等,均为有法律约束力的合同组成部分.
25.
3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议,所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改.
25.
4成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的,采购人磋商文件21可以与后一位序的成交候选供应商签订采购合同,依此类推.
25.
5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容.
26.
合同分包(实质性要求)26.
1本项目合同接受分包与否,以"供应商须知附表"勾选项为准.
26.
2采购合同实行分包履行的,成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任.
26.
3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)规定的政策获取政府采购合同后,小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业,中型企业不得分包或转包给大型企业.
27.
合同转包(实质性要求)本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包.
本项目所称转包,是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人,并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系,受让人(即第三人)实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为.
成交供应商转包的,视同拒绝履行政府采购合同义务,将依法追究法律责任.
28.
补充合同采购合同履行过程中,采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与成交供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十,该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中,不得在原政府采购合同履行结束后,且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致.
29.
履约保证金(实质性要求)29.
1成交供应商应在合同签订之前交纳竞争性磋商文件规定数额的履约保证金.
29.
2如果成交供应商在规定的合同签订时间内,没有按照采购文件的规定交纳履约保证金,且又无正当理由的,将视为放弃成交.
30.
合同公告磋商文件22采购人应当自政府采购合同签订(双方当事人均已签字盖章)之日起2个工作日内,将政府采购合同在四川政府采购网上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外.
31.
合同备案采购人应当将政府采购合同副本自签订(双方当事人均已签字盖章)之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案.
32.
履行合同32.
1成交供应商与采购人签订合同后,合同双方应严格执行合同条款,履行合同规定的义务,保证合同的顺利完成.
32.
2在合同履行过程中,如发生合同纠纷,合同双方应按照合同约定及《合同法》的有关规定进行处理.
33.
验收33.
1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收.
33.
2验收结果合格的,成交供应商凭验收报告办理相关手续;验收结果不合格的,履约保证金将不予退还,也将不予支付采购资金,还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案.
34.
资金支付采购人将按照政府采购合同规定,及时向成交供应商支付采购资金.
本项目采购资金付款详见第五章规定的付款方式.
对于满足政府采购合同约定支付条件的,采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件.
八、磋商纪律要求35.
供应商不得具有的情形供应商参加本项目磋商不得有下列情形:(1)提供虚假材料谋取成交;磋商文件23(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;(3)与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通;(4)向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益;(5)在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商;(6)成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;(7)未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同;(8)将政府采购合同转包或者违规分包;(9)提供假冒伪劣产品;(10)擅自变更、中止或者终止政府采购合同;(11)拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;(12)法律法规规定的其他情形.
供应商有上述情形的,按照规定追究法律责任,具备(1)-(10)条情形之一的,同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效.
九、询问、质疑和投诉36.
询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理(详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询).
十、其他37.
本磋商文件中所引相关法律制度规定,在政府采购中有变化的,按照变化后的相关法律制度规定执行.
本章规定的内容条款,在本项目递交响应文件截止时间届满后,因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的,直接按照变化后的相关法律制度规定执行,本磋商文件不再做调整.
38.
(实质性要求)国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的,必须符合其要求.
磋商文件24一:递交响应文件签收表递交响应文件签收表项目名称采购编号供应商名称包号递交地址递交时间递交人联系电话密封情况接收人确认备注:本签收表一式两份,接收人签字后生效,由递交人和接收人各执一份.
递交响应文件签收表项目名称采购编号供应商名称包号递交地址递交时间递交人联系电话密封情况接收人确认备注:本签收表一式两份,接收人签字后生效,由递交人和接收人各执一份.
磋商文件25第三章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求本章采购需求中标注""号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求,供应商在磋商结束后应全部满足.
1.
技术、服务、合同条款要求序号项目要求1.
1项目负责人(项目经理)1.
参加本项目磋商时拟投入本项目的项目负责人(项目经理)没有在其他未完工项目担任项目经理,自采购合同签订至本项目完工前也不得在其他项目担任项目经理(提供承诺函,格式自拟).
2.
拟投入本项目的项目负责人(项目经理)为本单位人员(提供承诺函,格式自拟).
1.
2技术负责人拟投入本项目的技术负责人为本单位人员(提供承诺函,格式自拟).
1.
3工期工期总日历天数:90日历天.
1.
4缺陷责任期1、24个月(从验收合格之日起开始计算)2、缺陷责任期内出现质量问题,供应商在接到通知后24小时内响应到场,48小时内完成维修,并承担维修的相关费用,如供应商未在规定时间内响应到场或维修后仍存在质量问题每有一次扣除质保金的3%;3、其他未尽事宜,由采购人与成交人另行协商解决.
1.
5分包不允许磋商文件261.
6价格调整见合同条款1.
7履约保证金按成交金额的10%收取1.
8付款方式合同签订生效后7日内支付合同总金额的10%;工程竣工验收合格并出具验收报告后10个工作日内支付至合同总价款的80%(扣除暂列金及未确认使用暂估价金额);项目经相关部门竣工审计结算并出具书面结算报告后10个工作日内支付至审计结算价的97%,剩余3%在缺陷责任期期满后无质量问题30日内一次性付清.
1.
9本项目的其它项目管理人员基本要求项目人员中必须有安全员(具有有效的安全考核合格证C证).
说明:提供证书复印件并加盖供应商单位公章.
1.
10施工现场要求1.
结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如减少噪音、降低环节污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等.
2.
成交供应商根据现场情况自行安排堆放、加工场地,因此产生的费用由供应商承担.
3.
施工现场必须及时转运施工材料和清运垃圾.
为确保安全,转运材料及清运垃圾,必须安排在夜间.
4.
施工人员不能再施工现场居住.
1.
11其它要求1.
磋商时如出现施工图纸与工程量清单描述不一致时,以工程量清单描述的做法为准.
成交后,结合实际施工的现场项目特征进行相关的调整.
2.
其它:/.
磋商文件272.
漏项工程处理:施工过程中,发现工程量清单存在漏项工程的,该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分,采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同.
3.
供应商针对本项目的施工,必须达到国家及行业现行技术规范标准,符合国家及行业验收合格标准.
4.
针对本项目的其他技术服务要求:4.
1.
满足本项目采购文件、工程量清单、设计图纸及采购人所需实际工程内容要求.
(工程量清单、设计图纸见另册)4.
2.
本项目依照国家、部、省、市现行相关规范、规定执行.
4.
3.
本项目的工程实施过程和提供工程材料均须符合国家有关标准强制性条文、现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例,以及四川省内的相关文件和规定.
4.
4.
供应商应对现场进行踏勘,充分了解采购人实际需求,综合考虑各类风险因素,进行清单组价.
4.
5.
质量要求:满足设计、施工、验收规范要求,符合国家现行规范及强制性验收标准.
4.
6.
环境保护要求:施工须符合施工环境保护相关要求.
磋商文件28第四章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容针对第三章、第七章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款,在磋商过程中,磋商小组在获得采购人代表确认的前提下,可以根据磋商情况实质性变动相关内容.
磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商.
磋商文件29第五章响应文件格式一、本章所制响应文件格式(不包括签字盖章),除格式中明确将该格式作为实质性要求的,不具有强制性.
二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏,由供应商根据自身响应情况作解释性说明,不作为必填项.
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项,可能会与本采购项目无关,在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下,供应商可以不予填写,但应当注明.
磋商文件30XXX(项目名称)(第X包)响应文件(施工响应部分)采购编号:供应商名称:日期:XX年XX月XX日正本/副本磋商文件31目录一、报价函.
二、已标价工程量清单.
三、法定代表人(主要负责人)身份证明书.
四、法定代表人(主要负责人)授权书.
五、供应商基本情况表.
六、技术、服务合同条款要求应答表.
七、供应商类似项目业绩一览表.
八、供应商类似项目业绩情况表.
九、项目管理机构.
十、中小企业(监狱企业)声明函.
十一、残疾福利性单位声明函.
十二、供应商诚信情况承诺函.
十三、承诺函.
十四、施工组织设计(实施方案)十五、供应商认为需要提供的其他材料.
磋商文件32格式1-1一、报价函XXXXXXX(采购代理机构名称):1.
我方己仔细研究了(项目名称)磋商文件的全部内容,愿意以人民币(大写)XX($)的总报价,工期XX日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到规定要求标准.
2.
我方承诺在响应文件有效期天内不修改、撤销响应文件.
3.
如我方成交:(l)我方承诺在收到成交通知书后,在规定的期限内与采购人签订合同.
(2)我方承诺按照磋商文件规定的金额和方式向采购人缴纳履约保证金.
(3)我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务.
(4)我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号文件)对我方可能存在的失信行为进行惩戒.
(5)我方愿意提供贵单位可能另外要求的,与磋商报价有关的文件资料,并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的.
(6)我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成工程建设项目,最后报价以《最后报价表》为准,接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金.
(7)(其他补充说明).
供应商名称:XXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXX通讯地址:XXX邮政编码:XXX联系电话:XXX传真:XXX日期:XX年XX月XX日磋商文件33格式1-2二、已标价工程量清单1、已标价工程量清单相关要求详见磋商文件"第二章磋商须知"第15条关于报价的相关要求以及工程量清单总说明的相关要求.
磋商文件34格式1-3-1三、法定代表人(主要负责人)身份证明书(实质性要求)供应商名称:XX单位性质:XX注册地址:XX成立时间:XX年XX月XX日经营期限:XX(法定代表人姓名)在(供应商名称)处任(职务名称)职务,是(供应商名称)的法定代表人(主要负责人).
特此证明.
附:身份证明材料(法定代表人(主要负责人)居民身份证(正反面)或军官证或护照等复印件盖单位公章.
)供应商名称:XXX(盖单位公章)日期:XX年XX月XX日磋商文件35格式1-3-2四、法定代表人(主要负责人)授权书(实质性要求)中国远东国际招标有限公司(采购代理机构名称):本授权声明:XXX(供应商名称)XXX(法定代表人姓名(主要负责人)、职务)授权XXX(被授权人姓名、职务)为我方参与XXX(项目名称)(采购编号XXX)第【X】包磋商采购活动的合法代表,有权以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜.
特此声明.
附1:身份证明材料(被授权人的居民身份证(正反面)或军官证或护照等复印件盖单位公章.
)附2:法定代表人(主要负责人)身份证明书(格式1-3-1)法定代表人(主要负责人)(签字或加盖个人印章):XXX授权代表(被授权人)(签字):XXX供应商名称(盖单位公章):XXX日期:XX年XX月XX日注:(1)授权代表必须在授权委托书上亲笔签名,不得使用印章,签名章或其它电子制版签名代替.
(2)如响应文件均由供应商法定代表人(主要负责人)签字或加盖私人印章的且法定代表人(主要负责人)本人参与磋商的,则可不提供.
磋商文件36格式1-4五、供应商基本情况表供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人联系电话传真网址法定代表人/主要负责人姓名技术职称联系电话技术负责人姓名技术职称联系电话成立时间员工总人数:企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注供应商名称:XXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXX日期:XX年XX月XX日磋商文件37格式1-5六、技术、服务、合同条款要求应答表序号项目响应内容备注1.
1项目负责人(项目经理)1.
2技术负责人1.
3工期1.
4缺陷责任期1.
5分包1.
6价格调整1.
7履约保证金1.
8付款方式1.
9本项目的其它项目管理人员基本要求1.
10施工现场要求1.
11其它要求.
.
.
.
.
.
注:供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写,不得虚假响应,虚假响应的,其响应文件无效并按规定追究其相关责任.
供应商名称:XXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXX日期:XX年XX月XX日磋商文件38格式1-6七、供应商类似项目业绩一览表序号项目业主项目名称工程类别开工日期竣工日期建设规模合同价格(元)备注123…供应商名称:XXXX(盖单位公章)日期:XX年XX月XX日磋商文件39格式1-7八、供应商类似项目业绩情况表1合同名称:业主名称:合同价格:工程地址:2所承担合同的主要内容:3工程类别:4建设规模:5项目负责人:6开工日期:7竣工日期(或计划竣工日期):8项目描述:9其他:注:1、每个业绩项目单独填表并编号,应按要求填报工程业绩表并附相关有效证明材料,盖章方式不作要求.
2、表中所有空格内容均须填写,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写"无".
磋商文件40格式1-8九、项目管理机构(一)项目管理机构组成表序号职务姓名执业或职业资格职称证书名称证书编号职称专业级别1项目负责人(项目经理)2项目技术负责人3施工员4质量员5安全员……如需办理施工许可证,人员配备需满足办理施工许可证相关要求.
供应商名称:XXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXX日期:XX年XX月XX日磋商文件41(二)主要人员简历表姓名年龄职称职务拟在本合同任职主要工作经历时间项目名称担任职务发包人注:1、人员应附身份证复印件.
2、人员应附执业或职业资格证或上岗证或职称证复印件.
磋商文件42格式1-9十、中小企业声明函本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定,本公司为XXXX(请填写:中型、小型、微型)企业.
即,本公司同时满足以下条件:1.
根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准,本公司为XXXX(请填写:中型、小型、微型)企业.
2.
本公司参加XXXX单位的XXXX项目采购活动,由本企业承担工程建设及服务.
本公司对上述声明的真实性负责.
如有虚假,将依法承担相应责任.
供应商名称:XXXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXXX日期:XX年XX月XX日注:1、本声明适用于供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定划分标准的中小企业.
2、供应商为非企业单位的,不得提供此声明,提供此声明的,声明无效.
磋商文件43格式1-10十一、残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动由本单位承担工程.
本单位对上述声明的真实性负责.
如有虚假,将依法承担相应责任.
单位名称:XXXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXXX日期:XX年XX月XX日注:1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策.
残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策.
2、供应商为非残疾人福利性单位的,不得提供此声明,提供此声明的,声明无效.
磋商文件44格式1-11十二、供应商诚信情况承诺函致XXXXXXX(采购代理机构):本单位XXXX(供应商名称)参加XXXX(项目名称及采购编号)的政府采购活动,现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采[2015]33号)的相关规定,针对本单位的诚信情况作出以下承诺:我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采[2015]33号)所规定的失信行为XXXX次(填写失信行为的次数时,建议使用大写数字,如零、壹、贰、叁、肆等.
);(仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数)我单位对以上填写信息的真实性负责.
如有不实,本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果.
供应商名称:XXXX(单位盖章).
递交响应文件截止日期:XXXX.
注:1、本表格式及内容仅供参考,供应商也可提供自己的格式;2、供应商存在以上所述失信行为的,将按照第二章磋商须知附表的要求进行处理;3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后,应当在四川政府采购网向社会公告,并记入诚信档案,有效期为1年.
工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的,不再重复计算.
4、供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的,评审时不再对其以价格加成进行惩戒.
5、如联合体投标的,联合体各成员应分别提供.
磋商文件45格式1-12十三、承诺函(实质性要求)XXX(采购代理机构名称):我方作为本次采购项目的供应商,根据磋商文件要求,现郑重承诺如下:一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第二章的全部实质性要求,如对磋商文件有异议,已依法进行维权救济,不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为.
二、在参加本次采购活动中,不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为.
三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动,我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商.
四、在参加本次采购活动中,不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中,同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为.
五、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员,不存在同时是采购代理机构工作人员的情形.
六、不存在同一母公司的两家以上的子公司,以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形.
七、我方与采购代理机构不存在关联关系,也不是采购代理机构的母公司或子公司.
八、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采[2015]33号)规定的记入诚信档案的失信行为,将在响应文件中全面如实反映.
九、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的.
十、如本项目磋商采购过程中需要提供样品,则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品,我方对提供样品的性能和质量负责,因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的,我方愿意承担相应不利后果.
十一、国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的,我方承诺符合其要求.
十二、参加本次采购活动,我方完全同意磋商文件第二章关于"磋商费用"、磋商文件46"合同分包"、"合同转包"、"履约保证金"的实质性要求,并承诺严格按照磋商文件要求履行.
十三、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由我方承担所有相关责任.
除非磋商文件特别规定,采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权.
如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的,使用该知识成果后,我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料,并提供无限期支持,采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权).
如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权,则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用.
十四、与我方存在直接控股关系的单位为:XXX;存在管理关系单位为:XXX.
我方对上述承诺的内容事项真实性负责.
如经查实上述承诺的内容事项存在虚假,我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任.
法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXX供应商名称:XXXX(盖章)日期:XX年XX月XX日磋商文件47格式1-13十四、施工组织设计(实施方案)供应商可根据磋商文件和对现场的勘察情况,可采用文字并结合图表形式,参考以下要点编制本工程的施工组织设计:(1)进度计划;(2)质量保证措施;(3)安全保证措施;(4)资源配置计划;(5)环保文明措施;(6)应急预案;(7)施工工艺内容(8)磋商文件评分标准及其它规定的内容.
磋商文件48格式1-14十五、供应商认为需要提供的其它材料①提供通过资格预审后的磋商邀请函复印件加盖供应商公章.
②供应商认为需要提供的其它资料,格式不作要求,供应商认为不提供的可以空白或填写"无".
磋商文件49其他格式:一:第【】轮/最终报价表二:制造商家授权书三:强制性产品的认证(3C)证书承诺函注:1.
一仅供现场报价时使用;2.
二-三的格式仅作为磋商文件有规定或供应商制作响应文件有需要时参考使用.
磋商文件50一:第【】轮/最终报价表(本表仅供现场报价使用)第【】轮/最终报价表(实质性要求)(仅供现场报价时使用)项目名称采购编号包号第X轮最终报价大写:小写:备注注:1.
供应报价超过采购预算和最高限价报价的,其响应文件无效.
2.
供应商的报价含完成本项目所需的全部费用.
3.
供应商根据磋商小组要求进行两轮及以上报价的(含响应文件中的首轮报价),在未提高其响应文件中承诺的工程、产品及其服务质量的情况下,每轮次的报价均不能高于上一轮次报价(第一次现场报价不能高于在响应文件中的报价),否则,其响应文件无效.
4.
"第【】轮报价表/最终报价表"为多页的,每页均需由法定代表人(主要负责人)或授权代表签字或加盖个人印章.
5.
最终已标价的工程量清单的综合单价根据首次提供的已标工程量清单的综合单价和最终报价浮动比例作相同比列调整.
供应商名称:XX法定代表人(主要负责人)或授权代表(签字或加盖个人印章):XX日期:XX年XX月XX日磋商文件51二:制造商家授权书制造商家授权书(采购代理机构名称):(制造商家名称)是在(国名)依法登记注册的,其厂址现在.
(被授权公司名称)是在(国名)依法登记注册的,其主要营业地点现在.
(制造商家名称)授权(被授权公司名称)为我方制造的品牌产品的合法销售商(授权销售的产品清单附后),参加项目第包的报价,全权处理与该产品采购的有关事宜,并对我方具有约束力.
作为制造商,我方承诺,为本次采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品.
我方保证以政府采购合作者来约束自己,并对该报价共同承担和分别承担采购文件中规定的义务.
授权单位名称:(盖单位公章)日期:年月日附:授权销售产品清单注:1.
供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件,但授权文件中必须明确:制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加报价的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章.
制造厂家可以是派出机构.
若由代理商授权的,须同时提供证明代理商有授权资格的证明文件复印件.
(若由国外制造厂家直接授权的,签字或盖章均可)2.
对技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在成交后通过合法渠道获得产品的采购项目,或者采购文件无要求提供授权书的,可以不提供制造厂家授权书.
磋商文件52三:强制性产品的认证(3C)证书承诺函强制性产品的认证(3C)证书承诺函(采购代理机构名称):我单位作为本次磋商项目的供应商,现郑重承诺如下:我单位所投产品若涉及《中华人民共和国产品质量法》、《强制性产品认证管理规定》(质检总局令第117号)及国家法律法规规定的其它强制性规定的认证,承诺具有有效的强制性产品认证(3C)证书,若没有或无法提供,愿意按提供虚假材料谋求成交接受处罚.
我单位承诺,在成交通知书发出后签订采购合同前向采购人提供所涉及强制性产品的认证(3C)证书.
供应商名称(盖单位公章):法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):日期:年月日磋商文件53第六章评审方法1.
总则1.
1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度,结合本采购项目特点制定本次磋商采购评审方法.
1.
2磋商工作由采购代理机构负责组织,具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责.
1.
3磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则,并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商.
1.
4磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审,并独立履行下列职责:(一)熟悉和理解磋商文件,确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷,根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释;(二)审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求,并作出公正评价;(三)根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正;(四)推荐成交供应商,或者受采购人委托确定成交供应商;(五)起草评审报告并进行签署;(六)向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为;(七)法律、法规和规章规定的其他职责.
1.
5磋商过程独立、保密.
供应商非法干预磋商过程的,其响应文件作无效处理.
2.
磋商程序2.
1审查磋商文件和停止评审.
2.
1.
1磋商小组正式评审前,应当对磋商文件进行熟悉和理解,内容主要包磋商文件54括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等.
2.
1.
2本磋商文件有下列情形之一的,磋商小组应当停止评审:(1)磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷,导致评审无法进行的;(2)磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的;(3)采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围,但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的;(4)采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围,但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的;(5)磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的;(6)磋商文件载明的成交原则不合法的;(7)磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形.
2.
1.
3出现本条2.
1.
2规定应当停止评审情形的,磋商小组应当向采购组织单位书面书面说明情况.
除2.
1.
2规定的情形外,磋商小组不得以任何方式和理由停止评审.
2.
2磋商.
2.
2.
1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会.
磋商顺序以现场抽签的方式确定.
磋商过程中,磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次.
2.
2.
2每轮磋商开始前,磋商小组应根据磋商文件的规定,并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容.
2.
2.
3在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容.
实质性变动的内容,须经采购人代表书面确认.
2.
2.
4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商.
2.
2.
5磋商过程中,磋商文件变动的,供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字(注:供应商为法人的,应当由其法定代表人或者授权代表签字确认;供应商为其他组织的,应当由其主要负责人或者授权代表签字确认;供应商磋商文件55为自然人的,应当由其本人或者授权代表签字确认)或者加盖公章.
磋商过程中,供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的,磋商小组不得拒绝,并应当给予供应商必要的时间,但是供应商变更其响应文件,应当以有利于满足磋商文件要求为原则,不得变更为不利于满足磋商文件规定,否则,其响应文件作为无效处理.
2.
2.
6有效性、完整性和响应程度审查2.
2.
6.
1磋商过程中,磋商小组对供应商首次递交的响应文件进行审查,审查中发现供应商首次响应文件有下列情况之一的,应按照无效响应文件处理:(1)响应文件的语言、报价货币、知识产权、响应文件有效期不符合采购文件的规定,影响磋商小组评判的;(2)响应文件中未附已标价工程量清单.
2.
2.
6.
2经最终磋商后,响应文件仍有下列情况之一的,应按照无效响应文件处理:(1)响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的;(2)响应文件仍中有规定的其他无效响应情形的.
2.
2.
6.
3磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中,有下列情形的,磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争,并通过响应文件的有效性审查:(1)响应文件存在个别地方(总数不能超过2个)没有法定代表人/单位负责人签字,但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的;(2)响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外,其他地方以相关专用章加盖的;(3)以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的(但是骑缝章模糊不清,印章名称无法辨认的除外).
2.
2.
6.
4磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后,向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告,确定继续磋商的供应商名单.
没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商,磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因.
2.
2.
7磋商过程中,磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息.
磋商文件562.
2.
8磋商过程中,磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的,磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理,不允许其提交最后报价.
2.
2.
9磋商完成后,磋商小组应出具磋商情况记录表,磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等.
2.
3报价2.
3.
1除首次响应文件中的报价以外,供应商报价采用现场报价.
现场报价前,磋商小组应对供应商首次响应文件中的报价(已标价工程量清单)进行评审:(1)供应商已标价工程量清单出现磋商文件"第二章磋商须知"中第15.
5款规定情形之一的,应按照无效响应文件处理;(2)磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核,如果出现下列不一致的,按以下原则进行修正:总价金额与依据单价(或费率)计算出的结果不一致的,以单价(或费率)为准修正总价,但单价(或费率)小数点有明显错误的除外(包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、投标报价汇总表).
修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件作为无效处理.
供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式.
不得未经澄清、说明或者更正,直接将供应商响应文件作为无效处理.
(3)磋商小组对供应商已标价工程量清单的项目单价进行评审,对明显不合理的单价(如明显偏高或偏低)项目,应在评审报告中记录,提醒采购人在签订合同时注意,并在合同履行过程中加强风险防范.
2.
3.
2已标价工程量清单评审结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价或者多轮报价后再最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家.
两轮(首次响应文件中的报价为第一轮)以上报价的,供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下,其最后报价不得高于对该项目之前的报价,否则,磋商小组应当对其响应文件按无效处理,不允许进入综合评分,并书面告知供应商,说明理由.
磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价,在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的,应按照无效响应文件处理.
2.
3.
3参与报价的供应商按磋商小组要求进行报价.
最后报价超过竞争性磋磋商文件57商文件规定的政府采购预算(或最高限价)或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的,应按照无效响应文件处理.
供应商现场报价大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准,但大写金额文字存在错误的,应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正,再行修正.
修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件作为无效处理.
2.
3.
4供应商报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认(注:供应商为法人的,应当由其法定代表人或者授权代表签字确认;供应商为其他组织的,应当由其主要负责人或者授权代表签字确认;供应商为自然人的,应当由其本人或者授权代表签字确认)或加盖公章.
报价是供应商响应文件的有效组成部分.
2.
3.
5采购人在磋商文件中直接确定了采购项目采购价格的,供应商的报价应当按照磋商文件中确定了的采购项目采购价格进行报价,不得增加或者减少,否则其报价无效,其响应文件将作为无效处理.
2.
4比较与评价.
由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分,具体要求详见本章综合评分部分.
2.
5推荐成交候选供应商.
磋商小组应当根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商,并编写磋商报告.
评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐.
评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣(得分高低)顺序推荐.
评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的,成交候选供应商并列,由采购人随机抽签确定成交供应商.
2.
6磋商小组复核.
磋商小组评分汇总结束后,磋商小组应当进行评审复核,对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核.
2.
7采购组织单位现场复核评审结果.
2.
7.
1评审结果汇总完成后,磋商小组拟出具磋商评审报告前,采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员,在采购现场监督人员的监督之下,依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核,出具复核报告,存在下列情形之一的,采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果:(1)分值汇总计算错误的;(2)分项评分超出评分标准范围的;磋商文件58(3)客观评分不一致的.
存在本条上述情形的,由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议,并承担独立评审责任.
磋商小组采纳采购代理机构书面建议的,应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审,并在磋商报告中详细记载有关事宜;不采纳采购代理机构书面建议的,应当书面说明理由.
采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的,应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动,不得擅自中止采购活动.
采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的,应当书面报告采购项目同级财政部门.
采购代理机构复核过程中,磋商小组成员不得离开评审现场.
2.
7.
2有下列情形之一的,不得现场修改评审结果:(1)磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的;(2)采购代理机构现场复核时,复核工作人员数量不足的;(3)采购代理机构现场复核时,没有采购监督人员现场监督的;(4)采购代理机构现场复核内容超出规定范围的;(5)采购代理机构未提供书面建议的.
2.
8编写磋商报告.
磋商小组推荐成交候选供应商后,应向采购代理机构出具磋商报告.
磋商报告应当包括以下主要内容:(1)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况;(2)响应文件开启日期和地点;(3)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单;(4)评审情况记录和说明,包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等;(5)提出的成交候选供应商的排序名单及理由.
磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可.
磋商小组成员对磋商报告有异议的,磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行.
对磋商报告有异议的磋商小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况.
磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意磋商报告.
2.
9磋商异议处理规则.
在磋商过程中,磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的,应当以少数服从多数的原则处理,但不违背磋商文件磋商文件59规定.
有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的,应当在磋商报告中予以反映.
2.
10供应商澄清、说明2.
10.
1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正.
供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容.
2.
10.
2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出.
供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字(注:供应商为法人的,应当由其法定代表人或者授权代表签字确认;供应商为其他组织的,应当由其主要负责人或者授权代表签字确认;供应商为自然人的,应当由其本人或者授权代表签字确认)或者加盖公章.
2.
12终止磋商采购活动.
出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:(1)因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;(3)在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的.
2.
13磋商活动结束后,发现资格预审过程中资格性审查认定错误的,磋商结果无效,重新开展采购活动,由此给供应商造成损失的,由采购人、采购代理机构承担赔偿责任.
但是,经过所有参加采购活动的供应商书面认可,同意重新实行资格性审查的,可以直接重新实行资格性审查,并重新按照规定要求进行磋商评审.
3.
综合评分3.
1本次综合评分的因素详综合评分明细表.
3.
2除价格因素外,磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分.
技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分.
财务状况及其他经济类评分因素由磋商文件60抽取的经济方面磋商小组成员独立评分.
政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分.
采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分.
价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分.
3.
3综合评分明细表3.
3.
1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则.
3.
3.
2综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行价格调整,再进行报价评分.
3.
3.
3综合评分明细表序号评分因素分值评分标准说明一报价50分满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分.
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)*50.
注:根据国家和四川省的有关规定,对小、微型、监狱企业或残疾人福利性单位承担工程的价格给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评分;对失信行为供应商给予10%/次的报价累加加成,用加成后的价格参与评分,若加成后的报价超过采购预算/最高限价的,其响应文件按照无效处理.
共同评分因素二施工组织设计31.
5分供应商提供的施工组织设计方案包含进度计划、质量保证措施、安全保证措施、资源配置计划、环保文明措施、应急预案、施工工艺内容且响应磋商文件的得31.
5分,每缺少一项内容或有一项内容错误(内容错误指:项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致;进度计划超期)的,每缺少一项内容扣4.
5分,每有一处错误扣0.
9分,扣完为止.
技术评分因素三业绩10分供应商2017年1月1日(含1日)以来具有一个已完成类似项目业绩的得4分,在此基础上每增加1个加3分,最多得10分.
(提供施工合同复印件和竣工验收报告复印件.
)共同评分因素四节能、环境标志、无线局域网产品6分供应商所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分;每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分;每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分.
本项共6分.
注:共同评分因素磋商文件611、可重复计分;2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的,不属于本项评分范围.
3、供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的,应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章(鲜章),否则不予给分.
4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的,需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章(鲜章).
注:节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准.
财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整.
无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准.
五扶持少数民族地区1.
5分供应商属于少数民族地区中小建筑企业的得1.
5分.
(指供应商注册地在民族自治州、自治县、自治乡的中小建筑企业,提供营业执照复印件.
)共同评分因素六响应文件的规范性1分没有细微偏差情形的得1分;有一项细微偏差扣0.
1分,直至该分项值扣完为止.
注:本项评分因素适用于施工组织设计以外的评分项.
细微偏差是指响应文件基本上符合磋商文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果.
细微偏差不影响响应文件的有效性.
共同评分因素注:本表中要求提供的复印件材料,均需加盖供应商单位公章(空白页可不加盖单位公章,存在正反面的,只加盖单面的,不得作为无效处理,将在响应文件规范性方面进行扣分处理),否则将不认可该项复印件材料的有效性.
(2)评分因素中的施工组织设计应当严格对应本磋商文件第五章采购需求内容,不得设置与第五章采购需求内容没有对应的评分因素.
工程项目法定施工人员条件已作为资格条件设置,不得以供应商工作人员条件作为评分因素为特定供应商量身订做,不得直接或者间接以供应商规模条件、供应商获得荣誉奖励奖状磋商文件62及类似证书、供应商参与政策课题标准研讨、与项目施工无关的人员条件等不合理因素对供应商实行差别待遇或者歧视待遇.
(3)为支持新设立企业的发展,业绩分值不能过高设置,每个业绩的分值不能过低设置.
(4)评分标准应当对应磋商文件第五章中明确的采购需求进行细化和量化,不得设置施工组织设计方案、规划、配置等先进性、稳定性、科学性、合理性、完整性、操作性、周到性、全面性及其他不细化量化的评审标准扩大磋商小组的自由裁量权.
(5)采购人在磋商文件中直接确定采购项目采购价格的,仍然要将价格作为评分因素,并按照规定进行价格扣除和价格加成后,进行价格评分.
(6)评分的取值按四舍五入法,保留小数点后两位.
3.
3.
4评审得分=(A1+A2+……+An)/NA+(B1+B2+……+Bn)/NB+(C1+C2+……+Cn)/NC+(D1+D2+……+Dn)/NDA1、A2……An分别为每个经济类评委(经济类专家)的打分,NA为经济类评委(经济类专家)人数;B1、B2+……Bn分别为每个技术类评委(技术类专家和采购人代表)的打分,NB为技术类评委(技术类专家和采购人代表)人数;C1、C2……Cn分别为每个政策合同类评委(法律类专家)的打分,NC为政策合同类评委(法律类专家)人数;D1、D2……Dn分别为评审委员会每个成员的打分(共同评分类),ND为评审委员会人数.
4.
磋商纪律及注意事项4.
1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密,任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人.
4.
2在磋商过程中,供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触,否则将取消其参与磋商的资格.
4.
3对各供应商的商业秘密,磋商小组成员应予以保密,不得泄露给其他供应商.
4.
4磋商小组独立评判,推荐成交候选人,并写出书面报告.
4.
5磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察.
磋商文件635.
磋商小组在政府采购活动中承担以下义务:5.
1遵守评审工作纪律;5.
2按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;5.
3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;5.
4及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明,以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为;5.
5发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况;5.
6及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况;5.
7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项;5.
8法律、法规和规章规定的其他义务.
6.
评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律:6.
1不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动.
发现参加了与自己有利害关系的评审活动,须主动提出回避,退出评审;6.
2评审前,应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管;6.
3评审过程中,不得与外界联系,因发生不可预见情况,确实需要与外界联系的,应当在监督人员监督之下办理;6.
4评审过程中,不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论,不得征询或者接受采购人的倾向性意见,不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见,不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据,不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准,不得违规撰写评审意见,不得拒绝对自己的评审意见签字确认;6.
5在评审过程中和评审结束后,不得记录、复制或带走任何评审资料,磋商文件64不得向外界透露评审内容;6.
6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理,接受现场监督人员的合法监督;6.
7遵守有关廉洁自律规定,不得私下接触供应商,不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处,不得接受采购代理机构的请托.
磋商文件65第七章政府采购合同(草案)根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及XXX采购项目(项目编号:XXX)的磋商文件、乙方的响应文件及成交通知书,甲、乙双方同意签订本合同.
详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同予以说明,合同及本项目的磋商文件、响应文件、评审报告、成交通知书等均为本合同不可分割的部分.
双方同意共同遵守如下条款:为强化采购人主体责任,避免或者减少采购项目竣工结算中的违法违规和权力寻租行为,本采购项目政府采购合同约定履行按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定执行.
采购项目竣工后验收过程中,采购人作为项目竣工验收的责任主体,将严把工程质量关,可能引入其他第三方机构协助验收,但任何第三方机构不会对政府采购合同价格进行变更,不得审减、审增,对于验收合格的采购项目,采购人应当按照政府采购合同确定的金额在收到供应商发票后30内支付采购资金.
验收所产生的任何费用应由采购人承担,不要求或者专家成交供应商负担.
本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款执行.
如有最新版本,参照最新版本执行.
注:本采购合同中出现的措辞"发包人"与磋商文件中的"采购人"含义相同;"投标人"与"供应商"含义相同;"招标文件"与"采购文件"及"磋商文件"含义相同.
磋商文件66第一节合同协议书发包人(全称):(甲方)承包人(全称):(乙方)一、工程概况1.
工程名称:.
2.
工程地点:.
3.
项目编号:.
4.
工程内容:.
5.
工程承包范围:.
二、合同工期计划开工日期:年月日.
计划竣工日期:年月日.
工期总日历天数:天.
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准.
三、质量标准工程质量符合标准.
四、签约合同价与合同价格形式1.
签约合同价为:人民币(大写)(元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(元);(3)专业工程暂估价金额:磋商文件67人民币(大写)(元);(4)暂列金额:人民币(大写)(元).
2.
合同价格形式:.
五、项目经理承包人项目经理:.
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)成交通知书;(2)专用合同条款及其;(3)通用合同条款;(4)评审报告;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件.
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分.
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.
专用合同条款及其须经合同当事人签字或盖章.
七、承诺1.
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款.
2.
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.
3.
发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一磋商文件68工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议.
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同.
九、签订时间本合同于XX年XX月XX日签订.
十、签订地点本合同在XXX签订.
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分.
十二、合同生效本合同自生效.
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份.
发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:磋商文件69传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二节通用合同条款备注:1、本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款执行.
2、如有最新版本,参照最新版本执行.
磋商文件70第三节专用合同条款1.
一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
1其他合同文件包括:.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
2.
1监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
2.
2设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
3工程和设备1.
3.
1作为施工现场组成部分的其他场所包括:.
1.
3.
2永久占地包括:.
1.
3.
3临时占地包括:.
1.
4法律适用于合同的其他规范性文件:.
磋商文件711.
5标准和规范1.
5.
1适用于工程的标准规范包括:.
1.
5.
2发包人提供国外标准、规范的名称:;发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:.
1.
5.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:.
1.
6合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)成交通知书;(3)专用合同条款及其;(4)通用合同条款;(5)评审报告;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件.
1.
7图纸和承包人文件1.
7.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:;发包人向承包人提供图纸的数量:;发包人向承包人提供图纸的内容:.
1.
7.
2承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;磋商文件72承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:.
1.
7.
3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:.
1.
8联络1.
8.
1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.
1.
8.
2发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:.
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:.
监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:.
1.
9交通运输1.
9.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:.
1.
9.
2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:.
1.
9.
3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担.
1.
10知识产权1.
10.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委磋商文件73托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:.
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:.
1.
10.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:.
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:.
1.
10.
3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:.
1.
11工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:.
2.
发包人2.
1发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
发包人对发包人代表的授权范围如下:.
2.
2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
2.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:.
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:磋商文件74(1)将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:.
(2)施工场地与公共道路通道开通的时间和要求:.
(3)工程地质和地下管线资料的提供时间:.
(4)由发包人办理的施工所需所证、批件的名称和完成时间:.
(5)水准点与座标控制制点交验要求:.
(6)图纸会审和设计交底时间:(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:.
(8)发包人应做的其他工作:.
2.
3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:.
发包人是否提供支付担保:.
发包人提供支付担保的形式:.
3.
承包人3.
1承包人的一般义务(1)承包人提交的竣工资料的内容:.
承包人需要提交的竣工资料套数:.
承包人提交的竣工资料的费用承担:.
承包人提交的竣工资料移交时间:.
承包人提交的竣工资料形式要求:.
(2)承包人应履行的其他义务:a.
完成深化设计文件提交时间:.
b.
应提供计划、报表的名称及完成时间:.
磋商文件75c.
承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:.
d.
向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无.
e.
需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续:.
f.
已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:.
g.
施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:.
h.
施工场地清洁卫生的要求:.
i.
消防相关工程、资料完善并确保通过消防验收.
j.
按合同约定支付竣工结算效益审计费用.
k.
承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内.
l.
双方约定承包人应做的其他工作:.
3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:.
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:.
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:.
本项目实行项目经理、项目主要技术负责人压证施工制度.
发包人须在承包人提供响应文件承诺的人员的执业资格证书原件后才能签订合同,至工程竣工验磋商文件76收合格后才能退还.
承包人项目经理短期离开施工场地,应事先征得发包人同意,并委派代表代行其职责,项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:.
3.
2.
2承包人擅自更换项目经理或技术负责人的违约责任:.
3.
2.
3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:.
3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:.
3.
3.
2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:.
3.
3.
3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:.
3.
3.
4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:.
3.
3.
5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:.
3.
4分包3.
4.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:本工程无分包.
主体结构、关键性工作的范围:.
3.
4.
2分包的确定允许分包的专业工程包括:无.
其他关于分包的约定:.
3.
4.
3分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:.
3.
5工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:.
3.
6履约担保承包人是否提供履约担保:.
承包人提供履约担保的形式、金额及期限:.
磋商文件774.
监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:.
关于监理人的监理权限:.
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:.
4.
2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:.
4.
3商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2);(3).
5.
工程质量5.
1质量要求5.
1.
1特殊质量标准和要求:.
关于工程奖项的约定:.
磋商文件785.
2隐蔽工程检查5.
2.
1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:.
监理人不能按时进行检查时,应提前X小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:X小时.
6.
安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:.
6.
1.
2关于治安保卫的特别约定:.
关于编制施工场地治安管理计划的约定:.
6.
1.
3文明施工合同当事人对文明施工的要求:.
6.
1.
4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:.
7.
工期和进度7.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:.
7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:.
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:.
7.
2施工进度计划7.
2.
1施工进度计划的修订承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:.
7.
3开工磋商文件797.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:.
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:.
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:.
7.
3.
2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起X天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:.
7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形:7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:签约合同价款的10%.
7.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:.
7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1);(2);(3).
磋商文件807.
8提前竣工的奖励7.
8.
1提前竣工的奖励:无.
8.
材料与设备8.
1承包人采购材料与工程设备8.
2材料与工程设备的保管与使用8.
2.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:.
8.
3样品8.
3.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:.
8.
4施工设备和临时设施8.
4.
1承包人提供的施工设备和临时设施8.
4.
2关于修建临时设施费用承担的约定:.
9.
试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
1试验设备施工现场需要配置的试验场所:.
施工现场需要配备的试验设备:.
施工现场需要具备的其他试验条件:.
磋商文件819.
2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:.
10.
变更10.
1变更的范围关于变更的范围的约定:.
10.
2变更估价10.
2.
1变更估价原则关于变更估价的约定:.
10.
3承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:.
发包人审批承包人合理化建议的期限:.
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:.
10.
4暂估价10.
4.
1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定.
10.
4.
2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第X种方式确定.
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:.
10.
5暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:.
磋商文件8211.
价格调整11.
1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整.
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第X种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整.
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;第2种方式:采用造价信息进行价格调整.
(2)关于基准价格的约定:.
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整.
第3种方式:其他价格调整方式:.
12.
合同价格、计量与支付12.
1合同价格形式12.
1.
1单价合同.
综合单价包含的风险范围:.
风险费用的计算方法:/.
风险范围以外合同价格的调整方法:.
磋商文件8312.
1.
2总价合同.
总价包含的风险范围:.
风险费用的计算方法:.
风险范围以外合同价格的调整方法:.
12.
1.
3其他价格方式:.
12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额(比例20%-40%):.
预付款支付期限:.
预付款扣回的方式:.
12.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:.
预付款担保的形式为:.
12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:.
12.
3.
1.
1总价措施项目的计量总价措施项目清单中的项目(除环境保护、安全施工、文明施工、临时设施等以费率计价的项目以外),包干计取,结算不作调整;进度支付时按发包人确认后的工程形象进度比例按月计量.
安全文明施工费的计量、支付与结算按川建发〔2017〕5号执行.
12.
3.
1.
2规费的计量按建设行政主管部门核定的承包人规费费率计量和结算.
12.
3.
1.
3税金税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计取.
12.
3.
2计量周期磋商文件84关于计量周期的约定:.
12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:.
12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:.
12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:.
12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:.
12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:12.
4.
2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:.
12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:.
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:.
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:.
12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:.
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:.
(2)发包人支付进度款的期限:.
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:.
12.
4.
5支付分解表的编制(1)总价合同支付分解表的编制与审批:.
(2)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:.
磋商文件8513.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
1监理人不能按时进行验收时,应提前X小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:X小时.
13.
2竣工验收13.
2.
1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:.
13.
2.
2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:.
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:.
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:.
13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:.
(1)单机无负荷试车费用由承担;(2)无负荷联动试车费用由承担.
13.
3.
2投料试车关于投料试车相关事项的约定:.
13.
4竣工退场13.
4.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:.
磋商文件8614.
竣工结算14.
1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:.
竣工结算申请单应包括的内容:.
14.
2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:.
发包人完成竣工付款的期限:.
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:.
14.
3最终结清14.
3.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:.
承包人提交最终结算申请单的期限:.
14.
3.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:.
(2)发包人完成支付的期限:.
15.
缺陷责任期与保修15.
1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:.
15.
2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:.
在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.
7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金.
15.
2.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式:磋商文件87(1)质量保证金保函,保证金额为:;(2)%的工程款;(3)其他方式:.
15.
2.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:.
关于质量保证金的补充约定:.
15.
3保修15.
3.
1保修责任工程保修期为:.
15.
3.
2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:.
16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:.
16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:.
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:.
(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:.
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,磋商文件88或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:.
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:.
(7)其他:.
16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.
16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:.
16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:.
16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:.
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:.
17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:.
17.
2因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付.
磋商文件8918.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:.
18.
2其他保险关于其他保险的约定:.
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:应当.
18.
3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:.
19.
争议解决19.
1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:.
19.
1.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:.
选定争议评审员的期限:.
争议评审小组成员的报酬承担方式:.
其他事项的约定:.
19.
1.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:.
19.
2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉.
磋商文件90第四节合同格式一:工程质量保修书工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对签订工程质量保修书.
1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任.
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目.
具体保修的内容,双方约定如下:质保期:详见《建设工程质量管理条例》第六章第39—42条.
2、质量保修期2.
1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;(3)装修工程为2年;(4)供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;(5)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;(7)其他项目的保修期限为2年.
2.
2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
磋商文件913、质量保修责任3.
1属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.
3.
2发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.
3.
3对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修.
3.
4质量保修完成后,由发包人组织验收.
4、保修费用4.
1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
5、其他5.
1双方约定的其他工程质量保修事项:质量保证金按工程竣工结算价的3%计算,质量保证金的退还按合同约定,不计利息.
承包方接到保修通知书后三天内必须到场保修,否则发包方可请人保修,所发生的费用在保修金中支付.
5.
2本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.
发包人(公章):承包人(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日磋商文件92第八章工程量清单和图纸另册.
请务必仔细阅读竞争性磋商文件,尤其要对实质性条款及否决磋商的条件引起高度重视.
2.
请仔细检查有效性、完整性、响应程度审查相关证明资料是否按照竞争性磋商文件要求提供完整.
3.
请按照诚实信用原则提供相关资料并对其真实性、有效性及合法性负责.
提供虚假资料的,将依照政府采购相关法律法规进行处理.
5.
本项目磋商递交响应文件截止时间为2020年8月13日10时00分.
6.
请在响应文件递交截止时间前到雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]递交响应文件(样品,如有)并到签到处登记.
并根据采购代理机构的通知在规定的时间参加磋商.
在此仅是友情提示,不作为竞争性磋商文件的一部分,请按照文件的要求做好响应文件编制及相关事宜.
感谢贵单位对我司工作的支持与配合!
磋商文件目录第一章磋商邀请.
1)第二章磋商须知.
5)第三章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求.
.
.
.
(26)第四章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容.
29)第五章响应文件格式.
30)第六章评审方法.
54)第七章政府采购合同(草案)65)第八章工程量清单和图纸.
92)磋商文件1第一章磋商邀请中国远东国际招标有限公司(采购代理机构)受荥经县龙苍沟镇人民政府委托,拟对荥经县龙苍沟镇万年村同心、梓柏组道路提升改造项目采购项目采用竞争性磋商方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商.
一、采购项目基本情况1.
项目编号:51182220200000832.
采购项目名称:荥经县龙苍沟镇万年村同心、梓柏组道路提升改造项目采购项目.
二、资金情况资金来源:2020年专项扶贫资金和自筹资金.
三、采购项目简介:采购预算:采购预算:408364.
00(肆拾万零捌仟叁佰陆拾肆元整);最高限价408364.
00(肆拾万零捌仟叁佰陆拾肆元整).
(详见施工图纸及工程量清单).
四、定向采购情况本项目专门面向中小企业采购.
五、邀请供应商本次竞争性磋商在四川政府采购网上以公告形式发布,本项目已实行资格预审,并从通过资格预审的供应商中现场随机抽取10家供应商进入磋商.
邀请收到本项目的磋商邀请书的供应商参加本项目的磋商采购活动.
六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件1.
具有独立承担民事责任的能力;2.
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;磋商文件24.
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5.
参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;6.
法律、行政法规规定的其他条件;7.
采购人根据采购项目提出的特殊条件.
(1)具备行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质;(2)具备有效的《安全生产许可证》;(3)项目经理:具备公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书;项目技术负责人具备公路工程相关专业中级及以上职称.
8.
本项目不允许联合体参加.
9.
按照规定获取了磋商文件.
七、禁止参加本次采购活动的供应商1.
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,采购人/采购代理机构将通过"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)、"中国政府采购网"网站(www.
ccgp.
gov.
cn)等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图,拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动(以联合体形式参加本项目采购活动,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录).
2.
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本采购项目.
供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证,其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的,视同为采购项目提供规范编制.
本项目符合本条规定的供应商是:四川川康公路规划勘察设计有限责任公司.
3.
供应商单位、其现任法定代表人(负责人)、拟委任的项目负责人在近三年具有行贿犯罪记录的拒绝参加本项目采购活动.
八、磋商文件获取方式、时间、地点:1.
磋商文件自2020年8月3日至2020年8月7日(北京时间,下同),采用以下任一种方式获取:磋商文件31)网上获取:在磋商文件发售时间(每日00时至23时59分)内登陆"中招联合招标采购平台"(www.
365trade.
com.
cn/)"上获取并下载磋商文件.
平台咨询电话为:010-86397110.
2)现场获取:在磋商文件发售时间内(每日上午09时30分至12时,下午14时至17时,国家法定节假日除外)持单位介绍信、经办人身份证复印件(加盖公章)到雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处](地点)获取磋商文件资料.
2.
磋商文件每标段(包)/元/套,通过"中招联合招标采购平台"获取磋商文件的,还需支付交易平台服务费200.
00元/标段(包),交易平台服务费一经收取不予退还(磋商文件售后不退,投标资格不能转让,供应商只有通过本投标邀请规定的方式获取磋商文件的,其获取方式方为有效).
3.
本次磋商项目不提供邮购磋商文件服务.
九、供应商首次递交施工响应文件截止时间:2020年8月13日10时00分(北京时间);供应商参加磋商时间:递交施工响应文件截止后当日,具体时间以采购人或采购代理机构电话通知时间为准.
十、递交响应文件地点:雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点.
逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收.
本次采购不接收邮寄的响应文件.
(文件接收时间:响应文件递交开始时间-响应文件递交截止时间)十一、响应文件开启时间:同供应商首次递交施工响应文件截止时间,在磋商地点开启.
十二、磋商地点:雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]十三、供应商信用融资:根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求,为助力解决政府采购中标、成交供应商资金磋商文件4不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其"政采贷"产品,自行选择符合自身情况的"政采贷"银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款.
十四、联系方式采购人:荥经县龙苍沟镇人民政府通讯地址:荥经县龙苍沟镇经河村优先组联系人:陈先生联系电话:13551391377采购代理机构:中国远东国际招标有限公司通讯地址:成都市高新区应龙南一路555号正成南郡1栋19号邮编:610042联系人:滕先生联系电话:028-85092675传真:028-85135259磋商文件5第二章磋商须知一、供应商须知附表序号应知事项说明和要求1定向采购本项目是专门面向中小企业采购2采购预算(实质性要求)采购预算:408364.
00(肆拾万零捌仟叁佰陆拾肆元整);超过采购预算,其响应文件按无效处理.
3最高限价(实质性要求)最高限价::408364.
00(肆拾万零捌仟叁佰陆拾肆元整).
超过最高限价,其响应文件按无效处理.
采购项目分包采购的,在采购金额未超过采购项目总预算金额的前提下,采购人可以在磋商过程中临时调剂各包采购限价(预算金额不得调整;财政预算明确到各包的不得调整),临时调剂的内容,在评审报告中记录.
4本国工程(实质性要求)根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定,本项目采购本国工程.
5低于成本价不正当竞争预防措施(实质性要求)1、供应商报价低于采购预算85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%,有可能影响工程质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其响应文件作为无效处理.
供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就供应商提供的工程及其有关的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述.
2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效.
书面说明应由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认.
3、供应商提供书面说明后,磋商小组应当结合采购项目采磋商文件6序号应知事项说明和要求购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价.
供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的,磋商小组应当将其响应文件作为无效处理.
6小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除和失信企业报价加成或者扣分一、小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除1.
根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审.
2.
参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(格式详见第五章响应文件格式《格式1-9、中小企业(监狱企业)声明函》)原件.
监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件.
残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件.
未提供的,视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策.
3.
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的,联合体报价协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的,可给予联合体3%的价格扣除.
联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策.
组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系.
二、失信企业报价加成或者扣分(实质性要求)1.
报价加成:对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商,参加政府采购活动按照10%的报价加成,以加成后报价作磋商文件7序号应知事项说明和要求为该供应商报价参与评审.
供应商失信行为惩戒实行无限制累加制,因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的,其响应文件按照无效处理.
总分扣除:对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商,在参加政府采购活动中直接从总分中扣除【/】分.
2.
供应商参加政府采购活动时,应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺,未提供《诚信情况承诺函》其响应文件无效.
7节能、环保及无线局域网产品及信息安全产品政府采购政策一、节能、环保产品政府采购政策:根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)相关要求,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购.
本项目采购的产品属于品目清单范围的,依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购.
本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的,供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章(鲜章),否则其响应文件按无效处理.
(实质性要求)本项目强制节能产品包括但不限于/.
本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的,按照第六章《综合评分明细表》的规则进行加分.
注:对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理.
财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别,以品目清单的形式发布并适时调整.
二、无线局域网产品政府采购政策:本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的,按照第六章《综合评分明细表》的规则进行加分.
三、信息安全产品政府采购政策:本项目采购的产品属于信息安全产品的,供应商应提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书(实质性要求).
磋商文件8序号应知事项说明和要求本项目信息安全产品包括但不限于/.
8磋商情况公告供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告.
9响应文件有效期90日10履约保证金金额:采购合同总金额的10%(不超过10%).
交款方式:履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交(包括网银转账,电汇等方式).
收款单位:荥经县龙苍沟镇人民政府.
开户行:荥经县龙苍沟信用社.
银行账号:88180120002935402.
交款时间:成交通知书发放后,政府采购合同签订前.
注:提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构.
保函是银行等金融机构出具的,保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询,否则将取消成交资格,采购人将重新确定成交供应商,并依法追究法律责任.
11磋商文件咨询联系人:魏先生.
联系电话:0835-2234500.
12磋商过程、结果咨询联系人:魏先生.
联系电话:0835-2234500.
13成交通知书领取采购结果公告在《四川政府采购网》上发布后,请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书.
联系人:魏先生联系电话:0835-2234500地址:雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]14供应商询问根据委托代理协议约定,供应商询问由采购代理机构负责答复.
项目问题询问:磋商文件9序号应知事项说明和要求联系人:魏先生联系电话:0835-2234500电子采购平台系统注册及技术咨询:010-86397110磋商文件获取报名询问电话:服务质量投诉:/联系地址:雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]15供应商质疑根据委托代理协议约定,供应商质疑由采购代理机构负责答复.
联系人:魏先生联系电话:0835-2234500联系地址:雅安市雨城区爱国路8号18栋3层12-14号[中国远东国际招标有限公司雅安办事处]注:根据《中华人民共和国政府采购法》等规定,供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围,供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围,供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出.
16供应商投诉投诉受理单位:本项目同级财政部门,即荥经县财政局.
联系电话:0835-7625024联系地址:/注:根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定,供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围.
17政府采购合同公告备案政府采购合同签订之日起2个工作日内,政府采购合同将在四川政府采购网公告;政府采购合同签订之日起七个工作日内,政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案.
违规签订政府采购合同将依法追究法律责任.
18代理服务费项目采购代理服务费根据原《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格〔2002〕1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定及本项目的实际磋商文件10序号应知事项说明和要求情况,招标代理服务费计入总报价,但不单独立项.
1.
代理服务费以成交金额为基础,按(计价格〔2002〕1980号)标准100%收取(如不足10000元,按10000元收取);按$/元包干价收取.
2.
采购代理服务费:由采购人支付.
由成交供应商支付.
在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付.
19合同分包本项目不接受合同分包;本项目接受合同分包;具体要求如下:1.
供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况,拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在响应文件中事前载明.
分包供应商履行的分包项目的技术要求等,必须与成交的一致.
2.
分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作,不属于成交供应商的主要合同义务.
3.
本项目分包履行的具体内容、金额或者比例:/.
20声明承诺提醒供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效,无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果,虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任.
21其它1.
如供应商须知附表内容如与磋商文件其他内容不一致的,以供应商须知附表为准.
2.
其他补充内容:(1)构成本项目磋商文件的其它材料:工程量清单和图纸.
22报价1.
工程量清单(纸质或电子版)不一致时以纸质(PDF描件版)电子版为准.
2.
本项目合同价格形式为固定单价合同固定总价合同.
磋商文件11序号应知事项说明和要求23中小企业政府采购信用融资参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保,凭借政府采购合同可向金融机构申请融资.
相关政策规定内容请在"四川政府采购网"查询.
二、总则1.
适用范围1.
1本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目.
1.
2本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有.
2.
采购主体2.
1本次磋商的采购人是荥经县龙苍沟镇人民政府.
2.
2本次磋商的采购代理机构是中国远东国际招标有限公司.
3.
合格供应商合格供应商应具备以下条件:3.
1具备法律法规和本采购文件规定的资格条件(通过了资格预审并且收到了邀请磋商书);3.
2不属于禁止参加本项目采购活动的供应商.
3.
3按照规定获取了磋商方件,属于实质性参加政府采购活动的供应商.
4.
磋商费用(实质性要求)供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用.
5.
充分、公平竞争保障措施(实质性要求)5.
1利害关系供应商处理.
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动.
采购项目实行资格预审的,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审,但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动,否则,其响应文件作为无效处理.
5.
2利害关系授权代表处理.
两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中,委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表,否则,其响应文件作为无效处理.
5.
3前期参与供应商处理.
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管磋商文件12理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动.
供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证,其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的,视同为采购项目提供规范编制.
本项目符合本条规定的供应商是:四川川康公路规划勘察设计有限责任公司.
5.
4供应商实际控制人或者中高级管理人员,同时是采购代理机构工作人员,不得参与本项目政府采购活动.
5.
5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动,不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动.
5.
6供应商与采购代理机构存在关联关系,或者是采购代理机构的母公司或子公司,不得参加本项目政府采购活动.
5.
7回避.
政府采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:(1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;(2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;(3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;(5)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系.
本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人,以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人.
本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员.
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由.
采购代理机构将及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避.
6.
联合体竞争性磋商(仅适用于允许联合体参与的项目)联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购磋商文件13人承担连带责任.
7.
响应文件有效期本项目响应文件有效期除供应商须知附表另有规定外,为递交磋商响应文件截止之日起【90】日.
供应商响应文件中必须载明响应文件有效期,响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限,但不得短于磋商文件规定的期限.
否则,其响应文件将作为无效处理.
8.
知识产权(实质性要求)8.
1供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由供应商承担所有相关责任.
8.
2除非磋商文件特别规定,采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权.
8.
3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的,使用该知识成果后,供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料,并承诺提供无限期支持,采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权).
8.
4如采用供应商所不拥有的知识产权,则在报价中必须包括合法获取使用该知识产权的相关费用.
三、磋商文件9.
磋商文件的构成(实质性要求)9.
1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据,同时也是磋商的重要依据.
磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等.
9.
2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求.
供应商应详细阅读磋商文件的全部内容,按照磋商文件的要求提供响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性和有效性,一经发现有虚假行为的,将取消其参加磋商或成交资格,并承担相应的法律责任.
10.
磋商文件的澄清和修改10.
1在递交响应文件截止时间前,采购人、采购代理机构可以对磋商文件磋商文件14进行澄清或者修改.
10.
2采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改,应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有按照规定获得了磋商文件的供应商,同时在《四川政府采购网》上发布更正公告.
该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分,澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间,应当在首次提交响应文件截止之日起5日前;不足上述时间的,应当顺延递交响应文件的截止时间.
10.
3供应商应于递交响应文件截止前,在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告,以保证其对磋商文件做出正确的响应.
供应商未按要求下载相关文件,或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果,其责任由供应商自行负责.
更正通知通过供应商报名时登记的电子邮箱发送给所有获取采购文件的供应商.
供应商收到短信或收到邮件后,应以书面形式给予确认.
如供应商未给予书面回复,则视为收到并认可该更正通知的内容.
10.
4供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的,可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请,由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项.
11.
答疑会和现场考察11.
1根据采购项目和具体情况,采购人、采购代理机构认为有必要,可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前,组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会.
11.
2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的,将以书面形式通知所有按照规定获取了磋商文件的潜在供应商.
供应商接到通知后,不按照要求参加现场考察或者答疑会的,视同放弃参加现场考察或者答疑的权利,采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织,但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理.
11.
3供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担.
四、响应文件12.
响应文件的组成(实质性要求)12.
1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制施工响应文件.
供应商在成交磋商文件15后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的,应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清.
12.
2供应商编写的响应文件应包括施工响应文件部分,根据磋商文件的规定要求提供.
13.
响应文件的语言(实质性要求)13.
1供应商提交的响应文件以及供应商与采购组织单位就有关磋商采购的所有来往书面文件均须使用中文.
响应文件中如附有外文资料,主要部分要对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面.
13.
2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时,以中文为准.
涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理.
13.
3如因未翻译而造成的响应文件无效风险,由供应商承担.
14.
计量单位(实质性要求)除磋商文件中另有规定外,本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位.
15.
报价(实质性要求)15.
1供应商应认真核实本项目的工程量清单.
工程量清单(纸质或电子版)不一致时以纸质(PDF描件版)或电子版为准详见供应商须知附表.
15.
2所有报价一律以人民币报价.
采购人不接受任何非人民币币种的报价.
15.
3供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现,包括供应商完成本项目所需的一切费用.
15.
4本项目合同价格形式为固定单价合同或固定总价合同,具体形式见供应商须知附表.
15.
5本项目采用工程量清单报价,合同为固定单价合同.
(本条适用于固定单价合同项目)已标价工程量清单的扉页(仅指投标总价扉页,下同)应由注册或登记在本单位的造价人员签字并盖执业印章.
除此之外,造价人员无需在响应文件其他任何地方签字或盖执业印章.
供应商委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单的,应在响应文件中附工程造价咨询委托合同,由注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章.
磋商文件16供应商最后报价超过政府采购预算或最高限价(金额详见"供应商须知附表")的,其响应文件按无效处理.
供应商在首次提交的响应文件中的报价(即首次报价)应按磋商文件及工程量清单编制要求,列出报价的构成及明细,包括但不限于分部分项工程、措施项目、其他项目、规费及税金等.
其中安全文明施工费、暂定金额、暂估价、规费及税金应按工程量清单(总说明)的要求计取.
供应商对工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的,视为单价遗漏.
出现单价遗漏情况,视为其费用已分摊在工程量清单其他相关子目的单价(价格)之中.
如成交,供应商应完成该项目,但该项目不得另行计价.
供应商提交的已标价工程量清单应符合本项目工程量清单以及清单说明的要求.
当供应商的已标价工程量清单有下列情形之一的,应按照无效响应文件处理.
(一)已标价工程量清单中的项目名称、项目特征描述(与采购文件工程量清单中的项目特征描述的实质性内容一致的除外)、计量单位、工程量与采购文件工程量清单不一致的;(二)供应商未按采购文件工程量清单总说明规定或其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》证书中的规费标准(采购文件工程量清单总说明无规定时)计取规费的;(三)采购文件明确了安全文明施工费金额或费率并要求按此金额或费率填报而供应商填报错误或未填报的;(四)已标价工程量清单中暂列金额未按采购文件工程量清单中列明的金额填报的;(五)已标价工程量清单中材料、工程设备暂估价未按采购文件工程量清单中列出的单价计入综合单价的;(六)已标价工程量清单中专业工程暂估价未按采购文件工程量清单中列明的金额填写的;(七)已标价工程量清单中计日工未按采购文件工程量清单中列明的数量进行报价的;磋商文件17(八)当已标价工程量清单中的任何单价、合价或总价,出现两个及以上金额的.
若供应商的最后报价只有一个总价,且相对首次报价有调整(上调取"+",下调取"-"),则该调整金额将会以百分比(A)形式套用于首次报价中除暂列金额、专业暂估价以及包干费用以外的各项目单价,调整后的单价(B)作为工程变更及竣工结算的依据.
百分比(A)计算如下(保留两位小数):百分比(A)=包干费用专业工程暂估价暂列金修正后的首次报价调整金额)(---*100%调整后的单价B=修正后的首次报价中的单价*(1+A)15.
6固定总价合同(本条适用于固定总价合同项目).
本项目提供的工程量清单(控制价)用于供应商核算成本,除标价外所有内容必须完全响应,响应文件中可不提供清单计价表,响应即可.
(若提供清单计价表,其中所有内容均不作为签订、履行合同依据;也不作为结算依据.
结算按固定总价合同相关规定执行).
16.
响应文件格式16.
1供应商应执行磋商文件第五章的规定要求.
16.
2对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写.
17.
响应文件的编制和签署17.
1施工响应文件正本和副本的数量除供应商须知附表另有规定外,施工响应文件数量为正本1份副本2份,并在其封面上清楚地标明施工响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称(若有)、供应商名称以及"正本"或"副本"字样.
若正本和副本有不一致的内容,以正本书面响应文件为准.
17.
2响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写,并在规定签章处签字和盖章.
响应文件副本可采用正本的复印件.
本项目响应文件提供纸质响应文件.
17.
3响应文件的打印和书写应清楚工整,任何行间插字、涂改或增删,必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖供应商公章.
17.
5(实质性要求)响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字(注:供应商为法人的,应当由其法定代表磋商文件18人或者授权代表签字确认;供应商为其他组织的,应当由其主要负责人或者授权代表签字确认;供应商为自然人的,应当由其本人或者授权代表签字确认)或加盖私人印章,要求加盖公章的地方加盖单位公章,不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替.
17.
6响应文件正本和副本需要逐页编目编码.
17.
7要求提供纸质响应文件的,响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册,不得散装或者合页装订.
17.
8(实质性要求)响应文件应按磋商文件的要求签署、盖章(第六章2.
2.
6规定的例外情形除外).
17.
9提供纸质响应文件的,响应文件统一用A4幅面纸印制,除另有规定外.
18.
响应文件的密封和标注(不属于本项目磋商小组评审范畴,由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理)18.
1响应文件可以单独密封包装,也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内.
18.
2响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称(若有)、供应商名称.
18.
3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固.
18.
4未密封的响应文件,采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内,要求供应商密封完善后接收.
19.
响应文件的递交19.
1响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点,采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件.
供应商在递交响应文件时,用正楷填写本磋商须知一"递交响应文件签收表"然后将签收表和响应文件一并递交给采购代理机构工作人员.
19.
2报价表在磋商后,由磋商小组要求供应商进行报价时递交.
19.
3本次采购除第一章磋商邀请另有规定外,不接收邮寄的响应文件.
20.
响应文件的修改和撤回(补充、修改响应文件的密封和标注按照本章"19.
响应文件的密封和标注"规定处理)20.
1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回,但该修改或磋商文件19撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构,补充、修改的内容作为响应文件的组成部分.
且该通知需经法定代表人(主要负责人)或正式授权的供应商代表签字方为有效.
供应商在提交响应文件截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回,补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准.
20.
2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送,并注明"修改响应文件"字样.
20.
3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件,否则将认定其响应文件有效期的承诺为虚假承诺,并依法追究其法律责任.
20.
4供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任.
五、资格评审21.
磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第六章的规定进行.
六、成交事项22.
确定成交供应商22.
1本项目采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商.
22.
2采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商.
22.
3采购人收到磋商报告及有关资料后,将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商.
评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的,成交候选供应商并列,由采购人随机抽签确定成交供应商.
采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商.
22.
4采购人确定成交供应商过程中,发现成交候选供应商有下列情形之一的,不予确定其为成交供应商:(1)成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的;(2)成交候选供应商因不可抗力,不能继续参加政府采购活动;(3)成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争;磋商文件20(4)成交候选供应商提供虚假材料;(5)成交候选供应商恶意串通.
23.
成交结果23.
1采购人确定成交供应商后,将及时书面通知采购代理机构,发出成交通知书并发布成交结果公告.
23.
2成交供应商应当及时领取成交通知书.
本项目需要交纳履约保证金的,成交供应商应当及时向采购人交纳.
23.
3成交供应商不能及时领取成交通知书,采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商.
24.
成交通知书24.
1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一,是合同的有效组成部分.
24.
2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力.
成交通知书发出后,采购人无正当理由改变成交结果,或者成交供应商无正当理由放弃成交的,将承担相应的法律责任.
24.
3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的,采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后,有权宣布发出的成交通知书无效,并收回发出的成交通知书,依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动.
七、合同事项25.
签订合同25.
1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同.
由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的,将视为放弃成交,取消其成交资格并将按相关规定进行处理.
25.
2磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等,均为有法律约束力的合同组成部分.
25.
3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议,所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改.
25.
4成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的,采购人磋商文件21可以与后一位序的成交候选供应商签订采购合同,依此类推.
25.
5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容.
26.
合同分包(实质性要求)26.
1本项目合同接受分包与否,以"供应商须知附表"勾选项为准.
26.
2采购合同实行分包履行的,成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任.
26.
3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)规定的政策获取政府采购合同后,小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业,中型企业不得分包或转包给大型企业.
27.
合同转包(实质性要求)本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包.
本项目所称转包,是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人,并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系,受让人(即第三人)实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为.
成交供应商转包的,视同拒绝履行政府采购合同义务,将依法追究法律责任.
28.
补充合同采购合同履行过程中,采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与成交供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十,该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中,不得在原政府采购合同履行结束后,且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致.
29.
履约保证金(实质性要求)29.
1成交供应商应在合同签订之前交纳竞争性磋商文件规定数额的履约保证金.
29.
2如果成交供应商在规定的合同签订时间内,没有按照采购文件的规定交纳履约保证金,且又无正当理由的,将视为放弃成交.
30.
合同公告磋商文件22采购人应当自政府采购合同签订(双方当事人均已签字盖章)之日起2个工作日内,将政府采购合同在四川政府采购网上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外.
31.
合同备案采购人应当将政府采购合同副本自签订(双方当事人均已签字盖章)之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案.
32.
履行合同32.
1成交供应商与采购人签订合同后,合同双方应严格执行合同条款,履行合同规定的义务,保证合同的顺利完成.
32.
2在合同履行过程中,如发生合同纠纷,合同双方应按照合同约定及《合同法》的有关规定进行处理.
33.
验收33.
1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收.
33.
2验收结果合格的,成交供应商凭验收报告办理相关手续;验收结果不合格的,履约保证金将不予退还,也将不予支付采购资金,还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案.
34.
资金支付采购人将按照政府采购合同规定,及时向成交供应商支付采购资金.
本项目采购资金付款详见第五章规定的付款方式.
对于满足政府采购合同约定支付条件的,采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件.
八、磋商纪律要求35.
供应商不得具有的情形供应商参加本项目磋商不得有下列情形:(1)提供虚假材料谋取成交;磋商文件23(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;(3)与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通;(4)向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益;(5)在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商;(6)成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;(7)未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同;(8)将政府采购合同转包或者违规分包;(9)提供假冒伪劣产品;(10)擅自变更、中止或者终止政府采购合同;(11)拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;(12)法律法规规定的其他情形.
供应商有上述情形的,按照规定追究法律责任,具备(1)-(10)条情形之一的,同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效.
九、询问、质疑和投诉36.
询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理(详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询).
十、其他37.
本磋商文件中所引相关法律制度规定,在政府采购中有变化的,按照变化后的相关法律制度规定执行.
本章规定的内容条款,在本项目递交响应文件截止时间届满后,因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的,直接按照变化后的相关法律制度规定执行,本磋商文件不再做调整.
38.
(实质性要求)国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的,必须符合其要求.
磋商文件24一:递交响应文件签收表递交响应文件签收表项目名称采购编号供应商名称包号递交地址递交时间递交人联系电话密封情况接收人确认备注:本签收表一式两份,接收人签字后生效,由递交人和接收人各执一份.
递交响应文件签收表项目名称采购编号供应商名称包号递交地址递交时间递交人联系电话密封情况接收人确认备注:本签收表一式两份,接收人签字后生效,由递交人和接收人各执一份.
磋商文件25第三章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求本章采购需求中标注""号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求,供应商在磋商结束后应全部满足.
1.
技术、服务、合同条款要求序号项目要求1.
1项目负责人(项目经理)1.
参加本项目磋商时拟投入本项目的项目负责人(项目经理)没有在其他未完工项目担任项目经理,自采购合同签订至本项目完工前也不得在其他项目担任项目经理(提供承诺函,格式自拟).
2.
拟投入本项目的项目负责人(项目经理)为本单位人员(提供承诺函,格式自拟).
1.
2技术负责人拟投入本项目的技术负责人为本单位人员(提供承诺函,格式自拟).
1.
3工期工期总日历天数:90日历天.
1.
4缺陷责任期1、24个月(从验收合格之日起开始计算)2、缺陷责任期内出现质量问题,供应商在接到通知后24小时内响应到场,48小时内完成维修,并承担维修的相关费用,如供应商未在规定时间内响应到场或维修后仍存在质量问题每有一次扣除质保金的3%;3、其他未尽事宜,由采购人与成交人另行协商解决.
1.
5分包不允许磋商文件261.
6价格调整见合同条款1.
7履约保证金按成交金额的10%收取1.
8付款方式合同签订生效后7日内支付合同总金额的10%;工程竣工验收合格并出具验收报告后10个工作日内支付至合同总价款的80%(扣除暂列金及未确认使用暂估价金额);项目经相关部门竣工审计结算并出具书面结算报告后10个工作日内支付至审计结算价的97%,剩余3%在缺陷责任期期满后无质量问题30日内一次性付清.
1.
9本项目的其它项目管理人员基本要求项目人员中必须有安全员(具有有效的安全考核合格证C证).
说明:提供证书复印件并加盖供应商单位公章.
1.
10施工现场要求1.
结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如减少噪音、降低环节污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等.
2.
成交供应商根据现场情况自行安排堆放、加工场地,因此产生的费用由供应商承担.
3.
施工现场必须及时转运施工材料和清运垃圾.
为确保安全,转运材料及清运垃圾,必须安排在夜间.
4.
施工人员不能再施工现场居住.
1.
11其它要求1.
磋商时如出现施工图纸与工程量清单描述不一致时,以工程量清单描述的做法为准.
成交后,结合实际施工的现场项目特征进行相关的调整.
2.
其它:/.
磋商文件272.
漏项工程处理:施工过程中,发现工程量清单存在漏项工程的,该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分,采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同.
3.
供应商针对本项目的施工,必须达到国家及行业现行技术规范标准,符合国家及行业验收合格标准.
4.
针对本项目的其他技术服务要求:4.
1.
满足本项目采购文件、工程量清单、设计图纸及采购人所需实际工程内容要求.
(工程量清单、设计图纸见另册)4.
2.
本项目依照国家、部、省、市现行相关规范、规定执行.
4.
3.
本项目的工程实施过程和提供工程材料均须符合国家有关标准强制性条文、现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例,以及四川省内的相关文件和规定.
4.
4.
供应商应对现场进行踏勘,充分了解采购人实际需求,综合考虑各类风险因素,进行清单组价.
4.
5.
质量要求:满足设计、施工、验收规范要求,符合国家现行规范及强制性验收标准.
4.
6.
环境保护要求:施工须符合施工环境保护相关要求.
磋商文件28第四章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容针对第三章、第七章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款,在磋商过程中,磋商小组在获得采购人代表确认的前提下,可以根据磋商情况实质性变动相关内容.
磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商.
磋商文件29第五章响应文件格式一、本章所制响应文件格式(不包括签字盖章),除格式中明确将该格式作为实质性要求的,不具有强制性.
二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏,由供应商根据自身响应情况作解释性说明,不作为必填项.
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项,可能会与本采购项目无关,在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下,供应商可以不予填写,但应当注明.
磋商文件30XXX(项目名称)(第X包)响应文件(施工响应部分)采购编号:供应商名称:日期:XX年XX月XX日正本/副本磋商文件31目录一、报价函.
二、已标价工程量清单.
三、法定代表人(主要负责人)身份证明书.
四、法定代表人(主要负责人)授权书.
五、供应商基本情况表.
六、技术、服务合同条款要求应答表.
七、供应商类似项目业绩一览表.
八、供应商类似项目业绩情况表.
九、项目管理机构.
十、中小企业(监狱企业)声明函.
十一、残疾福利性单位声明函.
十二、供应商诚信情况承诺函.
十三、承诺函.
十四、施工组织设计(实施方案)十五、供应商认为需要提供的其他材料.
磋商文件32格式1-1一、报价函XXXXXXX(采购代理机构名称):1.
我方己仔细研究了(项目名称)磋商文件的全部内容,愿意以人民币(大写)XX($)的总报价,工期XX日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到规定要求标准.
2.
我方承诺在响应文件有效期天内不修改、撤销响应文件.
3.
如我方成交:(l)我方承诺在收到成交通知书后,在规定的期限内与采购人签订合同.
(2)我方承诺按照磋商文件规定的金额和方式向采购人缴纳履约保证金.
(3)我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务.
(4)我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号文件)对我方可能存在的失信行为进行惩戒.
(5)我方愿意提供贵单位可能另外要求的,与磋商报价有关的文件资料,并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的.
(6)我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成工程建设项目,最后报价以《最后报价表》为准,接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金.
(7)(其他补充说明).
供应商名称:XXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXX通讯地址:XXX邮政编码:XXX联系电话:XXX传真:XXX日期:XX年XX月XX日磋商文件33格式1-2二、已标价工程量清单1、已标价工程量清单相关要求详见磋商文件"第二章磋商须知"第15条关于报价的相关要求以及工程量清单总说明的相关要求.
磋商文件34格式1-3-1三、法定代表人(主要负责人)身份证明书(实质性要求)供应商名称:XX单位性质:XX注册地址:XX成立时间:XX年XX月XX日经营期限:XX(法定代表人姓名)在(供应商名称)处任(职务名称)职务,是(供应商名称)的法定代表人(主要负责人).
特此证明.
附:身份证明材料(法定代表人(主要负责人)居民身份证(正反面)或军官证或护照等复印件盖单位公章.
)供应商名称:XXX(盖单位公章)日期:XX年XX月XX日磋商文件35格式1-3-2四、法定代表人(主要负责人)授权书(实质性要求)中国远东国际招标有限公司(采购代理机构名称):本授权声明:XXX(供应商名称)XXX(法定代表人姓名(主要负责人)、职务)授权XXX(被授权人姓名、职务)为我方参与XXX(项目名称)(采购编号XXX)第【X】包磋商采购活动的合法代表,有权以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜.
特此声明.
附1:身份证明材料(被授权人的居民身份证(正反面)或军官证或护照等复印件盖单位公章.
)附2:法定代表人(主要负责人)身份证明书(格式1-3-1)法定代表人(主要负责人)(签字或加盖个人印章):XXX授权代表(被授权人)(签字):XXX供应商名称(盖单位公章):XXX日期:XX年XX月XX日注:(1)授权代表必须在授权委托书上亲笔签名,不得使用印章,签名章或其它电子制版签名代替.
(2)如响应文件均由供应商法定代表人(主要负责人)签字或加盖私人印章的且法定代表人(主要负责人)本人参与磋商的,则可不提供.
磋商文件36格式1-4五、供应商基本情况表供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人联系电话传真网址法定代表人/主要负责人姓名技术职称联系电话技术负责人姓名技术职称联系电话成立时间员工总人数:企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注供应商名称:XXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXX日期:XX年XX月XX日磋商文件37格式1-5六、技术、服务、合同条款要求应答表序号项目响应内容备注1.
1项目负责人(项目经理)1.
2技术负责人1.
3工期1.
4缺陷责任期1.
5分包1.
6价格调整1.
7履约保证金1.
8付款方式1.
9本项目的其它项目管理人员基本要求1.
10施工现场要求1.
11其它要求.
.
.
.
.
.
注:供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写,不得虚假响应,虚假响应的,其响应文件无效并按规定追究其相关责任.
供应商名称:XXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXX日期:XX年XX月XX日磋商文件38格式1-6七、供应商类似项目业绩一览表序号项目业主项目名称工程类别开工日期竣工日期建设规模合同价格(元)备注123…供应商名称:XXXX(盖单位公章)日期:XX年XX月XX日磋商文件39格式1-7八、供应商类似项目业绩情况表1合同名称:业主名称:合同价格:工程地址:2所承担合同的主要内容:3工程类别:4建设规模:5项目负责人:6开工日期:7竣工日期(或计划竣工日期):8项目描述:9其他:注:1、每个业绩项目单独填表并编号,应按要求填报工程业绩表并附相关有效证明材料,盖章方式不作要求.
2、表中所有空格内容均须填写,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写"无".
磋商文件40格式1-8九、项目管理机构(一)项目管理机构组成表序号职务姓名执业或职业资格职称证书名称证书编号职称专业级别1项目负责人(项目经理)2项目技术负责人3施工员4质量员5安全员……如需办理施工许可证,人员配备需满足办理施工许可证相关要求.
供应商名称:XXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXX日期:XX年XX月XX日磋商文件41(二)主要人员简历表姓名年龄职称职务拟在本合同任职主要工作经历时间项目名称担任职务发包人注:1、人员应附身份证复印件.
2、人员应附执业或职业资格证或上岗证或职称证复印件.
磋商文件42格式1-9十、中小企业声明函本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定,本公司为XXXX(请填写:中型、小型、微型)企业.
即,本公司同时满足以下条件:1.
根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准,本公司为XXXX(请填写:中型、小型、微型)企业.
2.
本公司参加XXXX单位的XXXX项目采购活动,由本企业承担工程建设及服务.
本公司对上述声明的真实性负责.
如有虚假,将依法承担相应责任.
供应商名称:XXXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXXX日期:XX年XX月XX日注:1、本声明适用于供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定划分标准的中小企业.
2、供应商为非企业单位的,不得提供此声明,提供此声明的,声明无效.
磋商文件43格式1-10十一、残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动由本单位承担工程.
本单位对上述声明的真实性负责.
如有虚假,将依法承担相应责任.
单位名称:XXXX(盖单位公章)法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXXX日期:XX年XX月XX日注:1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策.
残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策.
2、供应商为非残疾人福利性单位的,不得提供此声明,提供此声明的,声明无效.
磋商文件44格式1-11十二、供应商诚信情况承诺函致XXXXXXX(采购代理机构):本单位XXXX(供应商名称)参加XXXX(项目名称及采购编号)的政府采购活动,现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采[2015]33号)的相关规定,针对本单位的诚信情况作出以下承诺:我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采[2015]33号)所规定的失信行为XXXX次(填写失信行为的次数时,建议使用大写数字,如零、壹、贰、叁、肆等.
);(仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数)我单位对以上填写信息的真实性负责.
如有不实,本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果.
供应商名称:XXXX(单位盖章).
递交响应文件截止日期:XXXX.
注:1、本表格式及内容仅供参考,供应商也可提供自己的格式;2、供应商存在以上所述失信行为的,将按照第二章磋商须知附表的要求进行处理;3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后,应当在四川政府采购网向社会公告,并记入诚信档案,有效期为1年.
工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的,不再重复计算.
4、供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的,评审时不再对其以价格加成进行惩戒.
5、如联合体投标的,联合体各成员应分别提供.
磋商文件45格式1-12十三、承诺函(实质性要求)XXX(采购代理机构名称):我方作为本次采购项目的供应商,根据磋商文件要求,现郑重承诺如下:一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第二章的全部实质性要求,如对磋商文件有异议,已依法进行维权救济,不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为.
二、在参加本次采购活动中,不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为.
三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动,我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商.
四、在参加本次采购活动中,不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中,同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为.
五、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员,不存在同时是采购代理机构工作人员的情形.
六、不存在同一母公司的两家以上的子公司,以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形.
七、我方与采购代理机构不存在关联关系,也不是采购代理机构的母公司或子公司.
八、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采[2015]33号)规定的记入诚信档案的失信行为,将在响应文件中全面如实反映.
九、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的.
十、如本项目磋商采购过程中需要提供样品,则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品,我方对提供样品的性能和质量负责,因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的,我方愿意承担相应不利后果.
十一、国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的,我方承诺符合其要求.
十二、参加本次采购活动,我方完全同意磋商文件第二章关于"磋商费用"、磋商文件46"合同分包"、"合同转包"、"履约保证金"的实质性要求,并承诺严格按照磋商文件要求履行.
十三、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由我方承担所有相关责任.
除非磋商文件特别规定,采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权.
如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的,使用该知识成果后,我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料,并提供无限期支持,采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权).
如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权,则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用.
十四、与我方存在直接控股关系的单位为:XXX;存在管理关系单位为:XXX.
我方对上述承诺的内容事项真实性负责.
如经查实上述承诺的内容事项存在虚假,我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任.
法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):XXX供应商名称:XXXX(盖章)日期:XX年XX月XX日磋商文件47格式1-13十四、施工组织设计(实施方案)供应商可根据磋商文件和对现场的勘察情况,可采用文字并结合图表形式,参考以下要点编制本工程的施工组织设计:(1)进度计划;(2)质量保证措施;(3)安全保证措施;(4)资源配置计划;(5)环保文明措施;(6)应急预案;(7)施工工艺内容(8)磋商文件评分标准及其它规定的内容.
磋商文件48格式1-14十五、供应商认为需要提供的其它材料①提供通过资格预审后的磋商邀请函复印件加盖供应商公章.
②供应商认为需要提供的其它资料,格式不作要求,供应商认为不提供的可以空白或填写"无".
磋商文件49其他格式:一:第【】轮/最终报价表二:制造商家授权书三:强制性产品的认证(3C)证书承诺函注:1.
一仅供现场报价时使用;2.
二-三的格式仅作为磋商文件有规定或供应商制作响应文件有需要时参考使用.
磋商文件50一:第【】轮/最终报价表(本表仅供现场报价使用)第【】轮/最终报价表(实质性要求)(仅供现场报价时使用)项目名称采购编号包号第X轮最终报价大写:小写:备注注:1.
供应报价超过采购预算和最高限价报价的,其响应文件无效.
2.
供应商的报价含完成本项目所需的全部费用.
3.
供应商根据磋商小组要求进行两轮及以上报价的(含响应文件中的首轮报价),在未提高其响应文件中承诺的工程、产品及其服务质量的情况下,每轮次的报价均不能高于上一轮次报价(第一次现场报价不能高于在响应文件中的报价),否则,其响应文件无效.
4.
"第【】轮报价表/最终报价表"为多页的,每页均需由法定代表人(主要负责人)或授权代表签字或加盖个人印章.
5.
最终已标价的工程量清单的综合单价根据首次提供的已标工程量清单的综合单价和最终报价浮动比例作相同比列调整.
供应商名称:XX法定代表人(主要负责人)或授权代表(签字或加盖个人印章):XX日期:XX年XX月XX日磋商文件51二:制造商家授权书制造商家授权书(采购代理机构名称):(制造商家名称)是在(国名)依法登记注册的,其厂址现在.
(被授权公司名称)是在(国名)依法登记注册的,其主要营业地点现在.
(制造商家名称)授权(被授权公司名称)为我方制造的品牌产品的合法销售商(授权销售的产品清单附后),参加项目第包的报价,全权处理与该产品采购的有关事宜,并对我方具有约束力.
作为制造商,我方承诺,为本次采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品.
我方保证以政府采购合作者来约束自己,并对该报价共同承担和分别承担采购文件中规定的义务.
授权单位名称:(盖单位公章)日期:年月日附:授权销售产品清单注:1.
供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件,但授权文件中必须明确:制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加报价的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章.
制造厂家可以是派出机构.
若由代理商授权的,须同时提供证明代理商有授权资格的证明文件复印件.
(若由国外制造厂家直接授权的,签字或盖章均可)2.
对技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在成交后通过合法渠道获得产品的采购项目,或者采购文件无要求提供授权书的,可以不提供制造厂家授权书.
磋商文件52三:强制性产品的认证(3C)证书承诺函强制性产品的认证(3C)证书承诺函(采购代理机构名称):我单位作为本次磋商项目的供应商,现郑重承诺如下:我单位所投产品若涉及《中华人民共和国产品质量法》、《强制性产品认证管理规定》(质检总局令第117号)及国家法律法规规定的其它强制性规定的认证,承诺具有有效的强制性产品认证(3C)证书,若没有或无法提供,愿意按提供虚假材料谋求成交接受处罚.
我单位承诺,在成交通知书发出后签订采购合同前向采购人提供所涉及强制性产品的认证(3C)证书.
供应商名称(盖单位公章):法定代表人(主要负责人)或授权代表姓名(签字或加盖个人印章):日期:年月日磋商文件53第六章评审方法1.
总则1.
1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度,结合本采购项目特点制定本次磋商采购评审方法.
1.
2磋商工作由采购代理机构负责组织,具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责.
1.
3磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则,并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商.
1.
4磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审,并独立履行下列职责:(一)熟悉和理解磋商文件,确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷,根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释;(二)审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求,并作出公正评价;(三)根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正;(四)推荐成交供应商,或者受采购人委托确定成交供应商;(五)起草评审报告并进行签署;(六)向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为;(七)法律、法规和规章规定的其他职责.
1.
5磋商过程独立、保密.
供应商非法干预磋商过程的,其响应文件作无效处理.
2.
磋商程序2.
1审查磋商文件和停止评审.
2.
1.
1磋商小组正式评审前,应当对磋商文件进行熟悉和理解,内容主要包磋商文件54括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等.
2.
1.
2本磋商文件有下列情形之一的,磋商小组应当停止评审:(1)磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷,导致评审无法进行的;(2)磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的;(3)采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围,但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的;(4)采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围,但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的;(5)磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的;(6)磋商文件载明的成交原则不合法的;(7)磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形.
2.
1.
3出现本条2.
1.
2规定应当停止评审情形的,磋商小组应当向采购组织单位书面书面说明情况.
除2.
1.
2规定的情形外,磋商小组不得以任何方式和理由停止评审.
2.
2磋商.
2.
2.
1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会.
磋商顺序以现场抽签的方式确定.
磋商过程中,磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次.
2.
2.
2每轮磋商开始前,磋商小组应根据磋商文件的规定,并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容.
2.
2.
3在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容.
实质性变动的内容,须经采购人代表书面确认.
2.
2.
4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商.
2.
2.
5磋商过程中,磋商文件变动的,供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字(注:供应商为法人的,应当由其法定代表人或者授权代表签字确认;供应商为其他组织的,应当由其主要负责人或者授权代表签字确认;供应商磋商文件55为自然人的,应当由其本人或者授权代表签字确认)或者加盖公章.
磋商过程中,供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的,磋商小组不得拒绝,并应当给予供应商必要的时间,但是供应商变更其响应文件,应当以有利于满足磋商文件要求为原则,不得变更为不利于满足磋商文件规定,否则,其响应文件作为无效处理.
2.
2.
6有效性、完整性和响应程度审查2.
2.
6.
1磋商过程中,磋商小组对供应商首次递交的响应文件进行审查,审查中发现供应商首次响应文件有下列情况之一的,应按照无效响应文件处理:(1)响应文件的语言、报价货币、知识产权、响应文件有效期不符合采购文件的规定,影响磋商小组评判的;(2)响应文件中未附已标价工程量清单.
2.
2.
6.
2经最终磋商后,响应文件仍有下列情况之一的,应按照无效响应文件处理:(1)响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的;(2)响应文件仍中有规定的其他无效响应情形的.
2.
2.
6.
3磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中,有下列情形的,磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争,并通过响应文件的有效性审查:(1)响应文件存在个别地方(总数不能超过2个)没有法定代表人/单位负责人签字,但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的;(2)响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外,其他地方以相关专用章加盖的;(3)以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的(但是骑缝章模糊不清,印章名称无法辨认的除外).
2.
2.
6.
4磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后,向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告,确定继续磋商的供应商名单.
没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商,磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因.
2.
2.
7磋商过程中,磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息.
磋商文件562.
2.
8磋商过程中,磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的,磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理,不允许其提交最后报价.
2.
2.
9磋商完成后,磋商小组应出具磋商情况记录表,磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等.
2.
3报价2.
3.
1除首次响应文件中的报价以外,供应商报价采用现场报价.
现场报价前,磋商小组应对供应商首次响应文件中的报价(已标价工程量清单)进行评审:(1)供应商已标价工程量清单出现磋商文件"第二章磋商须知"中第15.
5款规定情形之一的,应按照无效响应文件处理;(2)磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核,如果出现下列不一致的,按以下原则进行修正:总价金额与依据单价(或费率)计算出的结果不一致的,以单价(或费率)为准修正总价,但单价(或费率)小数点有明显错误的除外(包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、投标报价汇总表).
修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件作为无效处理.
供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式.
不得未经澄清、说明或者更正,直接将供应商响应文件作为无效处理.
(3)磋商小组对供应商已标价工程量清单的项目单价进行评审,对明显不合理的单价(如明显偏高或偏低)项目,应在评审报告中记录,提醒采购人在签订合同时注意,并在合同履行过程中加强风险防范.
2.
3.
2已标价工程量清单评审结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价或者多轮报价后再最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家.
两轮(首次响应文件中的报价为第一轮)以上报价的,供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下,其最后报价不得高于对该项目之前的报价,否则,磋商小组应当对其响应文件按无效处理,不允许进入综合评分,并书面告知供应商,说明理由.
磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价,在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的,应按照无效响应文件处理.
2.
3.
3参与报价的供应商按磋商小组要求进行报价.
最后报价超过竞争性磋磋商文件57商文件规定的政府采购预算(或最高限价)或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的,应按照无效响应文件处理.
供应商现场报价大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准,但大写金额文字存在错误的,应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正,再行修正.
修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件作为无效处理.
2.
3.
4供应商报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认(注:供应商为法人的,应当由其法定代表人或者授权代表签字确认;供应商为其他组织的,应当由其主要负责人或者授权代表签字确认;供应商为自然人的,应当由其本人或者授权代表签字确认)或加盖公章.
报价是供应商响应文件的有效组成部分.
2.
3.
5采购人在磋商文件中直接确定了采购项目采购价格的,供应商的报价应当按照磋商文件中确定了的采购项目采购价格进行报价,不得增加或者减少,否则其报价无效,其响应文件将作为无效处理.
2.
4比较与评价.
由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分,具体要求详见本章综合评分部分.
2.
5推荐成交候选供应商.
磋商小组应当根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商,并编写磋商报告.
评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐.
评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣(得分高低)顺序推荐.
评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的,成交候选供应商并列,由采购人随机抽签确定成交供应商.
2.
6磋商小组复核.
磋商小组评分汇总结束后,磋商小组应当进行评审复核,对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核.
2.
7采购组织单位现场复核评审结果.
2.
7.
1评审结果汇总完成后,磋商小组拟出具磋商评审报告前,采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员,在采购现场监督人员的监督之下,依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核,出具复核报告,存在下列情形之一的,采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果:(1)分值汇总计算错误的;(2)分项评分超出评分标准范围的;磋商文件58(3)客观评分不一致的.
存在本条上述情形的,由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议,并承担独立评审责任.
磋商小组采纳采购代理机构书面建议的,应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审,并在磋商报告中详细记载有关事宜;不采纳采购代理机构书面建议的,应当书面说明理由.
采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的,应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动,不得擅自中止采购活动.
采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的,应当书面报告采购项目同级财政部门.
采购代理机构复核过程中,磋商小组成员不得离开评审现场.
2.
7.
2有下列情形之一的,不得现场修改评审结果:(1)磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的;(2)采购代理机构现场复核时,复核工作人员数量不足的;(3)采购代理机构现场复核时,没有采购监督人员现场监督的;(4)采购代理机构现场复核内容超出规定范围的;(5)采购代理机构未提供书面建议的.
2.
8编写磋商报告.
磋商小组推荐成交候选供应商后,应向采购代理机构出具磋商报告.
磋商报告应当包括以下主要内容:(1)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况;(2)响应文件开启日期和地点;(3)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单;(4)评审情况记录和说明,包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等;(5)提出的成交候选供应商的排序名单及理由.
磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可.
磋商小组成员对磋商报告有异议的,磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行.
对磋商报告有异议的磋商小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况.
磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意磋商报告.
2.
9磋商异议处理规则.
在磋商过程中,磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的,应当以少数服从多数的原则处理,但不违背磋商文件磋商文件59规定.
有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的,应当在磋商报告中予以反映.
2.
10供应商澄清、说明2.
10.
1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正.
供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容.
2.
10.
2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出.
供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字(注:供应商为法人的,应当由其法定代表人或者授权代表签字确认;供应商为其他组织的,应当由其主要负责人或者授权代表签字确认;供应商为自然人的,应当由其本人或者授权代表签字确认)或者加盖公章.
2.
12终止磋商采购活动.
出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:(1)因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;(3)在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的.
2.
13磋商活动结束后,发现资格预审过程中资格性审查认定错误的,磋商结果无效,重新开展采购活动,由此给供应商造成损失的,由采购人、采购代理机构承担赔偿责任.
但是,经过所有参加采购活动的供应商书面认可,同意重新实行资格性审查的,可以直接重新实行资格性审查,并重新按照规定要求进行磋商评审.
3.
综合评分3.
1本次综合评分的因素详综合评分明细表.
3.
2除价格因素外,磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分.
技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分.
财务状况及其他经济类评分因素由磋商文件60抽取的经济方面磋商小组成员独立评分.
政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分.
采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分.
价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分.
3.
3综合评分明细表3.
3.
1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则.
3.
3.
2综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行价格调整,再进行报价评分.
3.
3.
3综合评分明细表序号评分因素分值评分标准说明一报价50分满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分.
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)*50.
注:根据国家和四川省的有关规定,对小、微型、监狱企业或残疾人福利性单位承担工程的价格给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评分;对失信行为供应商给予10%/次的报价累加加成,用加成后的价格参与评分,若加成后的报价超过采购预算/最高限价的,其响应文件按照无效处理.
共同评分因素二施工组织设计31.
5分供应商提供的施工组织设计方案包含进度计划、质量保证措施、安全保证措施、资源配置计划、环保文明措施、应急预案、施工工艺内容且响应磋商文件的得31.
5分,每缺少一项内容或有一项内容错误(内容错误指:项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致;进度计划超期)的,每缺少一项内容扣4.
5分,每有一处错误扣0.
9分,扣完为止.
技术评分因素三业绩10分供应商2017年1月1日(含1日)以来具有一个已完成类似项目业绩的得4分,在此基础上每增加1个加3分,最多得10分.
(提供施工合同复印件和竣工验收报告复印件.
)共同评分因素四节能、环境标志、无线局域网产品6分供应商所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分;每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分;每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分.
本项共6分.
注:共同评分因素磋商文件611、可重复计分;2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的,不属于本项评分范围.
3、供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的,应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章(鲜章),否则不予给分.
4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的,需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章(鲜章).
注:节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准.
财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整.
无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准.
五扶持少数民族地区1.
5分供应商属于少数民族地区中小建筑企业的得1.
5分.
(指供应商注册地在民族自治州、自治县、自治乡的中小建筑企业,提供营业执照复印件.
)共同评分因素六响应文件的规范性1分没有细微偏差情形的得1分;有一项细微偏差扣0.
1分,直至该分项值扣完为止.
注:本项评分因素适用于施工组织设计以外的评分项.
细微偏差是指响应文件基本上符合磋商文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果.
细微偏差不影响响应文件的有效性.
共同评分因素注:本表中要求提供的复印件材料,均需加盖供应商单位公章(空白页可不加盖单位公章,存在正反面的,只加盖单面的,不得作为无效处理,将在响应文件规范性方面进行扣分处理),否则将不认可该项复印件材料的有效性.
(2)评分因素中的施工组织设计应当严格对应本磋商文件第五章采购需求内容,不得设置与第五章采购需求内容没有对应的评分因素.
工程项目法定施工人员条件已作为资格条件设置,不得以供应商工作人员条件作为评分因素为特定供应商量身订做,不得直接或者间接以供应商规模条件、供应商获得荣誉奖励奖状磋商文件62及类似证书、供应商参与政策课题标准研讨、与项目施工无关的人员条件等不合理因素对供应商实行差别待遇或者歧视待遇.
(3)为支持新设立企业的发展,业绩分值不能过高设置,每个业绩的分值不能过低设置.
(4)评分标准应当对应磋商文件第五章中明确的采购需求进行细化和量化,不得设置施工组织设计方案、规划、配置等先进性、稳定性、科学性、合理性、完整性、操作性、周到性、全面性及其他不细化量化的评审标准扩大磋商小组的自由裁量权.
(5)采购人在磋商文件中直接确定采购项目采购价格的,仍然要将价格作为评分因素,并按照规定进行价格扣除和价格加成后,进行价格评分.
(6)评分的取值按四舍五入法,保留小数点后两位.
3.
3.
4评审得分=(A1+A2+……+An)/NA+(B1+B2+……+Bn)/NB+(C1+C2+……+Cn)/NC+(D1+D2+……+Dn)/NDA1、A2……An分别为每个经济类评委(经济类专家)的打分,NA为经济类评委(经济类专家)人数;B1、B2+……Bn分别为每个技术类评委(技术类专家和采购人代表)的打分,NB为技术类评委(技术类专家和采购人代表)人数;C1、C2……Cn分别为每个政策合同类评委(法律类专家)的打分,NC为政策合同类评委(法律类专家)人数;D1、D2……Dn分别为评审委员会每个成员的打分(共同评分类),ND为评审委员会人数.
4.
磋商纪律及注意事项4.
1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密,任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人.
4.
2在磋商过程中,供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触,否则将取消其参与磋商的资格.
4.
3对各供应商的商业秘密,磋商小组成员应予以保密,不得泄露给其他供应商.
4.
4磋商小组独立评判,推荐成交候选人,并写出书面报告.
4.
5磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察.
磋商文件635.
磋商小组在政府采购活动中承担以下义务:5.
1遵守评审工作纪律;5.
2按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;5.
3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;5.
4及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明,以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为;5.
5发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况;5.
6及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况;5.
7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项;5.
8法律、法规和规章规定的其他义务.
6.
评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律:6.
1不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动.
发现参加了与自己有利害关系的评审活动,须主动提出回避,退出评审;6.
2评审前,应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管;6.
3评审过程中,不得与外界联系,因发生不可预见情况,确实需要与外界联系的,应当在监督人员监督之下办理;6.
4评审过程中,不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论,不得征询或者接受采购人的倾向性意见,不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见,不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据,不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准,不得违规撰写评审意见,不得拒绝对自己的评审意见签字确认;6.
5在评审过程中和评审结束后,不得记录、复制或带走任何评审资料,磋商文件64不得向外界透露评审内容;6.
6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理,接受现场监督人员的合法监督;6.
7遵守有关廉洁自律规定,不得私下接触供应商,不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处,不得接受采购代理机构的请托.
磋商文件65第七章政府采购合同(草案)根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及XXX采购项目(项目编号:XXX)的磋商文件、乙方的响应文件及成交通知书,甲、乙双方同意签订本合同.
详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同予以说明,合同及本项目的磋商文件、响应文件、评审报告、成交通知书等均为本合同不可分割的部分.
双方同意共同遵守如下条款:为强化采购人主体责任,避免或者减少采购项目竣工结算中的违法违规和权力寻租行为,本采购项目政府采购合同约定履行按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定执行.
采购项目竣工后验收过程中,采购人作为项目竣工验收的责任主体,将严把工程质量关,可能引入其他第三方机构协助验收,但任何第三方机构不会对政府采购合同价格进行变更,不得审减、审增,对于验收合格的采购项目,采购人应当按照政府采购合同确定的金额在收到供应商发票后30内支付采购资金.
验收所产生的任何费用应由采购人承担,不要求或者专家成交供应商负担.
本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款执行.
如有最新版本,参照最新版本执行.
注:本采购合同中出现的措辞"发包人"与磋商文件中的"采购人"含义相同;"投标人"与"供应商"含义相同;"招标文件"与"采购文件"及"磋商文件"含义相同.
磋商文件66第一节合同协议书发包人(全称):(甲方)承包人(全称):(乙方)一、工程概况1.
工程名称:.
2.
工程地点:.
3.
项目编号:.
4.
工程内容:.
5.
工程承包范围:.
二、合同工期计划开工日期:年月日.
计划竣工日期:年月日.
工期总日历天数:天.
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准.
三、质量标准工程质量符合标准.
四、签约合同价与合同价格形式1.
签约合同价为:人民币(大写)(元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(元);(3)专业工程暂估价金额:磋商文件67人民币(大写)(元);(4)暂列金额:人民币(大写)(元).
2.
合同价格形式:.
五、项目经理承包人项目经理:.
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)成交通知书;(2)专用合同条款及其;(3)通用合同条款;(4)评审报告;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件.
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分.
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.
专用合同条款及其须经合同当事人签字或盖章.
七、承诺1.
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款.
2.
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.
3.
发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一磋商文件68工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议.
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同.
九、签订时间本合同于XX年XX月XX日签订.
十、签订地点本合同在XXX签订.
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分.
十二、合同生效本合同自生效.
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份.
发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:磋商文件69传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二节通用合同条款备注:1、本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款执行.
2、如有最新版本,参照最新版本执行.
磋商文件70第三节专用合同条款1.
一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
1其他合同文件包括:.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
2.
1监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
2.
2设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
3工程和设备1.
3.
1作为施工现场组成部分的其他场所包括:.
1.
3.
2永久占地包括:.
1.
3.
3临时占地包括:.
1.
4法律适用于合同的其他规范性文件:.
磋商文件711.
5标准和规范1.
5.
1适用于工程的标准规范包括:.
1.
5.
2发包人提供国外标准、规范的名称:;发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:.
1.
5.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:.
1.
6合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)成交通知书;(3)专用合同条款及其;(4)通用合同条款;(5)评审报告;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件.
1.
7图纸和承包人文件1.
7.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:;发包人向承包人提供图纸的数量:;发包人向承包人提供图纸的内容:.
1.
7.
2承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;磋商文件72承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:.
1.
7.
3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:.
1.
8联络1.
8.
1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.
1.
8.
2发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:.
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:.
监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:.
1.
9交通运输1.
9.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:.
1.
9.
2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:.
1.
9.
3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担.
1.
10知识产权1.
10.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委磋商文件73托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:.
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:.
1.
10.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:.
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:.
1.
10.
3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:.
1.
11工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:.
2.
发包人2.
1发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
发包人对发包人代表的授权范围如下:.
2.
2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
2.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:.
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:磋商文件74(1)将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:.
(2)施工场地与公共道路通道开通的时间和要求:.
(3)工程地质和地下管线资料的提供时间:.
(4)由发包人办理的施工所需所证、批件的名称和完成时间:.
(5)水准点与座标控制制点交验要求:.
(6)图纸会审和设计交底时间:(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:.
(8)发包人应做的其他工作:.
2.
3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:.
发包人是否提供支付担保:.
发包人提供支付担保的形式:.
3.
承包人3.
1承包人的一般义务(1)承包人提交的竣工资料的内容:.
承包人需要提交的竣工资料套数:.
承包人提交的竣工资料的费用承担:.
承包人提交的竣工资料移交时间:.
承包人提交的竣工资料形式要求:.
(2)承包人应履行的其他义务:a.
完成深化设计文件提交时间:.
b.
应提供计划、报表的名称及完成时间:.
磋商文件75c.
承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:.
d.
向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无.
e.
需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续:.
f.
已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:.
g.
施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:.
h.
施工场地清洁卫生的要求:.
i.
消防相关工程、资料完善并确保通过消防验收.
j.
按合同约定支付竣工结算效益审计费用.
k.
承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内.
l.
双方约定承包人应做的其他工作:.
3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:.
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:.
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:.
本项目实行项目经理、项目主要技术负责人压证施工制度.
发包人须在承包人提供响应文件承诺的人员的执业资格证书原件后才能签订合同,至工程竣工验磋商文件76收合格后才能退还.
承包人项目经理短期离开施工场地,应事先征得发包人同意,并委派代表代行其职责,项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:.
3.
2.
2承包人擅自更换项目经理或技术负责人的违约责任:.
3.
2.
3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:.
3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:.
3.
3.
2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:.
3.
3.
3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:.
3.
3.
4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:.
3.
3.
5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:.
3.
4分包3.
4.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:本工程无分包.
主体结构、关键性工作的范围:.
3.
4.
2分包的确定允许分包的专业工程包括:无.
其他关于分包的约定:.
3.
4.
3分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:.
3.
5工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:.
3.
6履约担保承包人是否提供履约担保:.
承包人提供履约担保的形式、金额及期限:.
磋商文件774.
监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:.
关于监理人的监理权限:.
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:.
4.
2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:.
4.
3商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2);(3).
5.
工程质量5.
1质量要求5.
1.
1特殊质量标准和要求:.
关于工程奖项的约定:.
磋商文件785.
2隐蔽工程检查5.
2.
1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:.
监理人不能按时进行检查时,应提前X小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:X小时.
6.
安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:.
6.
1.
2关于治安保卫的特别约定:.
关于编制施工场地治安管理计划的约定:.
6.
1.
3文明施工合同当事人对文明施工的要求:.
6.
1.
4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:.
7.
工期和进度7.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:.
7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:.
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:.
7.
2施工进度计划7.
2.
1施工进度计划的修订承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:.
7.
3开工磋商文件797.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:.
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:.
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:.
7.
3.
2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起X天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:.
7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形:7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:签约合同价款的10%.
7.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:.
7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1);(2);(3).
磋商文件807.
8提前竣工的奖励7.
8.
1提前竣工的奖励:无.
8.
材料与设备8.
1承包人采购材料与工程设备8.
2材料与工程设备的保管与使用8.
2.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:.
8.
3样品8.
3.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:.
8.
4施工设备和临时设施8.
4.
1承包人提供的施工设备和临时设施8.
4.
2关于修建临时设施费用承担的约定:.
9.
试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
1试验设备施工现场需要配置的试验场所:.
施工现场需要配备的试验设备:.
施工现场需要具备的其他试验条件:.
磋商文件819.
2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:.
10.
变更10.
1变更的范围关于变更的范围的约定:.
10.
2变更估价10.
2.
1变更估价原则关于变更估价的约定:.
10.
3承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:.
发包人审批承包人合理化建议的期限:.
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:.
10.
4暂估价10.
4.
1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定.
10.
4.
2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第X种方式确定.
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:.
10.
5暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:.
磋商文件8211.
价格调整11.
1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整.
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第X种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整.
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;第2种方式:采用造价信息进行价格调整.
(2)关于基准价格的约定:.
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整.
第3种方式:其他价格调整方式:.
12.
合同价格、计量与支付12.
1合同价格形式12.
1.
1单价合同.
综合单价包含的风险范围:.
风险费用的计算方法:/.
风险范围以外合同价格的调整方法:.
磋商文件8312.
1.
2总价合同.
总价包含的风险范围:.
风险费用的计算方法:.
风险范围以外合同价格的调整方法:.
12.
1.
3其他价格方式:.
12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额(比例20%-40%):.
预付款支付期限:.
预付款扣回的方式:.
12.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:.
预付款担保的形式为:.
12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:.
12.
3.
1.
1总价措施项目的计量总价措施项目清单中的项目(除环境保护、安全施工、文明施工、临时设施等以费率计价的项目以外),包干计取,结算不作调整;进度支付时按发包人确认后的工程形象进度比例按月计量.
安全文明施工费的计量、支付与结算按川建发〔2017〕5号执行.
12.
3.
1.
2规费的计量按建设行政主管部门核定的承包人规费费率计量和结算.
12.
3.
1.
3税金税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计取.
12.
3.
2计量周期磋商文件84关于计量周期的约定:.
12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:.
12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:.
12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:.
12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:.
12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:12.
4.
2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:.
12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:.
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:.
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:.
12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:.
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:.
(2)发包人支付进度款的期限:.
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:.
12.
4.
5支付分解表的编制(1)总价合同支付分解表的编制与审批:.
(2)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:.
磋商文件8513.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
1监理人不能按时进行验收时,应提前X小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:X小时.
13.
2竣工验收13.
2.
1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:.
13.
2.
2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:.
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:.
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:.
13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:.
(1)单机无负荷试车费用由承担;(2)无负荷联动试车费用由承担.
13.
3.
2投料试车关于投料试车相关事项的约定:.
13.
4竣工退场13.
4.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:.
磋商文件8614.
竣工结算14.
1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:.
竣工结算申请单应包括的内容:.
14.
2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:.
发包人完成竣工付款的期限:.
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:.
14.
3最终结清14.
3.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:.
承包人提交最终结算申请单的期限:.
14.
3.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:.
(2)发包人完成支付的期限:.
15.
缺陷责任期与保修15.
1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:.
15.
2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:.
在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.
7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金.
15.
2.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式:磋商文件87(1)质量保证金保函,保证金额为:;(2)%的工程款;(3)其他方式:.
15.
2.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:.
关于质量保证金的补充约定:.
15.
3保修15.
3.
1保修责任工程保修期为:.
15.
3.
2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:.
16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:.
16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:.
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:.
(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:.
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,磋商文件88或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:.
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:.
(7)其他:.
16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.
16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:.
16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:.
16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:.
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:.
17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:.
17.
2因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付.
磋商文件8918.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:.
18.
2其他保险关于其他保险的约定:.
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:应当.
18.
3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:.
19.
争议解决19.
1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:.
19.
1.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:.
选定争议评审员的期限:.
争议评审小组成员的报酬承担方式:.
其他事项的约定:.
19.
1.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:.
19.
2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉.
磋商文件90第四节合同格式一:工程质量保修书工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对签订工程质量保修书.
1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任.
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目.
具体保修的内容,双方约定如下:质保期:详见《建设工程质量管理条例》第六章第39—42条.
2、质量保修期2.
1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;(3)装修工程为2年;(4)供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;(5)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;(7)其他项目的保修期限为2年.
2.
2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
磋商文件913、质量保修责任3.
1属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.
3.
2发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.
3.
3对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修.
3.
4质量保修完成后,由发包人组织验收.
4、保修费用4.
1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
5、其他5.
1双方约定的其他工程质量保修事项:质量保证金按工程竣工结算价的3%计算,质量保证金的退还按合同约定,不计利息.
承包方接到保修通知书后三天内必须到场保修,否则发包方可请人保修,所发生的费用在保修金中支付.
5.
2本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.
发包人(公章):承包人(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日磋商文件92第八章工程量清单和图纸另册.
- 磋商免费领取q币活动相关文档
- 大阪免费领取q币活动
- 禹州市农业农村局2021年高标准农田建设项目设计项目(不见面开标)
- 采购编号:5105032021000013
- 货币免费领取q币活动
- 骨骼免费领取q币活动
- 迎春免费领取q币活动
亚洲云-浙江高防BGP.提供自助防火墙高防各种offer高防BGP！
亚洲云Asiayun怎么样？亚洲云Asiayun好不好？亚洲云成立于2021年，隶属于上海玥悠悠云计算有限公司（Yyyisp），是一家新国人IDC商家，且正规持证IDC/ISP/CDN，商家主要提供数据中心基础服务、互联网业务解决方案，及专属服务器租用、云服务器、云虚拟主机、专属服务器托管、带宽租用等产品和服务。Asiayun提供源自大陆、香港、韩国和美国等地骨干级机房优质资源，包括B...
LetBox：美国洛杉矶/新泽西AMD大硬盘VPS，10TB流量，充值返余额，最低3.3美元两个月
LetBox此次促销依然是AMD Ryzen处理器+NVME硬盘+HDD大硬盘，以前是5TB月流量，现在免费升级到10TB月流量。另外还有返余额的活动，如果月付，月付多少返多少；如果季付或者半年付，返25%；如果年付，返10%。依然全部KVM虚拟化，可自定义ISO系统。需要大硬盘vps、大流量vps、便宜AMD VPS的朋友不要错过了。不过LetBox对帐号审核严格，最好注册邮箱和paypal帐号...
什么是BGP国际线路及BGP线路有哪些优势
我们在选择虚拟主机和云服务器的时候，是不是经常有看到有的线路是BGP线路，比如前几天有看到服务商有国际BGP线路和国内BGP线路。这个BGP线路和其他服务线路有什么不同呢？所谓的BGP线路机房，就是在不同的运营商之间通过技术手段时间各个网络的兼容速度最佳，但是IP地址还是一个。正常情况下，我们看到的某个服务商提供的IP地址，在电信和联通移动速度是不同的，有的电信速度不错，有的是移动速度好。但是如果...
免费领取q币活动为你推荐
-
Ladenchromeaplicaios支持ipad支持ipadboxiphonecss3圆角用CSS3怎么实现圆角边框？netbios端口如何组织netbios端口的外部通信itunes备份itunes就是备份不了怎么办啊迅雷快鸟迅雷快鸟这种强盗软件不违规吗？苹果5.1.1越狱你好，iphone5.1.1完美越狱，电脑上为什么连不上呢？只能显示充电，谢谢